广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）青民一初字第3157号
原告广西晟力装饰工程有限公司第五分公司，住所地：南宁市明秀西路163号二桥装饰市场7栋1层6号铺面。
法定代表人黄海周，经理。
委托代理人黄艳，广西志明律师事务所律师。
委托代理人韦杰才，广西志明律师事务所实习律师。
被告南宁云蔚装饰工程有限公司，住所地：南宁市邕武路8-3号澳华农贸市场第6栋16号商铺。
法定代表人林土旺。
原告广西晟力装饰工程有限公司第五分公司诉被告南宁云蔚装饰工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，并公开开庭进行了审理。原告的委托代理人黄艳及被告的法定代表人林土旺均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2013年8月13日，被告将本单位承包建设的南宁市新民族影城观光筒改造钢结构及屋面玻璃幕墙装饰工程发包给原告施工，工程地点在南宁市青秀区中越路，2014年6月14日经施工单位、设计单位、监理单位、建设单位验收合格，2014年6月11日经原被告双方结算，原告施工完成的工程的总价款为2263566元，双方同意按222万元结算，截至2014年9月12日被告已向原告支付工程款170万元，余款52万元被告法定代表人林土旺承诺于2015年1月1日前还清，在原告多次催促下被告只支付10万元工程余款，现仍有42万元工程余款未向原告支付。原告按约定完成了涉案工程的制作与安装，并已验收合格并投入使用，被告未依约付清工程款构成违约，原告有权要求违约金。为维护自身合法权益，原告特诉至法院，请求判令：一、被告向原告支付工程款42万元，并从2015年1月2日起至付清之日止，以42万元为基数，按每日0.5%向原告支付违约金；二、被告承担本案的全部诉讼费用。被告辩称：其不认可原告所述42万元工程欠款，其共向原告支付涉案工程款180万元，涉案工程的最终结算总价为222万元，原被告双方于2013年8月13日签订本案施工合同，合同的第三条约定：从合同签订后第五日即2013年8月18日开工，工期为90天，即应于2013年12月18日完工，实际的竣工时间为2014年6月14日，共延期178天，合同第十一条第三款约定：工期每延误一天，按工程总价款的0.5%支付违约金即178天×222万元×0.5%=1975800元，综上，其认为以原告应付的违约金抵扣其尚欠的工程款后就不再需要向原告支付工程款及利息，另在本案中关于抵扣工程款及利息后尚余的违约金，其不向原告提出反诉，但保留另案起诉的权利，请法院驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：2013年8月13日，广西建工集团晟力幕墙建筑装饰工程有限公司第五分公司（承包方、乙方）与被告（发包方、甲方）签订一份《南宁市新民族影城观光筒改造钢结构及屋面玻璃幕墙装饰工程施工合同》（以下简称施工合同），约定：工程名称为南宁市新民族影城观光筒改造钢结构及屋面玻璃幕墙工程，由甲乙双方协商一致确定工程总造价，合同签订后，若有涉及变更产生新的项目及工程量，双方协商确定新增工程量造价及承包方式，开工日期为双方签订合同后第五个日历天起算，90个日历天内完成，经甲乙双方协商一致确定本工程承包总造价为198万元，工程验收合格后30个日历天内工程进度款累计支付至本工程最后核定的结算总造价款的97%，留工程结算总造价的3%作为保修金，甲乙双方当期的违约金在当期的工程进度款中结算，工程质量保修期为两年，保修期自甲方组织竣工验收合格之日算起，质保期满一年之内起经甲方验收合格如无质量问题一个月内一次性不计息支付1.5%质保金，剩余1.5%质保金待保修期满两年之日起经甲方验收合格如无质量问题一个月内不计息支付完，甲方委派林土旺为本工程的甲方现场代表，乙方委托黄建艺为本工程的乙方现场代表，工期不得顺延，若因乙方原因造成工期延误时，每延误一天乙方必须向甲方支付工程总价款的0.5%作为违约金，甲方支付工程款每延误一天必须向乙方支付工程总价款的0.5%作为违约金；合同还约定了其他权利义务。2014年1月10日，黄建艺代表原告向被告出具一份《承诺书》，其上载明：因我司原因造成承接贵司南宁新民族影城观光圆筒结构工程迟迟不能完工，对公司造成不少损失，为了表示歉意，现在承诺剩下全部材料进场完成时间2014年1月11日，完成玻璃圆筒内钢结构所有内容的时间2014年1月14日，2014年1月15日完成不了剩下室内钢结构的所有内容，施工方同意剩下工程款不给予支付，并承诺2014年1月14日前完成铺设钢板及加肋角钢。
2014年6月11日，原被告同意对涉案工程按222万元结算，并于结算单中注明减去已付款150万元，余款72万元，待影城开业后一个月再付款。
2014年6月14日，涉案工程经包括原被告在内的五方竣工验收合格，黄建艺、林土旺分别代表原被告在《竣工验收意见书》上签字。
2014年9月12日，林土旺代表被告向原告出具了一份《工程结算单》，其上载明：截止2014年9月12日南宁民族影城玻璃筒钢结构工程款结算为222万元，已付170万元，余款52万元定于2015年1月1日前付清。
在庭审中，关于涉案工程实际竣工时间，原告主张2014年6月14日只是竣工验收时间而不是完工时间，双方签订的《结算单》所载日期即早于前述日期，但具体的完工时间记不清了，也没有相应的证据证明完工的时间，但根据两份《结算单》所载内容，被告是同意按222万元结算总价向原告支付工程款的，并明确了工程款的余款数额。原被告一致确认被告支付涉案工程款的时间具体如下：2014年6月11日前付150万元，2014年6月11日后至2014年9月12日前又支付20万元，2015年2月初再次支付10万元，至今共计支付180万元工程款。
另查明：2012年10月22日，广西建工集团晟力幕墙建筑装饰工程有限公司第五分公司变更企业名称为广西晟力装饰工程有限公司第五分公司。
本院认为：原被告在自愿平等协商一致的基础上签订的施工合同系双方当事人真实意思表示，内容未悖法律、行政法规的规定，合法有效，双方均应恪守。原被告双方对于涉案工程的最终造价222万元及被告共计支付的工程款180万元均无异议，本院对此予以确认。原告主张被告还应向其支付尚欠涉案工程款42万元，被告虽辩称应以原告延误工期所产生的违约金予以抵扣并提交了原告出具的《承诺书》予以佐证，但双方在该《承诺书》出具之后又分别于涉案工程竣工验收合格前后出具了两份结算单，其上均明确涉案工程最终结算总价为222万元并注明截至结算单签署之日被告尚欠的工程款，且被告分别于前述两份结算单出具之后两次向原告支付部分工程款，根据上述事实并结合全案证据及双方陈述，应认原告在合同履行过程中虽存在工期顺延之情形，但双方已于工程款结算过程中对前述情形予以考虑协商并于工程竣工验收后最终确认了被告应向原告支付的工程款数额，故被告前述抗辩，本院不予支持，在扣除1.5%质保金后，其应向原告支付尚欠工程款41.37万元［42万元×（1-1.5%）］，剩余的1.5%质保金，因保修期尚未满两年，支付条件尚未成就，原告应待合同约定的支付条件成就后再另行向被告主张，故对于原告该部分的工程款请求，本院不予支持。至于违约金，被告于双方结算后未按期支付工程款，构成违约，根据施工合同关于逾期支付工程款的约定并依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，被告应向原告支付逾期付款违约金，以41.37万元工程款为基数，自付款期限届满之日即2015年1月2日起至付清之日止，按每日0.5%计付，原告超出部分的违约金主张，缺乏充分的事实依据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：
一、被告南宁云蔚装饰工程有限公司应向原告广西晟力装饰工程有限公司第五分公司支付工程款41.37万元；
二、被告南宁云蔚装饰工程有限公司应向原告广西晟力装饰工程有限公司第五分公司支付逾期付款违约金（计算方式：以41.37万元为基数，自2015年1月2日起至付清之日止，按每日0.5%计付）；
三、驳回原告广西晟力装饰工程有限公司第五分公司的其他诉讼请求。
本案受理费8230元，由原告广西晟力装饰工程有限公司第五分公司负担130元，被告南宁云蔚装饰工程有限公司负担8100元。此款原告已预交，被告负担部分应在给付上述款项时一并向原告付清。
上述应付款项，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或同级被执行财产所在地人民法院申请执行。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或南宁市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交上诉状副本，上诉于南宁市中级人民法院。同时于上诉期限届满之日起七日内向南宁市中级人民法院预交案件上诉费，逾期不交纳又不提出缓交、减交、免交申请的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 韦伟杰
人民陪审员 黄春宁
人民陪审员 陈 华
二〇一六年三月二十九日
书 记 员 熊志伟
附法律条文：
《中华人民共和国合同法》
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》