广东省清远市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）粤18民终2101号上诉人（原审被告）：清远市中裕置业有限公司。法定代表人：郑金树。委托代理人：陈福，广东正肯律师事务所律师。委托代理人：刘庆斌，广东中肯律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:卓志光，男，汉族，住清远市。被上诉人（原审原告）：周永红，女，汉族，住清远市。上列两被上诉人的共同委托代理人：肖伟光，广东业证律师事务所律师。上列两被上诉人的共同委托代理人：陈汝文，广东业证律师事务所律师。上诉人清远市中裕置业有限公司因与被上诉人卓志光、周永红房屋买卖合同纠纷一案，不服清远市清城区人民法院（2015）清城法民一重字第109号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭,对本案进行了审理。本案现已审理终结。原审法院查明：2013年2月18日，卓志光、周永红、清远市中裕置业有限公司签订了《商品房买卖合同》，约定清远市中裕置业有限公司将位于清远市新城北江三路一号金鑫花园五号楼X层X号商品房出售给卓志光、周永红，建筑面积为127.51平方米，总房价款为572265元。合同第八条约定出卖人应当在2013年12月31日前将具备经建设局工程竣工验收合格条件的商品房交付给买受人。合同第十五条约定出卖人应在商品房交付使用后90日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定的期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第2项处理：……（2）买受人不退房，出卖人按已付房价款的0.001%向买受人支付违约金。合同签订后，卓志光、周永红依约向清远市中裕置业有限公司付清房屋总价款572265元。卓志光、周永红至今未收楼，因清远市中裕置业有限公司一直未能办妥房屋产权证给卓志光、周永红，卓志光、周永红遂向原审法院提起诉讼。诉讼中，卓志光、周永红认为由于清远市中裕置业有限公司的违约行为造成其损失主要表现为房屋不能交易、融资等方面损失。清远市中裕置业有限公司认为其一直有履行备案登记义务，但未能提供相关证据。另查明，涉案金鑫花园工程5号楼至今未办理建设工程竣工验收备案手续。原审法院认为：一是涉案房屋是否具备办证条件；二是清远市中裕置业有限公司是否存在逾期交付房屋和逾期未协助办理房屋产权登记的违约行为及所约定的办证违约金是否应当调整；三是卓志光、周永红所主张的逾期交房违约金及办证违约金是否超诉讼时效。本案中，对于卓志光、周永红主张要求清远市中裕置业有限公司协助办证的诉讼请求。因涉案房屋至今未具备经建设局工程竣工验收合格的交付条件，而该条件的成就是向产权登记部门申请办理房屋产权证的必要前提条件，因此涉案房屋目前尚不具备办证条件，卓志光、周永红现要求清远市中裕置业有限公司协助办理涉案房屋产权登记的诉讼请求，原审法院不予支持，卓志光、周永红可待上述前提条件成就后另行主张权利。对于清远市中裕置业有限公司是否存在逾期交付房屋和逾期未协助办理房屋产权登记的违约行为及所约定的办证违约金是否应当调整问题。本案中，卓志光、周永红已按约定向清远市中裕置业有限公司付清购房款，按约定清远市中裕置业有限公司应于2013年12月31日前将具备经建设局工程竣工验收合格条件的商品房交付给买受人，并于商品房交付使用后90日内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。但涉案房屋至今未办理建设工程竣工验收备案手续，应视为房屋尚未按合同约定完成交付，已构成违约，故卓志光、周永红按合同约定要求清远市中裕置业有限公司从2014年1月1日起以总购房款572265元为基数，按日万分之二计算至2014年3月31日计算逾期交楼违约金的诉讼请求，没有违反法律相关规定，原审法院予以支持。按合同约定，清远市中裕置业有限公司应于商品房交付使用（2014年4月22日）后90天内即2014年7月21日前，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。诉讼中，清远市中裕置业有限公司虽抗辩一直有履行备案登记义务，但未能提供相关证据，故原审法院确认清远市中裕置业有限公司迟延履行涉案房屋竣工验收手续致使卓志光、周永红未能在约定期限内办理房地产权属证，已构成违约。由于清远市中裕置业有限公司至今未能提供办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，时间较长且处于继续状态，而卓志光、周永红不能预期取得房屋权属证书，从而失去利用涉案房屋所有权派生的其他权利和收益，确实存在实际损失，合同第十五条的违约金的约定已不足以弥补卓志光、周永红由此造成的损失，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款关于“约定的违约金机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”的规定，卓志光、周永红认为约定的违约金低于实际造成的损失，其有权提出要求增加。故原审法院对卓志光、周永红主张增加逾期办证违约金的诉讼请求予以部分支持，清远市中裕置业有限公司应从实际收楼2014年4月22日起以购房总价款572265元为基数，按照中国人民银行规定的同期贷款利率计算利息的标准支付违约金。对于卓志光、周永红主张违约金是否超诉讼时效，按照合同约定，清远市中裕置业有限公司应于2014年7月20日前协助卓志光、周永红办理房屋验收备案手续，且清远市中裕置业有限公司至今未完成涉案房屋建设工程竣工验收备案手续，违约行为一直为持续状态，而卓志光、周永红起诉之日为2014年5月26日，故卓志光、周永红要求清远市中裕置业有限公司承担给付逾期违约金的诉讼请求并未超过诉讼时效。综上所述，原审法院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，作出如下判决：一、限清远市中裕置业有限公司于判决生效之日起10日内向卓志光、周永红支付违约金（违约金从2014年1月1日起以总购房款572265元为基数，按日万分之二计算至2014年3月31日；从2014年4月22日起以总购房款572265元为基数按中国人民银行规定的同期贷款利率的标准计算，至清远市中裕置业有限公司将位于清远市新城北江三路一号金鑫花园五号楼X层X号房屋办理房地产权证所需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案之日止）；二、驳回卓志光、周永红的诉讼请求。案件受理费130元，由卓志光、周永红负担30元，由清远市中裕置业有限公司负担100元。宣判后，清远市中裕置业有限公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求：1、撤销原审判决第一项，改判驳回被上诉人的诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费、保全费由被上诉人承担。主要事实和理由：一、涉案房屋在合同约定交付房屋之前已具备实际的交房条件，上诉人已通过电话通知被上诉人前来办理收楼手续，被上诉人无故拒绝收楼，责任不在上诉人。二、依法成立的合同对双方具有法律约束力，合同对逾期办证违约责任有明确约定，若上诉人违约依法应按该约定计算违约金。三、被上诉人没有提供任何证据证明因为没有房产证导致其产生任何的实际损失，因此，被上诉人主张按银行同期贷款利率按日计算违约金没有依据。若按被上诉人主张计算，明显过高，违背公平原则。四、一审判决以1、2、3号楼竣工验收备案时间2013年3月21日的次日作为逾期协助办证违约金诉讼时效的起算点不恰当。依照法律的规定，诉讼时效是由当事人知道或者应当知道自己权利受起侵害开始计算的。如果上诉人在约定期限内没有履行到协助办证义务，那么应从该时间起作为诉讼时效起算点。五、逾期交房或者逾期协助办证的违约金属于个体之债，不是整体之债，由业主起诉之日向前推算两年，之前的违约金诉讼请求已经超过诉讼时效，应当驳回业主的诉讼请求。被上诉人卓志光、周永红口头答辩称：关于逾期办证的诉讼时效，应当是以涉案房屋已经取得房屋产权证书之日开始起算。因为逾期办证是持续性的行为，这个行为没有终了之前，都没有办法确定房屋买受人的损失，如果划分为个体之债，那么即是按日计算，这种按日计算将会变成若干个案件，明显违反了法律相关的精神。综上，请求驳回上诉人的上诉请求，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。本院经审理查明，原审法院查明的基本事实属实，本院予以确认。本院认为，本案系房屋买卖合同纠纷。根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十三条的规定，本案二审应围绕上诉人上诉请求的范围进行审理。根据双方当事人在二审中的上诉和答辩意见，本案的争议焦点为：一、被上诉人主张逾期办证违约金是否已经超过法律规定的诉讼时效期间。二、逾期办证违约金标准应如何确定。关于被上诉人主张逾期办证违约金是否已经超过法律规定的诉讼时效期间的问题。根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十七条、第一百三十九条、第一百四十条的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间自权利人知道或应当知道其权利受到侵害时起算。诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。本案为房屋买卖合同纠纷，从本案情况反映，出卖人违约行为持续，而买受人客观上一直有通过提出要求及提起诉讼等方式主张权利，并无怠于行使权利的过失，本案诉讼时效期间确实存在中断的情形。上诉人在本案中提出诉讼时效抗辩，理据不充分。关于逾期办证违约金标准应如何确定的问题。从双方合同第十五条约定的内容来看，双方约定了逾期办证违约金，该违约金为固定金额，在上诉人长期未履行义务的情形下该违约金数额本身难以实现其设立的初衷，违约金显然过低，不符合公平原则。而且，被上诉人已经依约足额支付了全部购房款，而上诉人却未履行协助办证义务，导致被上诉人长期未能取得房地产权证，违反诚信原则。被上诉人以违约金过低为由请求法院予以调整，应予判准。但是，违约金具有填补守约方损失和促使违约方积极履行合同义务的功能。当事人主张调整违约金的，人民法院应当根据当事人的过错程度、违约期间及当地的实际情况，根据公平原则予以衡量并作出裁决。鉴于被上诉人在本案中并未举证证明其实际损失，原审法院调整违约金为以已付购房款为基数，按照中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算违约金，实体处理欠妥。本院综合考虑合同的履行情况及当地的实际情况，酌情调整为每年按已付房款数额1%的标准支付违约金。按合同约定清远市中裕置业有限公司应于商品房交付使用2014年4月22日后90日内即2014年7月21日前，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。因此，上诉人应从2014年7月22日起，以已付购房款572265元为基数，按每年1%的标准向被上诉人支付逾期办证违约金至上诉人将办理涉案房屋权属登记需由上诉人提供的资料报产权登记机关备案之日止。综上所述，上诉人的部分上诉主张理据充分，本院予以支持。原审判决认定事实清楚，但实体处理欠妥，本院依法予以纠正。为此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持清远市清城区人民法院（2015）清城法民一重字第109号民事判决第二项。二、变更清远市清城区人民法院（2015）清城法民一重字第109号民事判决第一项为：限清远市中裕置业有限公司于收到本民事判决书之日起十日内向卓志光、周永红支付违约金（逾期交房违约金从2014年1月1日起以已付购房款572265元为基数，按日万分之二计算至2014年3月31日止；逾期办证违约金按已付购房款572265元的每年1%的标准计算，从2014年7月22日起至清远市中裕置业有限公司将办理房地产权证所需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案之日止）。一审案件受理费，按原审判决执行，二审案件受理费130元，由卓志光、周永红负担100元，由清远市中裕置业有限公司负担30元。本判决为终审判决。审判长  苏永术审判员  何 燕审判员  郑家驹二〇一六年十二月二十三日书记员  汤有金附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；……《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十三条第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。