山东省济宁市任城区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）任民初字第4679号
原告陈某甲。
委托代理人任忠海、张太峰。
被告某公司。
法定代表人金某甲。
被告金某甲。
以上二被告共同委托代理人陈某乙。
原告陈某甲与被告某公司、金某甲建设工程合同纠纷一案，原告于2015年7月15日向本院起诉，本院受理后，依法由审判员李某独任审判，于2015年9月18日公开开庭进行了审理。经审理发现本案不宜适用简易程序，于2015年10月9日裁定转为普通程序，于2015年10月21日公开开庭进行了审理。原告陈某甲及其委托代理人任忠海、张某，被告某公司、金某甲及其委托代理人陈某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告陈某甲诉称：2013年6月18日，原告与被告某公司签订金盛仓储二期即济宁市东黄村金盛仓储钢结构厂房工工程承包合同。合同约定了承包方式、施工期限、双方责任、材料设备供应、工程变更、工程造价、工程付款的支付与结算、工程违约责任等条款，某公司的法定代表人及原告在工程承包合同上管某，同时原告与被告济宁金某乙大仓储有限公司工地代表潘某签订了工程承包合同补充条款，补充增加了备注一和备注二两相内容。工程承包合同签订后，原告进驻工地进行施工。2013年8月20日，原告按照约定完成工程承包合同项下的主钢架、檀条工程，被告未按合同第九条第二款工程付款方式支付总造价70%的工程款2424177元。2013年8月22日，原告向被告发出要求付款的通知和停工报告，被告金某甲2013年9月10日在通知和停工报告回执上签字确认收到通知和情况属实。2013年8月22日，原告与被告某公司签订补充协议，原告及被告某公司工地代表潘某在补充协议上签字。2013年9月10日，被告支付给原告40万元的工程款。同时，原告与被告金某乙再次签订补充协议书，双方共同确认2013年8月22日签订的补充协议无效，双方又共同于9月10日签订补充协议书。2013年111月18日，由于被告提出工程变更，即屋面瓦片变更为屋顶彩钢板。双方再次签订补充协议：双方变更2013年6月18日签订的工程承包合同中的钢结构厂房屋面瓦片为屋顶彩钢板，双方最后一次确认工程结算款从原来的346万元调整到300万元整，该价为最终结算价，不再调整，约定钢结构工程房顶彩钢板在2014年1月25日前完工，并约定被告在房顶彩钢板工程完成后无条件支付工程款，逾期按月息2分支付利息。原告近期完成后房顶彩钢板工程后，被告将该钢结构厂房对外租赁，并未按约定支付剩余工程款，经多次催要，至今未还。请求依法判决两被告共同承担给付剩余工程款260万元及利息（从2014年1月25日起至判决之日止，按月息2分计算）。
被告某公司、金某甲辩称：被告欠原告工程款是事实，被告方予以认可，但是原告所述的标的额不属实，并非双方结算后的实际欠款，故请求法庭驳回原告的请求，则令其被告方与原告方核对后再另行诉讼。关于原告所提的利息，由于原告所起诉的诉讼标的额无法确定，因此利息也不属实，被告方不予认可。
原告为证明自己的主张，出示了如下证据：1、某公司工商登记信息，证明某公司是依法设立的公司。法定代表人系被告金某甲，公司住所为任城区李营街道办事处东黄村民委员会院内。2、工程承包合同及补充增加备注条款，证明2013年6月18日原告陈某甲与某公司法定代表人金某甲签订了金某乙仓储有限公司工程承包合同，合同约定陈某甲为某公司在东黄村内承建施工济宁市东黄村金盛仓储钢结构厂房，合同还约定了工程造价，承包方式，施工期限，双方责任，材料设备供应，工程款结算，工程变更违约责任等条款，同时还证明原告陈某甲与被告方工地代表潘某签订了两个补充备注条款，约定了工程图纸建筑材料规格由被告方某，原告根据甲方（即被告）要求施工。3、通知一份，证明2013年8月20日原告按施工合同完成约定的工程进度后通知被告依合同约定支付工程款的事实。2013年9月10日，被告的法定代表人金某甲签字收到通知，并证明情况属实的事实。4、停工报告一份，证明2013年8月22日，原告因被告未按约定支付工程款向被告发出停工报告，2013年9月10日被告的法定代表人金某甲签字证明情况属实的事实。5、补充协议一份，证明2013年8月22日，原告与被告工地代表潘某签订了三条补充协议。6、补充协议书一份，证明2013年9月10日，原告与被告的法定代表人金某甲再次签订了补充协议书。内容为，双方确认2013年8月22日签订的补充协议即证据5无效，并增加补充了四款和一项注明。7、收款收据（复印件），证明2013年9月10日原告收到被告支付工程款40万元整。8、补充协议一份，证明2013年11月18日原告与被告的法定代表人金某甲签订了一份补充协议书，该协议内容证明以下内容事实。1）应被告方要求，双方对工程进行了变更，复合彩钢板变更为钢结构厂房屋顶彩钢板；2）双方最终确定工程结算价由346万元调整为300万元整，该价格为最终结算价，不再调整；3）双方约定屋顶彩钢板在2014年1月25日前完成；4）双方约定甲方有租房户入住，则厂房被视为验收合格；5）余款在工程结束后支付，并约定工程余款以月息2.0分计息；6）约定以工程厂房的租赁费优先支付工程款。9、厂房使用照片4张，证明2014年六月份拍摄的照片及厂房已被告被使用租赁的事实。10、2014年11月份，原告向被告金某甲索要剩余工程款260万元的对话录音光盘，录音证明被告金某甲承认厂房于2014年5月份已经出租，租金没有给原告，原告要求其欠条，但被告金某甲不予出具的事实。经质证，被告某公司、金某甲认为，对证据1、2无异议，但是合同中与实际发生的工程量是不一致的，双方所订立的合同没有对具体的工程量进行书面说明。对潘某所签的补充协议需要公司核实，是否是公司委托不太清楚。对原告提交的补充协议可证实双方对工程量一直在进行签订补充协议。对证据3，证明被告方没按时完式，原告方没按时付款。对证据4、5、6，同时证明双方对工程量一直在变更。对证据7，原告方放弃对前期的工程量结算。对证据8也说明双方对工程量不断进行签订补充协议，同时证明原告方没有近期完成工程。对证据9本身无异议，但是所拍的照片没有什么效力请求法庭不予采信。对证据10，被告认为涉及到案外人艾峰的一些事情，均不能明确显示原、被告双方是实际工程量及债权债务。原告针对被告的质证发言认为，一、关于潘某签字的效力问题，在九份证据中潘某签字出现了三次，证据2、5中都有潘某签字，从证据6可反映出被告对潘某的签字是认可的。二、证据补充协议中的变更都是变的日期及屋顶彩钢板的问题，工程量并未变更。三、对工程价款问题，对证据8补充协议已经确定了工程的造价由346万元元调整为300万元。工程完工的期限问题，对证据7收条中应在2013年11月20日完工，被告仅支付了40万元，我方垫付的工程款非常大，后补充协议对工程完工日期变更为2014年1月25日，原告将工程完工后，实际交付给被告，被告方已经实际使用。本院认为，被告对上述证据1
--
8未有异议，证据1系被告某公司的工商登记信息，证据2-8系双方签订的合同、协议等，双方亦均无异议，本院予以认定。关于证据9，被告对其真实性无异议，但认为没有效力。本院认为，该照片能够证实原告施工的工程现状，工程已完工，被告已投入使用。对于证据10的录音，被告代理人听后认为谈话的双方喝了酒，系酒后语言，且未能明确实际工程量及债权债务。本院认为，该录音的真实性应予以认定。
被告某公司、金某甲为证明自己的主张出示证据：2013年9月10日原告陈某甲的﹤收条﹥一张，内容为“今收到金某乙仓储有限公司工程款肆拾万元整。收款人：陈某甲（签字、摁印）日期：2013年9月10日。备注：合同补充条款：今收到金某乙仓储有限公司工程款后，乙方必须把甲方所有钢构工程完工。如乙方不在2013年11月20日前全部完工，视为乙方自动放弃前期所有工程结算权。甲方：金某甲（签字、摁印）2013年9月10日。乙方：陈某甲（签字、摁印）2013年9月10日。”欲证明被告给付原告40万元工程款，但原告未按时将工程完工，给被告造成损失。经质证，原告对该收条证据无异议，但对被告欲证明原告未按时完工有异议，该备注已经被原告提交的证据8予以了变更，变更为2014年1月25日完工。本院对被告出示的该﹤收条﹥的真实性予以认定。
经审理本院认定：2013年6月18日，原告陈某甲与被告某公司签订﹤工程承包合同﹥一份，约定原告承包被告某公司位于济宁市东黄村的金盛仓储二期工程（金盛仓储钢结构厂房），工程面积14700平方米，工程造价为3381000元。付款方式为主钢架、檩条安装完毕后3日内付工程总价70%，合计人民币2366700元；工程全部安装完毕后，扣除3%的保修金，3月内一次性付工程款总价的27%，合计人民币912870元；发包方若未按合同约定逾期付款，应承担延误工程工期的责任，承包方有权视发包方逾期未付款的情况决定是否停工。质保期为一年。施工过程中，设计图纸经会审定案后，原则上不准变更；如确需变更时，应提前15天办理变更手续，书面通知乙方，因变更造成的经济损失由发包方负责。在施工中如承包方发现施工现场不符合施工要求，要书面通知发包人，发包方应在2天内给予解决；基础施工如遇特殊情况，工期可按实际情况顺延。该合同第十三条违约责任条款约定“一、发包方：1、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调遣，材料和构件积压的实际损失；2、工程未经验收，发包方提前使用或擅自使用，由此而发生的质量和其它问题，由发包方承包责任；3、不按合同规定拨付工程款，承包方有权提出停工报告，发包方2天内解决不了，承担一切停工损失，承包方有权停工，承包方有权对所建设厂房进行出租或收回所建厂房所有材料。二、承包方：1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价万分之二的比例付逾期违约金；2、工程拖延交工，每日向发包方偿付工程总造价万分之二的违约金；3、保修期内发生的质量问题，由承包方无偿进行返修”。双方在该合同附表上备注：一、合同第九条工程款的支付与结算：合同第九条中的1、2条不变，补充第3条，甲方如果不按合同支付乙方工程款，乙方有权将施工的钢结构厂房的70%面积以每平方米0.227元／每天的价格对外出租，十年价格不动，租金一次收三年，其租金由乙方扣除甲方未支付合同价款及合同价款的利息费用（利息以月息1.2分计算，利息以合同中甲方应支付乙方工程款之日起计算）。租金余款交还甲方，甲方必须代乙方与承租方签订租赁合同及相关手续。二、本合同不包含税票及任何配套费用。三、本工程合同中的建筑材料、规格及图纸由甲方自定，乙方根据甲方要求施工，工程竣工后，如产生雪压（倒下）等安全问题，由甲方负责。甲方：济宁金某乙仓储物流有限公司（印章）、潘某（签字），乙方：陈某甲（签字），2013.6.18。上述合同签订后，原告按照合同约定及被告的要求进行施工。2013年8月22日，被告某公司聘用的工地质量安全员潘某代表被告公司与原告陈某甲签订﹤补充协议﹥，约定“金某乙仓储二期钢结构厂房工程，乙方（陈某甲）根据该工程合同要求已完成甲方要求，但甲方未履行其付款70%的义务，现经甲、乙双方协商特补充以下几条协议：一、甲方支付乙方90万元，先用于购买安装屋面瓦和部分工人工资，按原合同甲方应支付乙方工程款2424177元，扣除现支付的90万元，余1524177元，按月息1.2分计，甲方应每月支付乙方利息18290元，计息从2013年8月26日算。乙方根据合同完成钢结构工程后叁个月，合同工程款的25%，甲方仍未按合同支付工程款。乙方把工程总额的25%即￥865777元，同上月1.2分，每月￥10389元，由甲方支付，直至甲方付清工程款再终止。二、甲方支付乙方工程款余额，如甲方无现金支付工程款，以现工期工程63000平方米的钢结构厂房的租赁费来支付工程款，厂房租赁费的70%按63000平方米的面积，平均支付给乙方（注：不论那家承包方所做的钢结构厂房出租后所得的租金按70%平均分配）。三、经双方协商，因甲方工程款未付，乙方余12个工人，生活费每人壹佰伍拾元计每天为1800元，由甲方贴补，从2013年8月23日开始计，到工程正常施工止。甲方：潘某（签字、摁手印），乙方：陈某甲（签字、摁手印）。2013年8月22日。”原告又向被告某公司发出﹤通知﹥一份，内容为“济宁金某乙仓库物流有限公司：2013年6月18日我陈某甲与你公司签订《建筑安装工程承包合同》，由我承包你公司济宁市东黄村金盛仓储二期金盛钢结构厂房的施工。我方于2013年8月20日将该工程的主钢架、檀条安装施工完毕。按照合同第九条第二款工程付款方式约定，你公司应于2013年8月23日前向我支付工程款总价的70%，合计人民币2424177（按实际施工面积15057平方米结算）。你公司至今没有向我支付任何款项，已构成违约。应按月息1.2%支付利息。请你公司接此通知后，将上述款项立即支付给我方。特此通知。陈某甲（签字）。2013年8月22日。回执：上述通知已收到，情况属实。金某甲（签字、摁印）2013年9月10日。”原告向被告发出﹤停工报告﹥，内容为“济宁金盛仓储物流有限公司：2013年6月12日我陈某甲与你公司签订《建筑安装工程承包合同》约定由我承包你公司济宁市东黄村金盛仓储二期仓储钢结构厂房的施工。我方于2013年8月20日将该工程的主钢架、檀条已全部安装完毕。但你公司未按合同约定向我方支付工程款。按照合同第十三条第一款第3项约定，现我方向你公司提出停工报告，停止该工程的施工。并由你公司承担停工期间的一切损失（包括12个人生活每人每天150元）。请你公司抓紧支付按合同约定支付的70%的工程款，以便及时恢复施工。特此通知。陈某甲（签字、摁印）2013年8月22日。回执：上述停工报告收到情况属实。金某甲（签字、摁印）。2013年9月10日。”2013年9月10日，原、被告双方签订﹤补充协议﹥，内容为“甲方：济宁金某乙仓储物流有限公司。乙方：陈某甲。甲、乙双方于2013年6月18日签订《建筑安装工程承包合同》，乙方已于2013年8月20日完成了合同要求的主钢架檀条已全部安装结束，按合同约定，甲方应支付乙方工程款总价的7%，合计人民币2424177元（按实际施工面积15057平方米结算）。鉴于甲方资产紧张不能按合同约定支付工程款，经甲乙双方协商于2013年8月22日签订一份补充协议（协议一份附后）。现甲方再次违约，不能按补充合同所约定来支付工程款，经甲乙双方再次协商，该补充协议无效。再重新签订本补充协议。一、签订本协议当日，甲方向乙方支付人民币40万元，先用于购买安装屋面瓦片，根据合同甲方应支付乙方工程款70%的的差额部分1924177元，甲方于2014年2月28日前支付给乙方，从2013年8月23日起按月1.2%向乙方支付利息。钢结构厂房竣工后叁个月，甲方应支付乙方合同工程款25%，计865777元，甲方仍未按合同支付工程款。甲方也按月息1.2%向乙方支付利息，工程款于2014年2月20日前支付给乙方。至2014年2月28日，甲方再次逾期支付的。甲方应付乙方的总工程款，按月息2.4%向乙方支付利息。至工程款全部付清为止。（工程工期至2013年11月20日前完工）二、乙方停工期间的损失共计28500元，由甲方在本次支付工程款时一次性付清。三、本补充协议未涉及的部分，仍按原合同执行。四、本补充协议经双方签字或盖章后生效。注：甲方支付乙方的工程款如不能按期支付，则工程款以乙方承接的15057平方米的钢结构厂房租赁费的70%来支付乙方的工程款，甲方不经过乙方同意，不得随意出租厂房给租赁方。甲方：金某甲（签字、摁印）。乙方：陈某甲（签字、摁印）。2013年9月10日。”该合同签订当日，被告某公司给付原告陈某甲工程款40万元，双方并签订书面凭据“今收到金某乙仓储有限公司工程款肆拾万元整。收款人：陈某甲（签字、摁印）。日期：2013年9月10日。备注：合同补充条款：今收到金某乙仓储有限公司工程款后，乙方必须把甲方所有钢构工程完工。如乙方不在2013年11月20日前全部完工，视为乙方自动放弃前期所有工程结算权。甲方：金某甲（签字、摁印）2013年9月10日；乙方：陈某甲（签字、摁印）2013年9月10日。”原告继续施工。2013年11月18日，原、被告双方签订﹤补充协议﹥，约定内容“甲方：某公司。乙方：陈某甲。甲、乙双方于2013年6月18日签订的《建筑安装工程承包合同》，现因甲方要求变更钢结构厂房屋顶彩钢板。由原来定下的750毫米厚复合彩钢板改为820型0.5mm厚的单板，另带钢丝、10公斤的岩棉，钢结构工程总价经甲乙双方协商决定，由原来的结算价叁佰肆拾陆万元调整至叁佰万元整。该协议价位最终结算价，不再调整。该工程款除甲方已支付给乙方肆拾万元工程款外，余款在乙方工程结束后甲方不能按时支付工程款，则甲方将工程以乙方承接的15057平方米的钢结构厂房的租赁费的70%来支付乙方工程款，甲方没有付清乙方工程款前，如甲方需和租赁房签订租赁合同，甲方必须经乙方同意方可签订合同。签订租赁合同后，如甲方仍不按协议支付乙方工程款，乙方有权利阻止租赁方进驻乙方承接的钢结构厂房，由此所产生的一切后果由甲方承担。钢结构工程屋顶彩钢板必须在2014年1月25日前完工，工程完工后甲方有租赁户入驻，则厂房被视为验收合格，甲方应无条件按合同支付乙方工程款，如不能及时支付工程款，则工程余款以月息2.0分计，甲方本息一起支付给乙方。甲方金某甲（签字），乙方陈某甲（签字）。2013年11月18日。”现原告所承建的金某乙仓储钢结构厂房已由被告某公司投入使用，但至今未向原告支付剩余工程款260万元。2015年7月15日，原告诉来法院，请求依法判决二被告共同承担给付剩余工程款260万元及利息（从2014年1月25日起至判决之日止，按月息2分计算）。
另查明，济宁金某乙仓储物流有限公司即是某公司。
上述事实，由当事人陈述及原、被告出示的上述证据予以佐证，足以认定。
本院认为：公民、法人的合法民事权益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。民事活动应当遵循诚实信用的原则。当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同受法律保护。被告某公司于2013年6月18日与原告陈某甲签订﹤工程承包合同﹥，将其济宁市东黄村金盛仓储钢结构厂房的建筑工程承包给原告施工，双方就工程范围、造价、付款方式及违约责任等进行了约定。原告依照约定进行组织施工。2013年8月20日，原告将其施工的工程主钢架、檩条安装施工完毕，按照合同约定，被告某公司应支付工程款总价的70%即2424177元，但该被告未支付相应的工程款，原告向被告发出﹤停工报告﹥。2013年8月22日，双方签订﹤补充协议﹥，因原告已完成了被告某公司的施工要求，但被告未履行其付款70%的义务，双方再次约定“甲方支付乙方90万元，先用于购买安装屋面瓦和部分工人工资，按原合同甲方应支付乙方工程款2424177元，扣除现支付的90万元，余1524177元，按月息1.2分计，甲方应每月支付乙方利息18290元，计息从2013年8月26日算。乙方根据合同完成钢结构工程后叁个月，合同工程款的25%，甲方仍未按合同支付工程款。乙方把工程总额的25%即￥865777元，同上月1.2分，每月￥10389元，由甲方支付，直至甲方付清工程款再终止。”该﹤补充协议﹥签订后，原告仍进行施工，被告某公司以资金紧张为由再次违约，没有向原告支付工程款。2013年9月10日，被告某公司法定代表人金某甲与原告陈某甲签订﹤补充协议书﹥，但被告某公司也仅于签订协议书当日支付给原告工程款40万元。双方又重新确定了被告付款进度及应承担的损失。被告某公司再次违约，且被告变更钢结构厂房屋顶彩钢板型号、厚度。经双方协商一致，确定由原来的结算价346万元调整为300万元，并约定该协议价为最终结算价，不再调整。约定“钢结构工程屋顶彩钢板必须在2014年1月25日前完工，工程完工后甲方有租赁户入驻，则厂房被视为验收合格，甲方应无条件按合同支付乙方工程款，如不能及时支付工程款，则工程余款以月息2.0分计，甲方本息一起支付给乙方。”原告依约施工完成施工义务，被告某公司已对仓储厂房进行了租赁经营，但拒不履行偿付工程款义务，已构成违约，应偿付原告工程款260万元，并承担违约责任，承担双方约定的“工程完工后甲方有租赁户入驻，则厂房被视为验收合格，甲方应无条件按合同支付乙方工程款，如不能及时支付工程款，则工程余款以月息2.0分计，甲方本息一起支付给乙方。”责任。鉴于当事人未能举证证明工程完工时间、仓储厂房对外租赁时间，被告某公司承担违约责任支付利息的起始时间确定为原告起诉立案时间2015年7月15日，按双方约定月利率2%计息。被告金某甲在合同签订、施工期间的文书签发等，系职务行为，其本人不应承担民事责任，故原告要求被告金某甲承担民事责任的请求不予支持。被告辩称原告所诉的标的额不属实，且非双方结算后的实际欠款为由，请求法院驳回原告诉讼请求，理由不当。双方签订合同后，是被告一再违约，不能诚实守信，给原告造成经济损失。直至2013年11月18日，双方就工程价款总额确定“由原来的结算价叁佰肆拾陆万元调整至叁佰万元整。该协议价位最终结算价，不再调整。”是双方真实意思的表示，应诚信遵守。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百八十六条，《最高人民法院﹤关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释﹥》第十六条第一款、第十七条、第十八条之规定，判决如下：
一、被告某公司应于本判决生效之日起十日内偿付原告陈某甲工程款260万元；
二、被告某公司应于本判决生效之日起十日内从2015年7月15日起按月利率2%计算偿付原告陈某甲工程款260万元的利息；
三、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费13800元、财产保全费5000元，由被告某公司负担（上述费用已由原告预付，被告在履行上述义务时一并支付给原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于山东省济宁市中级人民法院。
审 判 长 李 刚
人民陪审员 王 艳
人民陪审员 庄 竞
二〇一五年十月二十一日
书 记 员 辛丽娜