青海省西宁市城西区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）西民一初字第1342号
原告李得智，男，汉族，1964年4月8日生。
被告青海海宏房地产有限责任公司。
法定代表人于志坚，系该公司总经理。
委托代理人葛建浩，男，汉族，1960年10月9日生。
原告李得智（以下简称原告）与被告青海海宏房地产有限责任公司（以下简称被告）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2015年5月19日受理后，依法适用简易程序于2015年6月30日公开开庭进行了审理。原告李得智，被告青海海宏房地产有限责任公司委托代理人葛建浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2010年1月9日，原告与被告签订《商品房预售合同》。合同约定，被告应当在2011年8月30日前将经验收合格的房屋交付原告使用等内容，并对违约责任进行约定。合同签订后，原告依约向被告支付了全部购房款。但被告未按照合同约定的时间交付房屋，其行为严重损害了原告的合法权益，现要求被告支付自2011年8月30日至2012年8月30日逾期364天交房违约金14696元，扣除出卖人交钥匙时向原告支付的3000元，剩余11696.20元应在诉讼结案时全部付清。判令报告提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，撤回要求被告提供《住宅工程质量分户验收表》、《竣工验收备案表》及《住宅面积实测表》的诉求。本案诉讼费用由被告承担。
被告公司辩称，被告逾期交房的事实存在，但是逾期交房非被告造成，根据双方签订的合同约定，房屋验收合格后就具备交房条件，涉诉房屋已于2012年12月25日验收合格，故原告诉求的逾期交房违约金应计算至2012年8月30日。关于原告主张被告提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》、《住宅工程质量分户验收表》、《竣工验收备案表》及《住宅面积实测表》，的诉求，被告已经准备好了《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，原告可以自行领取。关于提供《住宅工程质量分户验收表》、《竣工验收备案表》及《住宅面积实测表》，因双方在《商品房预售合同》中对此没有约定，故对此诉求不予认可。另原告已经收到被告公司给付的3000元赔偿款，此款应予扣除。
经审理查明：1、2010年1月9日，原告与被告签订《商品房预售合同》。合同约定：原告购买被告开发的位于西宁市城西区文苑大街某号楼某单元某号商品房（建筑面积109.84平方米），房屋总价款为403742元。被告应当在2011年8月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。该合同第九条规定：“出卖人如未按合同规定的期限将商品房交付买受人使用，逾期不超过30日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；逾期超过30日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付房价款万分之一的违约金。”合同签订后，原告依约付清全部购房款，但被告却未将达到约定标准的商品房如期交付原告，致使纠纷产生。
2、青海海宏房地产有限责任公司于2012年8月29日在报纸上发出“海湖新区壹号公寓交房公告”载明：“壹号公寓”E区住宅楼现定于2012年8月31日开始办理交房手续。请各位业主按照公告日期依次前往海湖新区E区8号楼1楼1011室办理收房手续。交房时间安排为：8月31日-9月1日办理10号楼、9月2日-9月3日办理9号楼、9月4日-9月5日办理8号楼、9月6日-9月7日办理7号楼、9月8日-9月9日办理5号楼、9月10日-9月11日办理3号楼、9月12日-9月13日办理2号楼、9月14日-9月15日办理4号楼、9月16日-9月17日办理6号楼。庭审中，原告将违约金计算至2012年8月30日被告公告交房日期。
3、海宏壹号E区1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号楼均于2012年5月28日竣工验收合格。
4、被告于2012年9月3日发出通知一份载明：“按照公司与各位业主签订的《商品房预售合同》中的约定，公司承担延期交房违约责任，向业主赔付违约金。一、此次交房根据延期交房时间先分别按5000元、3000元进行抵扣（延期两年的赔付5000元，延期一年的赔付3000元）；二、违约金剩余部分待住宅楼验收后一次性进行赔付（赔付日期截止楼体验收，见报纸公告）”，原告在接收房屋时被告从其应交付费用中抵扣了3000元违约金，原告对此予以认可。
5、被告在双方签订认购书之前已取得该项目的《国有土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》。
以上事实有原告提供的《商品房预售合同》、收据、通知，被告提供的交房公告、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《建设项目审批书》、《土地使用证》、《商品房预售许可证》、《竣工验收备案表》、收条、以及双方当事人的陈述、本院庭审笔录等证据予以证实。
本院认为，原告与被告经协商一致签订的《商品房预售合同》，系双方当事人真实意思表示，合法有效，应予保护，双方当事人均应依照合同约定全面履行各自的权利义务。被告未依照合同约定的时间交付房屋构成违约，理应按照合同约定承担逾期交房违约责任，原告主张逾期交房违约金自2011年8月30日至2012年8月30日，逾期364天符合法律规定予以支持，具体计算为403742＊364＊0.0001=14696.20元，扣除原告已经收到的3000元赔偿金，被告应实际支付给原告逾期交房违约金11696.20元。关于原告主张被告提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》原被告双方已经在《商品房预售合同》中做出明确约定，故原告该项主张予以支持。原告撤回要求被告提供《住宅工程质量分户验收表》、《竣工验收备案表》及《住宅面积实测表》的诉求符合法律规定，本院予以准许。综上，为保护当事人合法权益，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第二款、第一百三十四条第一款、第一百六十一条之规定，判决如下：
一、被告青海海宏房地产有限责任公司支付给原告李得智逾期交房违约金11696.20元，于本判决生效后10日内履行。
二、被告青海海宏房地产有限责任公司向原告李得智提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》于本判决生效后10日内履行。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案诉讼费减半收取47元，由被告青海海宏房地产有限责任公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于西宁市中级人民法院。
审判员 董晓冬
二〇一五年七月七日
书记员 朱 静
附：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第三十九条第二款适用简易程序审理的民事案件，由审判员一人独任审理。
第一百三十四条第一款人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。
第一百六十一条人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。