河南省安阳市文峰区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫0502民初357号
原告：开发区凯翔租赁站，住所地安阳市金沙大道中段租赁市场*排*号。
经营者：袁运喜，男，1957年12月1日出生，汉族，住安阳县。
委托诉讼代理人：李银柱，男，1952年2月15日出生，汉族，该公司法律顾问，住安阳市文峰区。
被告：王卫峰，男，1979年9月8日出生，汉族，住浚县。
被告：贾全喜，男，1970年10月3日出生，汉族，住浚县。
原告开发区凯翔租赁站与被告王卫峰、贾全喜建筑设备租赁合同纠纷一案，本院2017年1月18日立案受理后，依法适用普通程序，公开进行了审理。原告开发区凯翔租赁站经营者袁运喜及其委托诉讼代理人李银柱，被告贾全喜到庭参加了诉讼。被告王卫峰经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告开发区凯翔租赁站向本院提出诉讼请求：判令被告给付原告租赁费134400元、运费4600元、�资2000元、少还管件折款12415元，共计人民币153415元；判令被告给付原告违约金10000元，计算办法按照日万分之五计算，计算476天，应为31987元，现原告主张10000元，其他放弃；本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2013年6月23日，原、被告双方签订了建筑物资租赁合同。合同约定：被告租赁原告的扣件，每套每天五厘、钢管每米每天九厘，顶丝每根每天二分五厘。原告按照合同，根据被告需要依次向被告提供了成套管件、钢管。但被告不守信用，不按合同约定履行义务，截止2016年3月30日，被告欠原告租金人民币134400元，至今未给付。根据合同第四条规定，租赁费为每月清算一次，当月付清当月租金。乙方不得以任何理由拒付或推迟缴纳租金，否则应向甲方偿付违约金，每推迟一天，每天偿付租金的5%。据此，被告应按合同约定依法承担违约责任。原告要求被告给付违约金人民币10000元。合同第九条规定，乙方如将租赁物资丢失，或损坏不能使用，应该按照新货市场价格进行赔偿。被告少还原告钢管725米，每米7元，折款5075元；少还顶丝150根，每根5元，折款750元；少还十字扣2210件，每件2元5角，折款5525元；少还接扣325件，每件3元，折款1065元。原告将被告租的租赁物回运，运费3600元。拆卸上垛被告租的租赁物，工人工资2000元。根据合同第六条规定，应由被告负担。原告多次向被告催要所欠租金，但被告拒不履行偿还义务。综上，原告为维护其合法权益，向贵院提起诉讼，请求法院依法支持原告的诉讼请求。
被告王卫峰未到庭，亦未答辩。
被告贾全喜辩称，1、由于第三方即甲方资金不足，造成建筑工程无法施工，不是被告贾全喜的过错。被告贾全喜于2013年6月份承揽位于鹤壁市山城区石林工业园区大鸿�陶瓷有限公司办公楼和厂房建设工程。经朋友介绍认识浚县黎阳镇东张庄施工队包工头王卫峰，和王卫峰约定办公楼工程由王卫峰带人施工。工人及机械设备由王卫峰负责，工程进度到正负零后，王卫峰租赁安阳一家租赁公司的钢管等设备进行施工，办公楼一层模板及钢材铺设完毕后，由于甲方投资商资金断链，被告多次催促、协调仍无法正常支付工程款及工人工资，造成工地停工，原告也知道该情况，故该损失不应该由被告贾全喜承担。2014年1月，山城区石林工业园区和投资商解除土地征用合同，山城区政府委派区财政局对建筑工程核算，现投资商未支付工程款。被告贾全喜陆续支付王卫峰十余万元；2、原告擅自拆走设备，解除合同，应当承担违约责任。2016年2月初，王卫峰伙同安阳租赁公司的人在被告贾全喜不知情的情况下擅自将办公楼钢管和模板全部拆除拉�。将办公楼一层所有钢材全部拆除变卖，还有仓库的建材、生活用品、工地剩余建材等全部清场变卖拉走。期间被告贾全喜得知消息后劝阻王卫峰，王卫峰和安阳租赁公司人员不听从。现政府准备解决问题，提出工地现状和当时财政局预算不符，要扣部分工程款，王卫峰同租赁公司不听劝阻强行拆除和变卖建筑材料，明显属于解除合同，致使全部工程停工，造成了损失，应承担违约责任并赔偿损失。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，原告开发区凯翔租赁站提供租赁合同、出库单、入库单、被告租赁物计费清单、运费证明、少还管件计价清单、租赁物装卸费证明，被告贾全喜提供的照片、情况说明，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事�如下：2013年6月23日，原告与被告王卫峰签订了建筑物资租赁合同，合同约定租赁费为每月清算一次，当月付清当月租金，被告王卫峰不得以任何理由拒付或推迟交纳租金，否则应向原告偿付违约金，每推迟一天，每天偿付租金的5%；被告王卫峰租用原告物资，被告自行承担运输费、装卸费、维修费；租赁计费时间为提货之日起至归还之日为实有天数计算。被告如将租赁物资丢失或损坏不能使用，应该按照新货市场价格进行赔偿；提货和送货数量以出货单和入货单为准；约定租赁费钢管为每米每天九厘、扣件为每套每天五厘、顶丝为每根每天二分五厘，合同有原告与被告王卫峰签字，并有担保人贾全喜签字确认。合同签订后，原告陆续向被告交付租赁物，截止2016年3月30日，被告王卫峰共计欠原告租金134400元，并有钢管725米、顶丝150根、十字扣2210件、接扣325件未�还原告，价值12415元。
本院认为，本案争议焦点为：二被告是否应支付原告租金134400元、运费4600元、工资2000元、损失12415元及违约金10000元。原告与被告王卫峰签订的建筑物资租赁合同，系双方的真实意思表示，合法有效，本院依法予以确认。原告按照合同约定向被告王卫峰提供了租赁物，被告应按照合同约定及时支付原告租金，被告王卫峰未及时支付原告租金的行为已构成违约，依法应当承担违约责任。被告贾全喜作为担保人在租赁合同上签字，且合同未约定保证方式，故被告贾全喜应依法对该租赁合同产生的债务承担连带保证责任，但被告贾全喜承担连带保证责任后，可依法向被告王卫峰进行追偿。根据原告提供的合同及出库单、入库单，可以证实被告王卫峰欠原告租金金额为134400元，未归还原告租赁物的价值为12415元，故被告王卫峰应支付原告租�134400元并赔偿原告租赁物损失12415元。关于原告要求被告王卫峰支付违约金10000元的诉请，根据双方合同的约定，原告主张违约金10000元未超过合同约定，且符合法律规定，故本院依法予以支持。原告要求被告支付运费及工人工资的诉请，证据不足，本院依法不予支持。被告贾全喜辩称被告王卫峰违约给其造成损失，被告贾全喜该辩称与本案不属同一法律关系，被告贾全喜可另行向被告王卫峰主张。被告王卫峰经本院依法传唤未到庭，视为对其诉讼权利的放弃。
依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第二百二十二条、《中华人民共和国担保法》第十九条、第二十条、第三十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告王卫峰于本判决生效之日起十日内支付原告开发区凯翔租赁站租金134400元、租赁物损失12145元及违约金10000元；
二、被告贾全喜对上述第一项判决内容承担连带责任；
三、驳回原告开发区凯翔租赁站的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3568元，原告开发区凯翔租赁站负担50元，被告王卫峰负担3518元。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。
审 判 长 刘艳丽
审 判 员 殷存霞
人民陪审员 刘世伟
二〇一七年十月十九日
书 记 员 晁 丹