太原市小店区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）小民初字第00486号
原告夏祖敏，无业。
委托代理人冯丽君，山西艾伦律师事务所律师。
委托代理人党燕军，山西艾伦律师事务所律师。
被告恒大地产集团太原有限公司，住所地太原市杏花岭区府西街69号国贸大厦1号楼西塔楼12层1201-1203号，组织机构代码66661402-5。
法定�表人顾朝晖，董事长。
委托代理人李宏，女。
原告夏祖敏与被告恒大地产集团太原有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2015年1月26日立案受理后，依法由审判员温姣担任审判长，与人民陪审员原彩云、张铁牛组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告夏祖敏的委托代理人冯丽君、党燕军，被告恒大地产集团太原有限公司的委托代理人李宏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告夏祖敏诉称，2010年9月22日，原、被告签订《商品房买卖合同》及《补充协议》，约定原告购买被告开发的位于小店区真武路68号的恒大绿洲小区33幢1单元0302号商品房，合同总价款1012363元。根据《商品房买卖合同》第八条约定，被告应当在2011年1月10日前向原告交付经验收合格的房屋�实际上，原告入住后，该住宅并未取得消防验收文件，也未接通燃气，经常停水、停电、停止暖气供应，甚至两年后才取得竣工验收备案表，故被告应当根据买卖合同约定承担逾期交付合格房屋的违约金。根据《商品房买卖合同补充协议》第十条，被告应当在合同约定之日起540日内为原告办理产权登记并交付房地产权证，但原告至今仍未取得房地产权证，故被告应当根据补充协议承担相应的违约责任。综上所述，被告逾期交付合格的房屋且逾期办理房产证的行为不仅违反了合同的约定，也侵犯了原告的合法权益，应当承担违约责任。根据《城市房地产管理办法》、《建筑法》、《住房建筑标准》及《民事诉讼法》的规定，向贵院提起诉讼，请求判令：1、被告支付逾期交付合格房屋的违约金92428.7元；2、被告支付逾期办理房产证的违约金2277.8元；3、诉讼费由被告承�。
原告提供的证据有：1、原告的身份证复印件，被告的企业档案信息卡；2、2010年9月22日签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》、购房款收据、交房收费一览表、消防监督结果公开表、建设工程规划许可证、收（验）楼通知书；3、城市燃气民用供气合同、天然气居民使用证、关于恒大绿洲供暖等事项解决方案的进展情况的通知；4、2013年7月工程竣工备案情况；5、粤建办房函［2003］63号复函；6、2011年度至2014年度停水、停电、停暖的通知；7、外平开窗照片、消防拴照片、室内照片、小区更换电表、换热站设备照片；8、视听资料，2013年10月30日调频FM90.4山西综合广播业主李晔华咨询冯厅长录音、及业主李晔华与曹勇的对话；9、建设工程竣工验收备案表；10、房屋所有权证书。
被告恒大地产�团太原有限公司辩称，第一，原告起诉状中所称房屋交付条件中的“消防验收文件”及《竣工验收备案表》，缺乏相关法律法规依据。根据《建筑法》第六十一条“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收合格或者验收不合格的，不得交付使用”。而《建设工程质量管理条例》第十六条对验收的程序作了明确规定，即“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程经竣工验收合格的，方可交付使用”，由此可见，建设工程竣工验收的组织者为建设单位，参加者为设计、施工、工程监理、勘察等参建单位，最终形成五方共同确认的《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》即可视为验收合格，可以交付使用。而原告所称《竣工验收备案表》，指的是《建设工程质量管理条例》第四十九条第一款“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案”，《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第六条第一款规定“备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫”。根据以上规定，工程竣工验收与竣工验收备案系处于不同阶段、由不同主体参与的行为，备案是在竣工验收合格后进行，备案与否不影响验收合格的效力。原告主张以备案机关核发建设工程竣工验收备案表的日期作为房屋竣工验收日期缺乏法律依据。而原告主张的房屋交付中的“消防验收文件”，也因公安消防管理法规的修改而不再适用。1996年10月16日公安部30号令公布的《建筑工程消防监督审核管理规定》第九条及第二十条分别就建设工程消防竣工验收的程序作了规定，规定建设工程必须由公安消防监督机构验收，取得《建筑工程消防验收意见书》才可以接收使用。但根据国家行政审批简化的精神，该条例于2009年5月1日已废止，被公安部2009年106号令《建设工程消防监督管理规定》所取代，106号令有效期自2009年5月1日至2012年11月1日，后被公安部119号令修订。106号令第四章明确了住宅项目的消防设计和竣工验收备案抽查制度，消防监督管理机构不再参与住宅工程的验收。故消防主管部门不再向住宅项目发放《建筑工程消防验收意见书》，该意见书自2009年5月1日起不再是住宅项目的交楼文件。综合以上相关法律法规的规定，结合相关合同约定，在原告的合同约定交付时间里，《建筑工程消防验收意见书》不再是交楼文件，我公司的房屋在具备了设计、施工、工程监理、勘察、建设单位共同确认的《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》及电梯验收文件后即具备房屋交付条件。第二，具体到本案，《商品房买卖合同》第八条约定“出卖人应于2011年1月10日将经验收合格的房屋交付于买受人”，合同第十一条对交接房屋约定“商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。”“由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式办理：自商品房买卖合同约定交房日期之日起，视为买受人同意该商品房已符合交付条件，并已实际交付买受人”。2010年12月1日，太原恒大绿洲33号楼的勘察单位、设计单位太原市建筑设计研究院，施工单位中铁建设集团有限公司山西分公司、监理单位山西建同建设工程监理有限公司、建设单位恒大地产集团太原有限公司五方共同对该楼工程质量进行了验收，并出具《单位（子单位）工程质量竣工验收记录，证明该工程已于2010年12月1日竣工验收合格。2010年12月19日进行现场电梯验收检验，并出具合格报告。2010年12月9日，恒大绿洲小区二期26#、33#、35#已办理工程竣工验收消防备案，备案号为140000WYS100004969，且未被列入抽查对象。故我公司在交楼前，已具备了相关法律规定的五方验收记录和电梯验收文件，符合交楼条件。原告于2011年8月16日办理了收楼手续，已交付使用。根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定“对房屋的转移占�，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外”。原告的房屋已于2011年8月16日完成转移占有，已经交付使用，现原告在收楼之后又向我公司主张逾期交楼违约金，显然不应得到支持。第三，原告诉讼请求中要求我公司支付逾期交房违约金的主张已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。具体理由如下：根据原、被告签订的《商品房买卖合同》第八条对房屋交付时间的约定“出卖人应于2011年1月10日将经验收合格的房屋交付于买受人”，买受人主张逾期交房违约金的诉讼时效应从2011年1月11日起算，故原告至迟应该在2013年1月11日前主张逾期交房的违约金，而原告于2015年1月才起诉至小店法院要求支付逾期交房违约金，故原告所主张的逾期交房的违约金早已超过两年诉讼时效，应予驳回。第四，关于房产证办理问题，根据《城市房地产�理法》和《房屋登记条例》相关规定，房产证的办理属于行政确权行为，申请人为买受人，出卖人需要协助买受人办理。原告于2011年8月16日交纳契税，晚于合同约定的交费日期，房产证办理时间应顺延。原告已于2015年1月26日领取房产证。原告备齐资料和房管局的行政审批时间对房产证的办理期限均有影响，最终延迟办理的责任不能全归于被告，需区分责任后另行确定。最后，在原告诉讼请求中，同时主张迟延交楼和延迟办证违约金，而同一个时期不可能存在两个逾期违约责任，原告的办证违约金起算时间不当。综上所述，我公司在交楼时已符合交楼条件，且原告所购买房屋已于2011年8月16日办理了收楼手续，已经交付使用。原告在收楼后再行起诉要求被告承担延期交楼的违约责任无事实和法律依据。房产证的办理申请人为原告，原告备齐资料和房管局的行政审批时间对房产证的办理期限均有影响，最终迟延办理的责任不能全归责于被告，需分清责任后判断，请求驳回原告的全部诉讼请求。
被告提供的证据有：1、《商品房买卖合同》；2、单位（子单位）工程质量竣工验收记录；3、建设工程竣工验收消防备案表及受理凭证；4、33#楼1单元电梯验收检验报告；5、2011年8月16日办理收楼相关资料；6、交房收费一览表及收据；7、房产证相关资料。
经审理查明，2010年9月22日，原、被告签订合同编号为20091009344的《商品房买卖合同》及《补充协议》，约定：原告购买被告开发的位于小店区真武路68号恒大绿洲小区第33幢1单元0302号商品房，建筑面积139.93平方米，单价每平方米7234.78元，总金额1012363.00元，原告于2010年8月27日一次性付清全部购房款。《商品房买卖合同》�八条约定：出卖人（被告）应当在2011年1月10日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，向买受人（原告）交付经验收合格的房屋。逾期交房超过90日的，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。第十一条约定：商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续，双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同文本第八条规定的证明文件，并签署交接单。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。《商品房买卖合同》补充协议第十条约定，出卖人（被告）应当在商品房交付之日起540日内，向产权登记机关为买受人（原告）办妥产权登记，并将以买受人为产权�的房地产权证交付买受人。出卖人未能在约定时间内办妥房地产权证的，出卖人每年按已付房款的0.1%向买受人支付违约金。合同还对其他内容作了约定。
原告所购买的第33幢1单元0302号商品房，在2010年12月1日，经勘察、设计单位太原市建筑设计研究院、施工单位中铁建设集团有限公司山西分公司、监理单位山西建同建设工程监理有限公司、建设单位恒大地产集团太原有限公司五方共同对工程质量进行了验收，并出具单位（子单位）工程质量竣工验收记录，综合验收结论是通过验收。2010年12月9日恒大绿洲小区二期26#、33#、35#楼经网上备案系统进行了工程竣工验收消防备案，备案号为140000WYS100004969，该工程根据建筑工程消防监督管理规定未被列入抽查对象。2010年12月19日进行现场电梯检验，并出具合格报告。原告于2011年8月16日办理了收楼手续，后实际入住。在原告入住之后，经常停水、停电、停止暖气供应。2012年10月25日，原告取得天然气居民用户使用证，并办理了用气手续。2013年7月，被告取得了该楼的竣工验收备案表。2014年11月26日，原告所购买房屋取得房屋产权证书，原告于2015年1月26日从被告处领取该房屋产权证书。庭审中，原告主张逾期交付合格房屋的违约金的计算起止时间为2011年1月11日至2013年7月10日，逾期天数913天，合同总价款1012363元，违约金计算为1012363元×913天×0.0001=92428.7元；逾期办理房产证违约金从2011年1月10日应交房之日起算540天至办证截止日期2013年7月10日，办证逾期时间自2013年7月11日至2014年10月10日，逾期办证的时间为2年3个月，违约金为1012363元×0.001×2.25年=2277.8元，两项合计94706.5元。
本院认为，原告与被告之间的《商品房买卖合同》及《补充协议》，是当事人之间真实的意思表示，该合同及协议约定的内容合法，对当事人均具有约束力，原、被告均应按照合同及协议的约定履行自己的义务。原告在按合同的约定将购房款交付被告之后，被告应当按合同的约定向原告提供经验收合格的房屋，被告交付原告的房屋，在2010年12月1日经勘察、设计单位太原市建筑设计研究院，施工单位中铁建设集团有限公司山西分公司、监理单位山西建同建设工程监理有限公司、建设单位恒大地产集团太原有限公司五方共同对工程质量进行了验收，并出具《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》，综合验收结论是通过验收，证明本案涉案房屋已经通过竣工验收。关于竣工验收备案登记表，在原告起诉之前被告也已经在建设行政主管部门备案登记，并实际取得竣工备案登记表，这也进一步证明了被告交付原告的房屋质量合格。关于原告所指的消防验收意见书，公安部2009年106号令《建设工程消防监督管理规定》及之后的119号令，均明确了住宅项目的消防设计和竣工验收采取备案抽查制度，消防监督管理机构不再参与住宅工程的验收，消防主管部门不再向住宅项目发放建筑工程消防验收意见书，该意见书自2009年5月1日起不再是住宅项目的交楼文件，原告以涉案房屋没有建筑工程消防验收意见书，交付的房屋不是验收合格的房屋的理由也不能成立。另被告逾期交房行为发生在2011年，而原告2015年1月方起诉至法院主张逾期交房违约金，已过两年诉讼时效期间。综合上述，原告向被告主张逾期交房违约金的理由和证据不足，本院不予支持。关于原告主张的逾期办证违约金，依据合同约定，房屋的交付时间是2011年1月10日，办证时间是从2011年1月10日之后计算540日，截止时间是2012年7月10日。原告所购买房屋取得房屋所有权证书的时间为2014年11月26日，被告不能举证证明延迟办证的原因和责任在于原告方，对此被告应当按合同约定承担违约责任，现原告主张自2012年7月11日至2014年10月10日的逾期办证违约金，本院予以支持，由被告按合同约定赔偿原告1012363元自2012年7月11日起至2014年10月10日的违约金2277.8元。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、被告恒大地产集团太原有限公司在判决生效后十日内赔偿原告夏祖敏逾期办理房产证违约金2277.8元。
二、驳回原告夏祖敏的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定期间履行给付金钱义�，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2168元（原告已预交），由被告恒大地产集团太原有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于太原市中级人民法院。
审 判 长 温 姣
人民陪审员 原彩云
人民陪审员 张铁牛
二〇一六年一月二十五日
书 记 员 闫 婧
第1页共11页