山东省滨州市滨城区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）鲁1602民初4554号
原告：李成进，男，1969年6月21日出生，汉族，住湖北省钟祥市。
被告：谢彤，男，1957年3月15日出生，汉族，原住北京市西城区。
被告:北京乐孚装饰工程有限公司，住所地：北京市怀柔区凤翔东大街9号219室，统一社会信用代码：91110116600025455W。
法定代表人：朱文俊，该公司董事长。
委托诉讼代理人：孙宏博，北京市建诚律师事务所律师。
被告：滨州市中喜城市建设有限公司，住所地：滨州市滨城区小营办事处广青路南侧，组织机构代码78076403－5。
法定代表人：王金华，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：刘金亭、焦阳，山东众成清泰（滨州）律师事务所律师。
原告李成进与被告谢彤、北京乐孚装饰工程有限公司（以下简称北京乐孚公司）、滨州市中喜城市建设有限公司（以下简称滨州中喜公司）劳务合同纠纷一案，本院于2015年12月30日作出（2015）滨民一初字第774号民事判决，被告北京乐孚公司不服该判决，向山东省滨州市中级人民法院提出上诉，山东省滨州市中级人民法院于2016年6月7日作出（2016）鲁16民终715号民事裁定书，将案件发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告李成进、被告北京乐孚公司的委托诉讼代理人孙宏博，被告滨州中喜公司的委托诉讼代理人刘金亭、焦阳到庭参加了诉讼，被告谢彤经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告李成进向本院提出诉讼请求：1.请求支付原告2014年7月18日至2014年10月19日工作期间的劳务费，共计：27859元；2.本次诉讼费用由被告承担；3.请求三被告就以上费用承担连带责任。事实和理由：2014年7月18日，原告经被告谢彤招工进入由被告北京乐孚公司承包的滨州市金融国际中心项目工程工作。被告滨州中喜公司为该项目工程的发包方。但是，原告在该项目工作期间的劳务费，被告至今未予发放。鉴于被告的违法行为严重侵犯了原告合法权益，特向法院提起诉讼。望法院在查明事实的基础上，依法作出公平、公正的判决。
被告谢彤未提出答辩意见。
被告北京乐孚公司辩称，原告起诉被告中建乐孚公司没有事实和法律依据，应依法予以驳回。本案为发回重审案件，发回重审时间为2016年7月18日，但2016年7月5日北京中建乐孚装饰工程有限责任公司名称变更为北京乐孚装饰工程有限公司，因公司名变更并非发生在重审案件受理阶段，故北京乐孚公司认为重审法院应要求原告撤诉重新立案，以新公司名称提起诉讼，否则应驳回原告起诉。以下为事实部分：本案涉案工程是滨州市金融国际中心装饰工程并非北京乐孚公司承包，北京乐孚公司也没有实际负责该工程的建设义务，也从未向北京乐孚公司支付任何工程款项，谢彤并非北京乐孚公司工人员，北京乐孚公司也从未向谢彤出示过任何授权。据此，本案与北京乐孚公司无法律上的任何关系，北京乐孚公司并非本案的适格主体。法院应依法驳回原告对北京乐孚公司的起诉。
被告滨州中喜公司辩称，1.滨州中喜公司与原告没有法律上的权利义务关系，原告向滨州中喜公司主张劳务费没有事实和法律依据。2014年8月16日，滨州中喜公司与被告中建乐孚公司签订《装饰装修项目承包工程施工合同》，被告谢彤代表中建乐孚公司签字。根据原告诉状所述，原告系中建乐孚公司、谢彤雇佣的工人，应由中建乐孚公司或谢彤支付工资报酬，原告与滨州中喜公司没有法律上的权利义务关系，根据合同相对性原则，滨州中喜公司对原告不应承担责任。2.滨州中喜公司不欠中建乐孚公司工程款。施工合同签订后，因中建乐孚公司经济实力不足，管理不善，导致工期缓慢和农民工上访，中建乐孚公司中途擅自离场，停工至今，给滨州中喜公司造成了很大经济损失，对此，滨州中喜公司保留追究中建乐孚公司法律责任的权利。根据施工合同，滨州中喜公司不拖欠中建乐孚公司工程款。综上，原告与滨州中喜公司没有法律上的权利义务关系，原告诉请滨州中喜公司对施工企业拖欠其工资承担连带责任没有事实和法律依据，请依法驳回原告的诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据经审查确认的装饰装修工程项目承包工程施工合同、工资表、收条、山东省滨州市中喜金融中心工地拖欠民工费事件经过及原被告相关陈述等证据，本院认定事实如下：
2014年8月16日，被告滨州中喜公司与被告北京乐孚公司前身北京中建乐孚装饰工程有限责任公司签订了《装饰装修工程项目承包工程施工合同》，就被告滨州中喜公司开发的位于滨州市黄河五路以南、渤海十七路以东滨州市金融国际中心装饰装修项目，约定由北京中建乐孚装饰工程有限责任公司承建施工，合同中承包人处加盖了北京中建乐孚装饰工程有限责任公司合同专用章、北京中建乐孚装饰工程有限责任公司公司法定代表人朱文俊印章，被告谢彤在授权代表处签字。涉案装饰装修工程项目施工时，雇佣了包括原告在内的工人。涉案装饰装修工程项目施工过程中，因拖欠工人工资，工程停工，包括原告在内的工人与被告谢彤、被告滨州中喜公司联系、协商无果后，退出了施工工地。
2015年1月6日，被告谢彤在《山东省滨州市中喜金融中心工地拖欠民工费事件经过》上签字确认，认为情况属实。2015年1月19日，被告谢彤在包括原告在内的工人工资表上签字，表示工资情况属实。
诉讼过程中，被告北京乐孚公司申请对涉案施工合同书上加盖的北京中建乐孚装饰工程有限责任公司公章及合同专用章、朱文俊人名章申请鉴定；申请对中喜公司提交的录音资料中李冰陈述内容其通话一方是否为李冰进行鉴定。本院接受其申请，委托具有鉴定资质的机构对上述事项进行鉴定。鉴定过程中，因被告北京乐孚公司未交纳鉴定费用，且授权公司工作人员黄昆在2017年4月18日参与选鉴定机构时明确表示不再对录音资料中李冰陈述内容进行鉴定。故鉴定机构终止鉴定。
被告滨州中喜公司自认：谢彤代表中建乐孚到施工现场后仅仅做了一些放线，做了部分的一些工程，谢彤等人在施工一段时间后由于其没有施工能力，中途离场，导致现场仍在工地的农民工找不到谢彤，引发上访事件，在建委有关领导协商下，由滨州中喜公司垫付了该部分农民工工资共计40余万元，没有付其他款项；因谢彤一直未进行结算，故未对详细工程进行统计。
原告主张根据原告同被告谢彤的约定，每天工作8小时，按220元计，对于每天工作超出8小时的工时，每6小时按一天计算，但原告就该主张未提供证据予以证明。从原告提供证据工资表中看，原告在2014年7月份工作12天、8月份工作31天、9月份工作30天、10月份工作19天，原告所在的电工组中，工人的日工资为220元。
原告已收到被告滨州中喜公司代付款5000元。
本案纠纷发生后，被告中建乐孚公司曾派驻人员与被告滨州中喜公司核实涉案装饰装修工程的相关情况。
2016年7月5日，北京中建乐孚装饰工程有限责任公司变更名称为北京乐孚装饰工程有限公司。
本院认为，被告北京乐孚公司前身北京中建乐孚装饰工程有限责任公司与被告滨州中喜公司签订《装饰装修工程项目承包工程施工合同》，约定由北京中建乐孚装饰工程有限责任公司对被告滨州中喜公司开发的滨州市金融国际中心装饰装修项目进行施工，该合同系双方在平等、自愿基础上基于真实意思表示而签订的，不违反国家法律、行政法规的强制性规定，为合法、有效合同。被告北京乐孚公司辩称涉案装饰装修工程并非其承包、涉案合同中合同印章及法定代表人印章并非其实际使用的印章，但被告北京乐孚公司并未就该主张提供证据证明，并且，诉讼过程中，被告北京乐孚公司申请对涉案施工合同书上加盖的北京中建乐孚装饰工程有限责任公司公章及合同专用章、朱文俊人名章申请鉴定；申请对中喜公司提交的录音资料中李冰陈述内容其通话一方是否为李冰进行鉴定，本院接受其申请，委托具有鉴定资质的机构对上述事项进行鉴定。鉴定过程中，因被告北京乐孚公司未交纳鉴定费用，且授权公司工作人员黄昆在2017年4月18日参与选鉴定机构时明确表示不再对录音资料中李冰陈述内容进行鉴定，故鉴定机构终止鉴定。对此，被告北京乐孚公司应承担举证不能的不利法律后果。对被告北京乐孚公司的该主张不予采信。北京中建乐孚装饰工程有限责任公司在涉案装饰装修工程施工中，雇佣包括原告在内的工人工作，应当向工人支付劳务费用，诉讼过程中，北京中建乐孚装饰工程有限责任公司变更名称为北京乐孚装饰工程有限公司，故北京中建乐孚装饰工程有限责任公司权利义务应由北京乐孚装饰工程有限公司承担。故对原告要求被告北京乐孚公司支付劳务费用的诉讼请求，本院予以支持。原告主张自己与被告谢彤存在加班工资的约定，但原告未提供证据予以证明，且在被告谢彤未到庭参加诉讼的情况下，仅凭工资表难以确定原告是否存在加班的事实，故对原告主张加班工资的诉讼请求，本院不予支持。对于原告的劳务费用，本院确定为20240元（220元/天×92天），原告已收到被告滨州中喜公司代付的5000元应予扣减。被告谢彤代表北京乐孚公司与被告滨州中喜公司签订建设工程施工合同、组织施工的行为属职务行为，因职务行为产生的权利义务应由北京乐孚公司享有和承担，故对原告要求被告谢彤支付劳务费用的诉讼请求，本院不予支持。被告滨州中喜公司作为涉案装饰装修工程的发包方，在将涉案装饰装修工程发包给有资质的被告北京乐孚公司并无过错，被告滨州中喜公司与原告之间也不存在劳务合同关系，故在本案当事人各方均未提交证据证明涉案装饰装修工程的施工情况及结算情况、对于发包方被告滨州中喜公司是否欠付工程款项存在争议的情况下，对原告要求被告滨州中喜公司承担连带付款责任的诉讼请求，本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告北京乐孚装饰工程有限公司自本判决生效后十日内支付原告李成进劳务费15240元；
二、驳回原告李成进其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费496元，由被告北京乐孚装饰工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省滨州市中级人民法院。
审 判 长 张丽霞
人民陪审员 王庆奎
人民陪审员 韩卫华
二〇一七年十一月十六日
书 记 员 陈清妍