广东省茂名市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）茂中法民一终字第158号
上诉人（原审原告）：劳志，男，汉族。
委托代理人：易琼、陈贤敏，均系广东经国律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：化州市宏泽房地产开发有限公司。
法定代表人：陈志芳，公司总经理。
上诉人劳志因与被上诉人化州市宏泽房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案，不服广东省化州市人民法院（2014）茂化法民二初字第213号民事判决，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人的委托代理人易琼、被上诉人的法定代表人陈志芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：被告以出让方式取得位于化州市河西中山路1号编号为化国字（2008）第0000372号和化国字（2008）第0000373号的两块土地使用权，并依法取得（2008）101号《建设工程规划许可证》和440982200806120101号的《施工许可证》及化房（预售）许字（2009）第01号《商品房预售许可证》。2008年6月被告开始施工。2010年2月21日原、被告双方签订《广东省商品房买卖合同》，约定：“由原告购买被告位于化州市河西中山路宏泽花园二十层g套商品房，总面积共144.27平方米（阳台、入户花园按建筑投影面积计算），其中套内建筑面积127.93平方米，公摊面积为16.34平方米。产权登记面积132.29平方米（其中阳台、入户花园产权登记面积按建筑面积计算）；计价方式与价款该商品房属预售，按套出售，按总面积计算，共144.27平方米（阳台、入户花园按建筑投影面积计算），每平方米￥3600.72元，如按产权登记面积计算，共132.29平方米（其中阳台、入户花园产权登记面积按建筑面积计算），每平方米￥3926.80元，总金额为￥519476元整。面积确认及面积差异处理该条款适用于商品房预售，该商品房交付使用后，合同约定的产权面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。如有差异（含误差，下同），双方同意按以下原则处理：1、差异值为±0.6（含本数）%以内的，买卖双方不作任何补偿；2、差异值为±0.6%以上（不含本数）至±3%以内（含本数）的，买卖双方按合同约定的房屋单价3926.80元／平方米计算，多退少补。双方约定如差异值为±3%至±6%内的，也按此单价执行；关于产权登记的约定出卖人应当在商品房交付使用后360日内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，如属出卖人因受政府部门或国家政策约束以外原因的，第推迟一个月，出卖人向买受人支付人民币每套300元的违约金或如因买受人未能及时缴存维修基金或向出卖人预交有关办证费用而导致不能在预定期限内办理的，出卖人不承担任何责任。买受人在房屋交付使用前应按总房价的5%向出卖人缴交办理房产证所需的费用；每户水电安装由买受人负责，出卖人负责报装，每户收取人民币3500元，独立水电表，电通到住户门口，水通到户内（预留一个水口）。”签订合同当日，原告向被告支付了首期房款156476元。2011年12月4日原、被告签订补充合同，补充合同约定的相关内容为：由于化州市未实行商品房的土地分割，本公司在办理房地产权证时，不进行土地分割，在办理房地产权证时的费用按总房价的5%收取，该价款为总包干款。由于甲方的品牌，在办理上述权证手续时所享受的优惠政策而减少的应缴费用由甲方（即被告、出卖人）所得。原告未提供向被告缴交了办理房地产权证的费用、水电报装费3500元等费用的证据。2012年12月11日楼房经勘察设计施工监理等部门验收合格。2013年10月31日，被告办理出房地产权证，证号为粤房地权证化市西房地字第000104**号，房产证上登记的房屋的建筑面积142.45平方米、套内建筑面积117.31平方米。分摊面积为25.14平方米。原告诉至本院要求处理。请求：一、判令被告向原告交付房地产权证书，并支付违约金7500元（暂计至2014年4月）二、被告补偿误差比在3%以内的房款15584元及利息（按中国人民银行同期贷款利率自2011年2月21日计至实际支付日止），现暂计至起诉日，利息约为2000元，误差比大于3%以上部份房款双倍计付为55079元，合计为72663元。三、判令被告退还水电报装费3500元。四、被告退还办证费10297.02元。本案的所有费用由被告承担。
上述事实有建设工程规划许可证、施工许可证、广东省商品房买卖合同、广东省茂名市商品房预售许可证、补充合同书、收款收据、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表、房地产面积测绘成果报告书、房屋转移登记申请书、房地产权证书、通知等材料证实。
原审认为：原、被告于2011年2月21日签订的《广东省商品房买卖合同》，是双方的真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，是有效合同，对当事人具有法律效力。
一、关于被告是否应交付房地产权证给原告的问题。
《补充合同书》约定《房地产权证》由被告统一报送资料办理，原告应在房屋交付使用前向被告缴交办理房产证所需费用为总房价的5%，这说明被告在原告履行交费义务后是帮原告代办房产证的。但原告未提供向被告缴交了办理房地产权证的费用的证据，原告不能证实已履行了合同约定的义务，请求被告交付房产证因违反《补充合同书》的约定而没有事实依据。因此，原告请求被告交付房地产权证，本院不予支持。
二、关于被告是否应向原告支付逾期交付房产证的违约金的问题。
《商品房买卖合同》关于产权登记的条款只约定了被告应当在商品房交付使用后360日内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案的义务，没有约定被告办理出房地产权证后交付房地产权证给原告的具体时间。最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（二）买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起9０日”，该条款与上述《商品房买卖合同》中的约定在时间上不一致，因此，根据约定优于法定的原则，应依照双方在合同中的约定处理。2012年12月11日，商品房经验收合格，依照《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款及《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条的规定，房屋经验收合格后，方可交付使用，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。这是法律的强制性规定。原告在商品房未经验收合格前已使用房屋的行为不能说明房屋已经交付使用，因为这是违反法律的强制性规定，是无效的。2013年10月31日，化州市房产部门已办出原告房地产权证，而合同约定被告将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案的日期360日，应从竣工验收合格之日，即从2012年12月11日起至2013年12月止。在此期间内，房地产权证已办理好登记在原告的名下，证明被告已履行合同约定的义务，没有违约。综上所述，原告请求被告从交付之日的第二日开始按300元／月计算至实际取得房产证之日止的违约金7500元，没有事实及法律依据，本院不予支持。
三、关于商品房转让合同约定的房屋总面积、产权登记面积与房地产权证登记的建筑面积、面积误差比及房款是否需要退还的问题。
原、被告约定该商品房属预售，按总面积计算共144.27㎡，每平方米为3600.72元；如按产权登记面积计算，共132.29㎡，每平方米为3926.80元，总金额519476元整。该条款有两种计价方式，第1种方式是总面积计144.27平方米×3600.72元=519476元，第2种计价方式是产权登记面积132.29平方米×3926.80元=519476元，两种计价方式的金额都是519476元（取总数），第1种方式按总面积计，其阳台按建筑投影面积计算，即不封闭的阳台面积不按其投影面积的一半计算。第2种计价方式按产权登记面积计算（其中阳台、入户花园产权登记面积按建筑面积计算），即不封闭的阳台面积按其投影面积的一半计算。根据建设部《商品房销售管理办法》第十八条“商品房销售可以按套（单元）计价，也可以按套内建筑面积或者建筑面积计价。”的规定，《商品房销售管理办法》没有按总面积的计价方式，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（一）第四条“合同法实施以后，人民法院确认合同无效，应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据，不得以地方性法规、行政规章为依据。”的规定，双方约定以总面积计价方式或以按产权登记面积计价方式没有违反法律和国务院制定的行政法规规定，是合法有效的。商品房交付使用后，合同约定的总面积、套内建筑面积、公共部位与公用房屋分摊建筑面积、产权登记面积与房地产权证登记的建筑面积、分摊面积、套内面积均有差异。按原、被告在商品房买卖合同中第五条约定“该商品房交付使用后，合同约定的产权面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。如有差异（含误差，下同），双方同意按以下原则处理：1、差异值为±0.6（含本数）%以内的，买卖双方不作任何补偿；2、差异值为±0.6%以上（不含本数）至±3%以内（含本数）的，买卖双方按合同约定的房屋单价3926.80元／平方米计算，多退少补。双方约定如差异值为±3%至±6%内的，也按此单价执行；”。该条款中的“合同约定的产权面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准”如何理解呢？国家测绘局1991年5月发布的《房产测量规范》的规定“房屋产权面积系指产权主依法拥有房屋所有权的房屋建筑面积”，所以建筑面积就是该房的产权登记面积。该条款中的“合同约定的产权面积”指什么面积呢？是指合同约定的总面积144.27平方米或是指产权登记面积132.29平方米或套内建筑面积127.93平方米？根据《中华人民共和国合同法》第一百二十五条“当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。”的规定，原、被告在商品房转让合同中约定的总面积144.27平方米、其中不封闭的阳台面积按其投影面积计算，即阳台面积不折半，而产权登记面积就是其建筑面积，建筑面积中的不封闭的阳台面积是折半的，因此合同约定的总面积与产权登记面积是不同类型的，两者无法计算面积误差比。而按《商品房销售管理办法》规定的“商品房建筑面积由套内建筑面积和分摊的共有建筑面积组成，套内建筑面积部分为独立产权，分摊的共有建筑面积部分为共有产权”，套内建筑面积只是产权登记面积的一部分，因此产权登记面积不可能是套内建筑面积，合同约定产权登记面积是132.29㎡，现房地产权证登记面积为142.45㎡，房地产权证书的产权登记面积比原预售商品房买卖合同约定的产权登记面积多出10.16㎡，其面积误差比=（产权登记面积142.45㎡－合同约定面积132.29㎡）÷合同约定面积132.29㎡×100%=7.68%，按规定10.16平方米房价款应由原告按照约定的价格补足，被告已发出补交房款《通知》给原告。原告起诉称合同以建筑面积计价，但对面积差异范围没有约定，也没有约定建筑面积不变而套内建筑面积发生误差以及建筑面积与套内建筑面积均发生误差时的处理方式，应当视为没有约定或者约定不明确，进而适用《商品房销售管理办法》第二十条和最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条的规定处理本案的面积差异。而原告方主张按套内计算面积误差违反“以产权登记面积为准”的合同约定，要求被告补偿因房屋产权实际面积小于合同约定面积误差比在3%以内（不含本数）的房款15584元及其利息（利息按中国人民银行同期贷款利率自2011年2月21日起计至实际支付之日止），现暂计至起诉之日，约为2000元。误差比大于3%（含本数）以上部分的房款，按双倍计算为55079元，暂合计为72663元的请求应予驳回。
四、关于被告是否多收取原告办理房地产权证的费用10297.02元、水电报装费3500元等费用的问题。
原、被告在补充合同书约定了按总房款519476元的5%收取办证费用25973元，该价款为总包干款。原、被告在《广东省商品房买卖合同》约定收取原告水电报装费3500元。两项收费的约定是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律法规的禁止性规定，两项收费均属多不退少不补的情形，两项约定实则是原告委托被告代为办理行为，被告已为原告办理了房地产权证和报装了水电，被告已履行了合同义务按合同约定收取费用符合法律规定。原告没有证据证明其已缴交费用，请求被告退还多收取的办证费10297.02元及水电报装费3500元，没有事实依据，应予驳回。
综上所述，原、被告应依约履行合同约定的义务。依照《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款、《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条、《中华人民共和国合同法》第八条、第五十二条第五款、第六十条、第一百二十五条、最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释》（一）第四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
驳回原告劳志的诉讼请求。本案案件受理费减半收取为1074.5元，由原告劳志承担。
原审原告劳志不服原审判决，上诉称：一审法院认定事实不清、适用法律错误，主要表现如下：一、一审法院认定上诉人未依约先履行缴交办证费的义务而被上诉人可以拒绝交付房地产权证错误，并认定被上诉人无需向上诉人支付逾期交证的违约金错误。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八条“诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证”。上诉人在2011年2月份与被上诉人签订购房合同，办证费用包含在首期楼款之中，被上诉人也当庭予以确认，被上诉人在答辩状中也明确收到了上述费用，上诉人无需在就办证费用的交纳情况再举证。上诉人已经缴交了办证费用，被上诉人应当把房地产权证交付给上诉人。因此，被上诉人逾期向上诉人交付房地产权证应当承担违约责任。
二、一审对合同约定的产权登记面积认定错误。双方签订的合同第三条约定：“房屋面积按总面积计算，共144.27平方米（阳台、入户花园按建筑投影面积计算），其中套内建筑面积127.93平方米，公摊面积为16.93平方米，产权登记面积132.29平方米（其中阳台、入户花园产权登记面积按建筑面积计算）。”合同第四条约定的房款计价方式为：“该商品房属预售，按套出售，按总面积计算，共144.27平方米（阳台、入户花园按建筑投影面积计算），每平方米￥3600.72元，如按产权登记面积计算，共132.29平方米（其中阳台、入户花园产权登记面积按建筑面积计算），每平方米￥3926.80元，总金额为￥519476元整。”一审法院在认定合同约款时存在以下错误：
第一、一审认定合同第三、四条“产权登记面积132.29平方米”并认定以此面积计价为有效约定错误。1.房屋面积测量及国家质量技术监督局发布的《中华人民共和国国家标准》（gb／t17986-2000）（下称房屋面积测量国家标准）规定：房屋产权面积系指产权主依法拥有房屋所有权的房屋建筑面积。房屋产权面积有直辖市、市、县房地产行政主管部门登记确权认定。我国《房屋面积测量国家标准》第一条就明确规定：“商品房销售面积＝套内建筑面积＋分摊的公用建筑面积”。因此，产权登记面积必须经房地产行政主管部门登记确认，由于签订合同时，当事人根本不可能知道房管局将来登记确认的房产面积，也就是说合同双方不可能约定产权登记面积，即使双方约定了产权登记面积，也是无效的约定。本案中，“房屋面积按总面积计算，共144.27平方米（阳台、入户花园按建筑投影面积计算），其中套内建筑面积127.93平方米，公摊面积为16.34平方米，产权登记面积132.29平方米（其中阳台、入户花园产权登记面积按建筑面积计算）。”即144.27=127.93＋16.34。从结构上、用词上理解这句话：合同约定的总面积=套内面积＋公摊面积，此处的总面积就是商品房销售面积，也就是合同约定的销售面积、计价面积。总面积与产权登记面积之间是“逗号，”，而不是“句号。”，二者之间不存在包含的关系，也不存在并列关系，不存在二选一的问题。正如被上诉人在签订合同时向上诉人解释的，产权登记面积是房管局登记办证时的面积，跟合同约定没有关系，上诉人不用看的。
2.合同第四条约定的房款计价方式为：“该商品房属预售，按套出售，按总面积计算，共144.27平方米（阳台、入户花园按建筑投影面积计算），每平方米￥3600.27元；如按产权登记面积计算，共132.29平方米（其中阳台、入户花园产权登记面积按建筑面积计算），每平方米￥3926.80元，总金额为￥519476整。该条款的约定是：“按套出售，按总面积144.27平方米计算……”、“如按产权登记面积计算132.29平方计算……”，“如”在本合同条中应理解为“假若、假设、如果”，即：假设按产权登记面积132.29平方米计算，这就说明被上诉人在签订合同时是假设产权登记面积是132.29平方米的话，那么……，问题是房屋的面积是有规划设计的、建房之前就一定要经规划许可的、是明确的，不是可以随便假设的。一审法院支持这种任意假设原本就应当由房地产行政管理部门登记确认的房屋面积无疑是投开发商之所好。那么，以后的开发商就可以在合同中按实际约定一个销售面积，并按此收费，然后再约定一个厕所那么大的一个产权登记面积，将每平方米的单价无限放大，总金额不变，在交楼时就要求业主按总面积减掉约定的厕所那么大的约定的产权登记面积要求业主补差价岂不是可以赚上几倍、十几倍、甚至几十倍。
3.一审解释合同第五条约定的产权面积与产权登记面积差异的处理约定明显错误，在合同没有约定或者约定不明确的情况下就应适用《商品房销售管理办法》第二十一条和《最高院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条的规定处理。《商品房销售管理办法》第二十一条规定：“按建筑面积计价的，当事人应当在合同中约定套内建筑面积和分摊的共有建筑面积，并约定建筑面积不变而套内建筑面积发生误差以及建筑面积与套内建筑面积均发生误差时的处理方式。”《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定“出卖人交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符，合同有约定的，按照约定处理；合同没有约定或者约定不明确的，按照以下原则处理……”。本案中，上诉人购买房屋最直接、最有效的合同目的就是自有部分的面积，即独立使用的套内建筑面积，被上诉人交付给上诉人的房产的的套内建筑面积与合同的套内建筑面积不符，属明显的违约行为。合同中没有依法约定按建筑面积计价的，当事人应当在合同中约定套内建筑面积和分摊的共有建筑面积，并约定建筑面积不变而套内建筑面积发生误差以及建筑面积与套内建筑面积均发生误差时的处理方式，那么就应当按《商品房销售管理办法》第二十条、最高院司法解释第十四条的规定处理。一审法院再怎么解释该约定的条款也不能否认合同对套内建筑面积发生误差的处理方式没有约定的事实。
第二、一审对合同条款解释明显错误。我国《合同法》第四十一条规定：“对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。”第一百二十五条规定：“当事人对合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信则，确定该条款的真实意思”。该条的理解是当事人对合同条例的理解有争议，而不是法院对合同条款的理解有争议。在合同的理解上应当作出对被上诉人一方不利的解释，而不是作出对上诉人不利的解释。一审法院在合同条款理解的认定时存在以下错误：
一审认定“阳台、入户花园按建筑投影面积计算”就是按投影面积的全部计算，而“其中阳台、入户花园产权登记面积按建筑面积计算”就是按投影面积一半计算明显错误。我国《房屋面积测量国家标准》规定：“套内阳台建筑面积按阳台外围与房屋外墙之间的水平投影面积计算。其中封闭的阳台按水平投影全部计算建筑面积，未封闭的阳台按水平投影的一半计算建筑面积。”该条款正确的理解是：“阳台、入户花园按建筑投影面积计算”是指“阳台、入户花园的建筑面积按投影面积计算”，这符合房屋面积测量国家标准的规定。而“其中阳台、入户花园产权登记面积按建筑面积计算”，而“阳台、入户花园的建筑面积按什么计算呢？一审从合同中哪个词句、关联条款能够认定按投影面积计算就是按投影面积的全部计算，而按建筑面积计算就是投影面积的一半？本案合同中约定和实际交付的阳台、入户花园有封闭式的也有未封闭式，封闭式的阳台、入户花园的建筑面积该如何计算？作何种解释？第三、合同对封闭式阳台、未封闭式阳台的建筑投影面积并没有明确约定，就应当依据房屋面积测量国家标准的规定，即封闭式阳台按投影面积的全部计算、未封闭式阳台按投影面积的一半计算。本合同是开发商提供的，如果其提供的格式合同不是按照国家标准又没有特别注明的情况下，就应该按国家标准和大众能够理解的方式予以解释。退一步讲，假设一审法院的解释是正确的，那么被上诉人交付给上诉人的阳台面积应该是144.27－132.29＝11.98平方米。众所周知，房地产建设的设计图纸必须经规划局许可才可以建设，而按照一审法院的理解，上诉人所有阳台面积应该是11.98平方米，现在被上诉交付阳台面积才8.35平方米，单单阳台的面积就比被上诉人和一审法院解释的少了3.63平方米。双方当事人在庭审中均对阳台约定的面积和实际交付的阳台面积做了明确的说明，一审法院己记录在卷，但一审判决书没有对此进行任何解释和说明。
三、一审认定被上诉人向上诉人收取了总房款5%的办证费用多不退少不补明显错误。《广东省物价局新建商品房交易价格行为规则》的通知（粤价（2007）105号）第六条规定：“经营者销售商品房，必须严格执行明码标价制度，不得在明码标价之外加收任何未予标明的费用。”第八条规定：“经营者应当在商品房公开销售24小时之前，在商品房交易场所醒目位置，对许可纳入当期交易的所有商品房做好明码标价工作。标示内容包括：（一）商品房销售价格及基本状况，包括每个在售单元的楼层、房号、户型、建筑面积、套内建筑面积、公用分摊建筑面积、总售价、套内建筑面积销售单价、付款方式及优惠折扣等；（二）商品房交易及产权转移等代收代付的具体收费项目、收费标准和收费依据；（三）商品房项目的前期物业管理服务内容、服务标准及收费标准。商品房交易的明码标价表（书、牌），由当地价格主管部门监制。”
1、从合同的字面理解不能作出多不退少不补的理解。补充合同约定：：“由于化州市未实行……．，该价款为总包干价。由于甲方的品牌，在办理上述权证手续时所享受的优惠政策而减少的应缴镑用由甲方所有。”此合同条款应当理解为“由于甲方的品牌，在办理上述权证手续时所享受的优惠政策而减少的应缴费用由甲方所有，否则，多收取的费用应当退还给上诉人。”
2.从被上诉人的经营范围来看，被上诉人没有办理房地产权证的中介服务，其不能以营利为目的、代收代交的款项必须明确具体，没有明码标价的收取。一审也已经认定被上诉人是代为办理房产证，作为房地产企业，对办证所需的费用非常清楚，其收取的费用严重超过国家的规定，带有明显的非法占有的目的，明显属欺诈，依据我国《消费者权益保护法》的规定应当予以退还。
3.一审法院在庭审中要求被上诉人提交全部的办证费用票据，被上诉人至今没有提交。一审法院庭审后没有要求提交明显错误。
四、一审认定水电报装费不予退回错误。我国《合同法》第四十条“格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。”《广东省物价局新建商品房交易价格行为规则》的通知（粤价（2007）105号）第五条规定：商品房销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等。与商品房配套建设的各项基础设施，包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用，一律计入开发建设成本之中，不得在房价之外另行收取。因此，被告不得另行收取水电报装费等费用，已经收取的应当予以退还。本案中，被上诉人提供的格式合同第十三条约定：“出卖人关于基础设施、公共配套建筑，正常运行的承诺。1.供电、供水在房屋交付使用时交付使用。”通水、通电是房地产开发的基础设施的承诺，在《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》都要明确承诺，这是开发商最基本的义务，不得在房价之外另行收取。至于其他任何形式免除其供水、供电义务的条款都属于无效条款。而至今为止，被上诉人都没有为上诉人报装单独水表。每个月的水费都是被上诉人说是多少就交多少，而且被上诉人控制用水、任意停水，一审的庭审中已经查明，但是判决时法院却认定为办理了报装水表的行为，实际根本不需要以上诉人的名义报装。
综上，上诉请求：一、撤销化州市人民法院（2014）茂化法民二初字第213号判决；二、判令被上诉人立即向上诉人支付逾期取得房产证的违约金，违约金自交付之日的第二日开始计算至实际取得房产证之日止，暂计至2014年4月，金额为7500元；三、判令被上诉人立即补偿土诉人因房屋产权实际面积小于合同约定面积误差比在3%以内（不含本数）的房款15584元，及其利息（利息按中国人民银行同期贷款利率自2011年2月21日计算至实际支付之日止），现暂计至起诉之日，约为2000元。误差比大于3%（含本数）以上部分的房款，按双倍计算为55079元，暂合计为72663元；四、判令被上诉人立即退还上诉人已经支付的水电报装费3500元；五、判令被上诉人立即向上诉人退还多收取的办证费10297.02元；六、本案的所有诉讼费用由被上诉人承担。
被上诉人化州市宏泽房地产开发有限公司答辩称：一、原审判决认为答辩人并未构成逾期交付房产证给上诉人，判决答辩人不须支付违约金是正确的。涉案合同只约定了答辩人应当在商品房交付使用后360日内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，而没有约定答辩人交付房产证给上诉人的具体时间。新开发的商品房可以交付使用的前提条件必须是经验收合格，这是效力性的强制性法律规定。任何的民事活动必须遵循法律的强制性规定。本案商品房于2012年12月11日经验收合格，则最早可交付使用的时间应该从该日的第二天起计算，而房产证在2013年10月31日办理完毕，并未违约。另外，本案房屋付款方式为银行按揭抵押贷款。按我市当地交易习惯，及上诉人与银行的贷款合同第四十四条约定，该房在办出房地产权证应将房地产权证原件交由银行及房产管理部门办理相关按揭手续，将房地产权证交由房产局保管，直至抵押人还清贷款，注销抵押的他项权证，才能领回房地产权证原件。因此，在抵押期间，上诉人是否能够领回房地产权证，上诉人可自行与银行交涉办理。故一审法院判决答辩人未构成逾期交付房产证，从而不需交付违约金给原审原告是正确的。
二、原审判决认为答辩人交付的商品房不构成销售面积的违约，从而判决答辩人无需承担退还价款的违约责任是正确的。本案合同对于有关房屋面积的约定为“总面积共144.27平方米（阳台、入户花园按建筑投影面积计算），其中套内建筑面积127.93平方米，公摊建筑面积为16.34平方米”。现涉案房屋房地产权证所测绘登记的结果为：建筑面积为142.45平方米，套内建筑面积117.31平方米，分摊面积为25.14平方米；另从现场测绘平面图可看出，该房有两个为不封闭的阳台，登记的面积分别为6.84平方米和1.4平方米，而我国房产测绘部门是依据国家质量技术监督局发布的《房产测量规范》来对房屋面积进行测算的，该规范附录bll规定“成套房屋的套内建筑面积由套内房屋的使用面积、套内墙体面积、套内阳台建筑面积三部分组成”，b14规定“套内阳台建筑面积均按阳台外围与房屋外墙之间的水平投影面积计算，其中封闭的阳台按水平投影的全部面积计算，未封闭的阳台按水平投影的一半计算建筑面积”。由此可见，房地产权证所登记的未封闭阳台建筑面积是按其测量的水平投影面积的一半计算出来的，则涉案房屋阳台的水平投影面积实际为16.44平方米（6.81平方米×2＋1.4平方米×2）。按照合同约定的水平投影面积计算方式，实际交付房屋总面积为150.67平方米（套内房屋使用面积109.09平方米十套内阳台水平投影面积16．44平方米＋公摊建筑面积25.14平方米）。将答辩人实际交付房屋的总面积与合同约定的总面积相比，答辩人实际交付的总面积比合同约定销售的总面积多了6.60平方米，而且根据《房产测量规范》第8.1.4规定“房屋产权面积系指产权主依法拥有房屋所有权的房屋建筑面积”，所以建筑面积就是该房的产权登记面积，现上诉人的房地产权证所登记的建筑面积为142.45平方米，而合同约定销售的产权登记面积为132.29平方米。答辩人实际交付的商品房的产权面积比合同约定的销售的产权面积多了10.16平方米。因此，答辩人交付的面积多于合同约定的面积，故答辩人并未违约。至于答辩人应否退还少于合同约定的套内建筑面积价款。因合同约定的计价方式为按套出售，按总面积计算，即双方约定的计价面积不是以套内建筑面积而是以建筑面积计算，在交付的建筑面积多于合同约定的建筑面积情况下，答辩人无需承担退还价款的违约责任。而反过来，上诉人应补交多于合同约定的建筑面积的价款给答辩人。由于上诉人未按合同约定，未按答辩人催交面积差异款的通知要求补交该款给答辩人。故答辩人己在一审时声明保留反诉上诉人的权利。
三、原审法院判决答辩人不须退还上诉人缴纳的代为办理房产权证和水电报装包干费用是正确的。根据2011年12月4日签订的《补充合同书》第1点中“在办理房地产权证时的费用按总房价的5%收取，该价款为总包干价。由于甲方（答辩人）的品牌，在办理上述权证手续时所享受的优惠政策而减少的应缴费用由甲方所得”的约定。双方已达成了由上诉人委托答辩人代为办理房地产权证的有偿委托合同，答辩人收取的费用是总包干价，多答辩人无需退，少上诉人不用再补。现答辩人已办理出上诉人的房产证，完成了受托事务，上诉人应当按照合同约定支付报酬及费用给答辩人。况且化州市乃至全国各地的房地产出售后，都是按此交易习惯有房产开发商按房价总款收取一定比例的包干费用代为办证的。对于水电报装费，按照合同第十七条第5点“每户水电报装由买受人负责，出卖人负责报装，每户计收3500元整”的约定，双方还达成了由上诉人委托答辩人代为报装水电的有偿委托合同，此约定的水电属于业主的分电表和分水表，属于业主的个人财产，答辩人已为上诉人安装了分电表和分水表作为上诉人使用水电商品缴费的凭据。故此，上诉人应按照合同的约定交付3500元费用及报酬给答辩人。因此，答辩人依照合同的约定，收取包干办证费用及每户分水电表的报装费用是符合法律规定的，该行为并无违法。四、上诉人应依约支付办证费及水电报装费给答辩人，否则，答辩人将依法追索该款。由于原告（上诉人）无法在一审时提交其己支付给答辩人5%的包干办证费用依据。事实上，答辩人也未收取上诉人按房价总款5%的包干办证费用及3500元的水电报装费。根据民事诉讼“谁主张，谁举证”原则，原审原告在一审时应举证己交包干办证费、水电报装费的依据经庭审质证但其无法提交，故其应承担举证不能的败诉后果，上诉人应补交该办证费用及水电报装费给答辩人。据此，答辩人也保留反诉要求支付该款的权利。
综上所述，上诉人的上诉请求没有事实及法律依据，请终审法院依法驳回其无理的上诉，维持一审判决。
一审判决查明的事实，经本院审查属实，予以确认。
本院另查明，本案房屋付款方式为：首期款自本合同签订之日支付金额（人民币）156476元，剩余房款金额（人民币）363000元，须于2011年2月28日前申请办理行按揭手续，并按照按揭方式付款。
本院认为：上诉人劳志与被上诉人化州市宏泽房地产开发有限公司签订的商品房买卖合同，是双方真实的意思表示，其内容未违反法律、法规的强制性规定，故合法有效，各方应按合同约定履行合同义务。现双方主要争议在于：
一、被上诉人应否向上诉人支付上诉人逾期取得房地产权证的违约金。
涉案商品房买卖合同关于产权登记的条款只约定了被上诉人应当在商品房交付使用后360日内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案，而没有约定被上诉人交付房地产权证给上诉人的具体时间。依据《中华人民共和国城市房地产管理法》第二十七条第二款“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用”的规定，新开发的商品房可以交付使用的前提条件必需是经验收合格，这是效力性强制性规定。本案商品房于2012年12月11日经验收合格，此房最早可交付使用的时间可以从该日起算，而其房产权证在2013年10月31日办理完毕，可以证明被上诉人已在合同约定的360日期限办理了相关权属登记的报备案手续，故被上诉人并未违约。另外，本案房屋付款方式为银行按揭抵押贷款，按当地交易习惯，该房在办出房产权证后本应将房产权证原件交由银行及房产管理部门办理相关按揭抵押手续。现被上诉人将房产权证交付给上诉人后，上诉人可自行与银行交涉办理。至于上诉人称被上诉人违规变更规划、违法多建房屋的问题，并非本案民事诉讼审理范围。故上诉人该项上诉请求没有依据，本院不予支持。
二、被上诉人交付的商品房销售面积是否违约。
我国建设部发布的《商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊规则》第五条规定：“商品房按‘套’或‘单元’出售，商品房的销售面积即为购房者所购买的套内或单元内建筑面积（以下简称套内建筑面积）与应分摊的公用建筑面积之和。商品房销售面积=套内建筑面积＋分摊的公用建筑面积。”而本案合同对于有关房屋面积的约定为“总面积共144.27平方米（阳台、入户花园按建筑投影面积计算），其中套内建筑面积127.93平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积为16.34平方米”，从该条款内容与以上规则第五条相对比可知，合同中约定的“总面积”意即为上述规则中的“销售面积”，而且特别约定了套内建筑面积中的阳台、入户花园是按照投影面积计算。该条合同条款是双方当事人的真实意思表示，并未违反法律、法规的规定，本案应据此来判断被上诉人实际交付的房屋销售面积是否符合双方合同的约定。
现涉案房屋房地产权证所测绘登记的结果为：建筑面积142.45平方米、套内建筑面积117.31平方米、分摊面积为25.14平方米；另从现场测绘平面图可看出，该房有两个未封闭的阳台，登记的面积分别为1.40平方米和6.82平方米。而我国房产测绘部门是依据国家质量技术监督局发布的《房产测量规范》来对房屋面积进行测算。该规范附录b11规定“成套房屋的套内建筑面积由套内房屋的使用面积，套内墙体面积，套内阳台建筑面积三部分组成。”该规范附录b14规定“套内阳台建筑面积均按阳台外围与房屋外墙之间的水平投影面积计算。其中封闭的阳台按水平投影全部计算建筑面积，未封闭的阳台按水平投影的一半计算建筑面积”。由此可见，房产权证所登记的未封闭阳台建筑面积是按其测量的水平投影面积的一半计算出的；则涉案房屋阳台的水平投影面积实际为16.44平方米（1.4平方米×2＋6.82平方米×2）。按照合同约定的水平投影面积计算方式，进一步可推算出，涉案房屋实际交付的套内建筑面积为150.67平方米（套内房屋使用面积109.09平方米＋套内阳台水平投影面积16.44平方米＋公摊建筑面积25.14平方米）。将被上诉人实际交付房屋的面积与合同约定的面积相比，实际交付的销售（总）面积则比合同约定的多了6.40平方米。因此，从交付房屋的销售（总）面积来判断，被上诉人交付的面积多于合同的约定，故其未违约。至于被上诉人应否退还少于合约的套内建筑面积价款，因合同约定的计价方式为“按套出售，按总面积计算共144.27平方米；如按产权登记面积计算共132.29平方米”，即双方约定的计价面积不是以套内建筑面积计算。按此约定，不论是按照总面积还是按照产权登记面积计算，被上诉人实际交付的面积均已多于合同的约定，故在交付符合合同约定的情况下，被上诉人无需退还少于合约的套内建筑面积的价款。
三、被上诉人应否退还上诉人缴纳的办理房地产权证和水电报装费用。
双方在补充合同书约定了由被上诉人按总房款519476元的5%收取办证费用25973元；双方在《广东省商品房买卖合同》约定收取上诉人水电报装费3500元。即双方已达成了由上诉人委托被上诉人代为办理房产权证的有偿委托合同；被上诉人按总房款519476元的5%收取办证费用25973元为包干款。并从以上条款内容的文义解释，明显可得知被上诉人收取的费用是总包干价，即多无需补少不用退。现被上诉人已办理出房产权证，完成了受托事务，上诉人应当按合同约定支付报酬。对于水电报装费，按照合同第十七条第5点“每户水电报装由买受人负责，出卖人负责报装，每户计收3500元整”的约定，双方还达成了由上诉人委托被上诉人代为报装水电的有偿委托合同。此约定的水电属于业主的分电表和分水表，属于业主的个人财产，而不属于公共配套设施的总电表和总水表性质，后者才是开发商应当负责的义务。依据供电局的《统建楼住房用电申请表》、《水费登记薄》和上诉人在上诉状关于用水的诉称，可证明被上诉人已为上诉人安装了分电表和分水表，则上诉人应依合同约定支付报酬。因此，被上诉人收取的办理房地产权证及水电报装费用，符合双方合同的约定，也未违法。上诉人要求被上诉人退还两项费用的上诉请求无事实和法律依据，本院不予支持。
综上所述，被上诉人实际交付房屋的面积、办理房产权证及收取有关费用均符合双方商品房买卖合同的约定。上诉人之上诉请求没有事实及法律依据，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，处理正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费2149元，由上诉人劳志负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 龙光新
审 判 员 陈琪奕
代理审判员 钟 娟
二〇一五年六月二十六日
书 记 员 郑富华
赖杰宁