湖南省长沙市岳麓区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘0104民初6299号
原告：湖南湘风文化艺术发展有限公司，住所地长沙市开福区捞刀河镇沙萍湘绣文化广场接待中心附属搂5-2号。
法定代表人：孙舜尧。
委托代理人：廖芳。
委托代理人：肖瑛。
被告：王锋。
被告：王代才。
原告湖南湘风文化艺术发展有限公司诉被告王锋、王代才承揽合同纠纷一案，本院于2016年9月7日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告湖南湘风文化艺术发展有限公司到庭参加了诉讼，被告王锋、王代才经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告湖南湘风文化艺术发展有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告王锋、王代才退还原告合同中未完成的工作款以及材料款共计23607元；2.判令被告王锋、王代才向原告支付违约金和赔偿损失62000元（自2016年4月20日期至2016年6月20日止，每日按1000元计算）；3.判令被告王锋、王代才归还原告在装修过程中为被告垫付材料款项合计5784元；4.判令本案诉讼费由两被告承担。
事实与理由：2015年8月16日，原告湖南湘风文化艺术发展有限公司与被告签订了湘风-
渔人码头湘绣体验店装修合同，约定对长沙渔人商业广场9栋136号商铺进行装修，承包方为王锋，王代才为项目负责人，二被告系亲兄弟。2015年8月16日被告王代才经其大学同学吴立帮介绍，认识其大学校友兼安化老乡肖瑛（肖瑛系原告湖南湘风文化艺术发展有限公司产技术总监），并与原告签订了装修合同。合同中约定:工程期限为40天，从2015年8月19日起，到2015年9月28日截止；总价款为6万元（包工包部分材料）。装修过程中，甲方按照合同约定先后支付被告两次装修费用，合同第一笔支付费用总额为30000元（具体支付方式：于2015年8月22日向乙方转账10000元，之后又分别于2015年8月25日、27日和28日分别以刷卡形式支付了两个6000元和一个500元给乙方。2015年9月2日甲方又向乙方支付预付款7500元整，至此完成了合同所约定的第一笔支付款30000元）。合同第二笔支付费用总额为24000元（于2015年11月3日向其支付装修款24000元整）。装修期间，被告方消极怠工，开始施工后先后就出现了多处工程质量不过关，以及无故多次拖延时间，直至合同约定的交工日期，仍未完成约定的装修工作。甲方迫于情面，只得继续期待其能早日完工，直到2016年4月，甲乙双方协商，于2016年4月8日签订补充协议，协议中约定了后期的装修事项，并约定完工日期为2016年4月20日，并约定以完工日期为界限，提前一天奖励1000元，每拖延一天罚款1000元。之后被告装修卫生间，不按照图纸施工，自作主张导致其安装的蹲便无法使用，因为被告以此故意拖延时间，原告只好出钱给被告整改。之后原告分别于2016年4月6日和2016年4月25日向被告支付整改装修费用2300元和2600元。从4月25日起，原告多次联系、寻找被告，都无果，装修工程就此停滞。余下未完成工作包括：店面全部油漆、电路、卫生间吊顶、卫生间门采购及安装、所有黑钛金装饰条、门砍石安装、部分展柜安装、橱窗木门制作等。根据被告之前承包的预算价格，未完成的工作所占款项达到23607元，由于被告的违约和躲避，1个月后原告不得不另找工人接手施工，因此导致后期产生的装修费用超过之前被告承包方式的预算金额。为此花费了巨大的人力物力和财力。现在，被告工期延误已达近一年，由于被告的违约行为造成原告长期不能使用该房屋，商铺的经营因此无限拖延，同时因为装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失，并且延误了原告的商业计划，造成重大商机耽误。严重影响原告合法利益，被告理应将未完成工作部分的对应款项退还给原告，并承担相应的违约责任，赔偿原告经济损失。为此，原告特提起诉讼，请求法院依法裁决。
被告王锋、王代才经本庭合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，故视为放弃答辩的权利。
原告湖南湘风文化艺术发展有限公司为支持其诉讼请求，向本院递交了以下证据：
证据一：《装修造价表》、《湘风-渔人码头湘绣体验店装修合同》、《补充协议》，拟证明装修工程每个环节的具体对应价格及补充协议双方约定的权利义务；
证据二：《付款凭证及付款记录截图》，拟证明原告按合同约定向被告支付了工程款项共计54000元的事实；
证据三：《通信记录截图》，拟证明被告无正当理由多次拖延工程时间的事实；
证据四：《屏风定制单》、《灯具购买收据》，拟证明原告替被告支付的材料费用的事实；
证据五：《装修费用结算表》，拟证明被告需归还原告的未完成的工程款数额来源；
证据六：《湘风中国湘绣文化国际体验中心室内装饰工程施工图》、《湘风中国湘绣文化国际体验中心室内装饰工程水电施工图》，拟证明合同约定的装修工程具体内容；
证据七：《2016年4月25日标的房屋装修状态》，拟证明合同标的房屋2016年4月25日状态，被告未如期履约，严重违约影响原告的经营。
被告王锋、王代才经本庭合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，故本庭依法视为放弃举证、质证的权利。原告提供的上述证据经本院核实，能证明本案事实，对于其证明目的，本院将结合查明事实予以综合认定。
根据以上所确认的有效证据以及到庭当事人的当庭陈述，本院认定如下案件事实：
2015年8月18日，原告湖南湘风文化艺术发展有限公司与被告王锋、王代才签订了《湘风-
渔人码头湘绣体验店装修合同》，原告作为发包方，被告王锋作为承包方，被告王代才作为承包方项目负责人。约定由两被告对原告长沙渔人商业广场9栋136号商铺（建筑面积81.28平方米）进行装修，工程期限为40天，从2015年8月19日起，到2015年9月28日截止，总价款为6万元（包工包部分材料）。而二被告在装修期间，多次无故拖延时间直至超过了合同约定的交工日期，仍未能完成合同约定的装修工作，故原告另委托他人完成该店装修工程，其中涉及到应由被告王锋承包工程中的工程量及工程款为：木工费用1800元、油漆工3850元、电工1950元、泥工300元、序工项目有关的费用970元、卫生间吊顶和门费用合同报价是2350元（实际支出1380元），总计11220元。故被告为维护自己的合法权益，诉至本院。
另查明，原告支付给被告王锋装修款52940元。
本院认为，原告湖南湘风文化艺术发展有限公司与被告王锋所签订的《湘风-
渔人码头湘绣体验店装修合同》是各方的真实意思表示，双方所签合同内容合法，双方应按合同约定全面履行各自的义务，被告王锋未按照合同约定期限完成装修工程，是引起本案纠纷的原因，应承担本案的民事责任。基于查明事实，原告已支付装修款52940元，但被告王锋未完成项目款项达11220元，该装修款项应予退还给原告，故对原告要求被告王锋退还未完成的工作款以及材料款的诉讼请求，本院予以部分支持。关于违约金，被告王锋未按期完成装修工程，给原告造成损失，但双方约定过高，故本院酌定该损失以未完成项目款项资金占用损失计算违约金，以月息两分计算，自2016年4月20日计算至2016年6月20日止，即448.8元。关于原告要求被告王锋支付垫付材料款项5784元，该垫付材料款项在原告与被告之间的合同中没有相应的项目相对应，故本院不予支持。被告王代才仅为该装修工程的项目负责人，并非承包人，原告要求被告王代才承担相应的资金返还和违约责任，没有事实依据和法律依据，本院不予支持。两被告经本院合法传唤无故不到庭应诉，应视其对原告的诉请主张放弃抗辩权利。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、限被告王锋在本判决生效之日起三日内退还原告湖南湘风文化艺术发展有限公司未完成项目款项11220元及违约金448.8元；
二、驳回原告湖南湘风文化艺术发展有限公司的其他诉讼请求。
如果被告王锋未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行金。
本案案件受理费2085元由被告王锋负担（此款已由原告向本院预缴，由被告王锋在给付案款时一并给付原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审 判 长 谷海涯
人民陪审员 许建国
人民陪审员 张莲芳
二〇一七年二月二十三日
书 记 员 胡旭方
附相关法律条文：
《中华人民共和国民法通则》
第一百零六条公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。
公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。
没有过错，但法律规定应当承担民事责任的，应当承担民事责任。
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的由负有举证责任的当事人承担不利后果。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。