宁夏回族自治区贺兰县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）贺民初字第354号
原告宁夏万成电力有限公司，组织机构代码68424428-3，营业执照注册号640000200016548，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区玉皇阁北街银河巷143号。
法定代表人吕希斌，系该公司总经理。
委托代理人刘兴琼，北京大成（银川）律师事务所律师。
被告银川阳光绿城投资置业有限公司，营业执照注册号640122200012004，住所地宁夏回族自治区贺兰县银川德胜工业园区沁园路5号。
法定代表人王斌，系该公司总经理。
委托代理人陈蕾，女，汉族，1977年7月15日出生，宁夏回族自治区银川市人，大学文化，该公司工作人员，现住宁夏回族自治区银川市金凤区。
委托代理人李辉，男，回族，1988年6月17日，宁夏回族自治区银川市人，大学文化，银川阳光绿城投资置业有限公司职工，现住宁夏回族自治区银川市金凤区。
本院于2015年1月26日立案受理了原告宁夏万成电力有限公司（以下简称万成电力公司）与被告银川阳光绿城投资置业有限公司（以下简称阳光绿城公司）建设工程施工合同纠纷一案。依法组成合议庭，于2015年8月11日、10月21日公开开庭进行了审理。原告万成电力公司的委托代理人刘兴琼，被告阳光绿城公司的委托代理人陈蕾、李辉到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告万成电力公司诉称，原、被告双方于2012年4月28日签订了一份安装合同，合同约定：原告为被告采购及安装500KVA箱式变电站工程，合同价款约定为245000元，该价款中包含涉及、设备、安装、验收费、安全、税金等一切费用，原告保证在2012年6月15日前竣工。合同签订后，原告按照合同约定履行了全部义务，而截至2012年9月27日，被告向原告付款总计148000元，剩余97000元的工程款至今未付。现原告诉至法院，请求：1.被告阳光绿城公司向原告支付欠款97000元，利息13422元（97000元＊6.15%／12＊27个月），合计110422元，并支付迟延履行的利息；2.诉讼费由被告承担。
原告万成电力公司为证明自己的主张，当庭提交以下证据：
证据一、原、被告于2012年4月28日签订的安装合同原件一份（质证原件，复印件留存，原件退回），证明原、被告具有变压器采购安装合同关系，被告向原告采购一台500K**箱式变压器，合同价款245000元。
被告阳光绿城公司的质证意见为：对证据的真实性、合法性、关联性及证明目的无异议。
证据二、中国农业银行进账单复印件两份，宁夏银行进账单复印件两份，宁夏银行转账记账凭证复印件一份，宁夏回族自治区建筑行业专用发票存根联原件五张（质证原件，留存复印件，原件退回），证明被告通过转账的方式向原告付款148000元，原告向被告开具宁夏回族自治区建筑行业专用发票的事实。
被告阳光绿城公司的质证意见为：对证据的真实性、合法性、关联性及证明目的无异议，但是除上述148000元以外，被告还向赵昊付款50000元，另外收尾工程因原告没有完成，被告另行交由恒通达公司完成，并支付恒通达30000元。
被告阳光绿城公司辩称，涉案工程是我们与赵昊所签订的合同，赵昊说他是供电局员工，我们自始至终没有与原告直接发生业务往来。当时施工时，按照工程进度支付工程款，支付了赵昊198000元。2012年年底，变电站整体完成后还未通电验收，我们就联系不到赵昊。之后我们联系到恒通达电力公司完成了后续的通电验收以及收尾工程，并向恒通达支付了工程款30000元。综上，原告要求我们支付工程款的诉讼请求不能成立，我公司保留对原告因涉案工程存在质量问题以及逾期完工所产生的损失要求赔偿的权利。
被告阳光绿城公司为证明自己的主张，当庭提交了以下证据：
证据一、支票存根一份，银川阳光绿城投资置业有限公司支出凭单一份，收据一份（质证原件，留存复印件，原件退回）。证明2013年1月11日，被告向赵昊支付工程款20000元，2013年4月11日，被告向赵昊支付30000元，2014年1月27日，被告向宁夏恒通达电力工程有限公司支付工程款30000元。
原告万成电力公司的质证意见为：对2013年1月11日的宁夏银行转账记账凭证的真实性、合法性无异议，对证据的关联性有异议，转账凭证的收款名称无法辨认，收款方的账号与原告不符，原告没有收到此笔款项。赵昊虽系原告公司的业务员，但他没有私自收取货款的权利，且本案当中赵昊本人签字的真实性无法确认。对2014年1月27日支付给案外人恒通达公司的30000元真实性、合法性、关联性及证明目的均不予认可，合同的双方是原、被告，且原告方已经履行了供货、安装义务，与第三人没有关系。对2013年4月11日支票上的30000元收款收据和支票存根的真实性、合法性、关联性和证明目的均不予认可。对支票存根、借款借据以及支出凭单上的赵昊签字均不予认可。
证据二、付款凭证复印件四组，证明是赵昊经手，被告向原告公司支付了原告认可的148000元。
原告万成电力公司的质证意见为：对于被告向原告付款148000元的事实认可，且原告只认可被告通过原告账户打入的款项，无论是否有赵昊的签字。
本院依职权向国家电网贺兰县供电公司调取了涉案宁夏银川阳光绿城投资置业有限公司10KV-500KVA配电室安装工程资料3页。
原告万成电力公司的质证意见为：对真实性、合法性、关联性无异议，证据只能证明被告方委托供电部门进行验收的相关材料，但是本案涉及的是采购合同，原告方已经按照合同的约定向被告提供了箱式变压器，且合同第3.3条明确约定涉案工程经供电部门验收合格且通电后，七个工作日内被告方应当支付原告剩余款项。涉案工程已经验收合格，被告方应当按合同约定向原告方支付款项。同时一年的质保期已过，被告方还应当支付原告方10000元的质保金。
被告阳光绿城公司的质证意见为：对证据的真实性、合法性、关联性认可，从证据能够看出来涉案工程的验收不是由原告完成的。
经当庭举证、质证，本院对证据认证如下：
原告万成电力公司提交的证据一、安装合同，证据二、中国农业银行进账单，宁夏银行进账单，宁夏银行转账记账凭证以及宁夏回族自治区建筑行业专用发票存根，被告阳光绿城公司对真实性无异议，本院予以采信。
被告阳光绿城公司提交的证据一、总金额为148000元的付款凭证，与原告提交的进账单能够对应一致，本院予以采信。被告阳光绿城公司提交的证据二、付款凭证复印件，原告万成电力公司不予认可。其中2013年4月11日由赵昊签收的中国农业银行现金支票存根，能够反映赵昊签收的该金额为30000元的支票，原告万成电力公司对赵昊的签字提出异议，但拒绝对赵昊签字的真实性进行鉴定，对此应当由原告承担举证不能的不利后果，故对此证据本院予以采信；对于2014年1月27日由宁夏恒通达电力工程有限公司出具的金额为30000元的收据，能够反映被告阳光绿城公司向宁夏恒通达电力工程有限公司支付30000元工程款的事实，本院予以采信；对于时间为2013年1月11日的宁夏银行转账记账凭证，虽然记载的内容为被告阳光绿城公司向邹永检账户内付款20000元，但附有原告万成电力公司授权代表赵昊签字的支出凭单，能够反映被告阳光绿城支付该笔款项的事实，本院予以采信。
本院依职权向国家电网贺兰县供电公司调取了涉案宁夏银川阳光绿城投资置业有限公司10KV-500KVA配电室安装工程资料，真实、有效，本院予以采信。
经审理查明，2012年4月28日，原告万成电力公司与被告阳光绿城公司签订安装合同一份，合同约定：由原告万成电力公司承建银川阳光绿城投资置业有限公司500KVA箱变采购及安装工程，工程内容包括500KVA箱式变电站设计、调试安装，200米YJL1223＊50㎜7.8／15kv高压电线敷设，包括在供电部门办理相关手续。工程为交钥匙工程，交付被告时工程须经供电部门等验收通过，所发生的一切费用由原告承担。工程总价款245000元，为包干价。包裹设计、设备、安装、验收费、安全、税金等一切费用，原告不再承担其他任何费用。付款方式为：签订合同后三个工作日内被告支付原告20000元。箱变到场后三个工作日内被告支付原告100000元。在工程竣工经供电部门验收合格，被告与供电局签订用电合同且予以通电后七个工作日内被告支付原告115000元，剩余10000元为质保金，质保期为一年，到期后返还。原告保证2012年6月15日前竣工。原告须提供相关竣工资料和所有资质证书，满足交钥匙工程的各项有关要求。按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及被告要求进行验收。工程完工后原告应尽快申请供电部门进行验收通电，交付被告时应进行交接验收。被告在收到原告提交的竣工资料和所有资质证书后一个星期内进行验收。合同签订后，原告万成电力公司授权其公司代表赵昊即开始履行合同，并于2012年年底完成了涉案工程的整体安装，后赵昊意外死亡，未能按约完成全部工程内容。被告阳光绿城公司截至2013年4月11日，共计向原告完成电力公司支付7笔共计198000元，向宁夏恒通达电力工程有限公司支付工程款30000元。现原告万成电力公司诉至法院，请求判如所请。另查明，国家电网国网贺兰县供电公司留存的关于宁夏银川阳光绿城投资置业有限公司10KV-500KVA配电室安装工程的验收资料，系由宁夏恒通达电力工程有限公司作为施工单位提交，其中留存有被告阳光绿城公司委托宁夏恒通达电力工程有限公司进行施工的受电工程施工委托书，委托天津市颐和城市建筑设计有限公司就涉案工程进行设计的受电工程设计委托书。未见有原告万成电力公司就涉案工程进行相关施工的资料。本院认为，原、被告双方于2012年4月28日签订的安装合同，双方均签章确认，意思表示真实，合法有效。原、被告双方均应按照合同的约定行使权利、履行义务。
根据合同约定，在原告万成电力公司完成500KVA箱式变电站设计、调试安装、200米YJL1223＊50㎜7.8／15kv高压电线敷设、提交验收资料及资质证书、申请供电部门进行验收通电后，被告阳光绿城公司应当支付前三期工程款共计235000元，在质保期即通电后满一年后，支付下剩质保金10000元。
现涉案工程已经通电使用满一年，被告阳光绿城公司应当按照约定付清全部工程款。原告万成公司主张由其完成了合同约定的全部工程内容，但其未能提供证据证明其完成了上述所有工程内容。经本院审理查明，原告万成电力公司授权代表赵昊死亡后，由宁夏恒通达电力工程有限公司提交工程验收资料并通过供电部门验收，被告阳光绿城公司为此向宁夏恒通达电力工程有限公司支付工程款30000元，故该部分工程款不应由被告阳光绿城公司向原告支付。除去被告阳光绿城公司已向原告实际支付的198000元，下剩工程款7000元及质保金10000元，被告阳光绿城公司应当支付给原告万成电力公司。故对于原告要求被告原告绿城公司支付工程款97000元的诉讼请求在17000元的范围内，本院予以支持。
因原告万成电力公司未能按约完成涉案工程的验收、通电，违约在先，其要求被告阳光绿城公司自2012年9月28日起支付逾期付款利息，没有事实依据，本院不予支持。
被告阳光绿城公司辩称涉案工程系其交由赵昊进行施工，而非原告万成电力公司，但涉案工程安装合同明确被委托单位为原告万成电力公司，且其大部分付款均直接支付至原告万成电力公司的账户，故其上述辩解理由不能成立。就其当庭主张涉案工程逾期交工以及存在质量问题，因其未提出明确的主张、也未向法庭提交相应的证据，本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条、第二百八十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：
一、被告银川阳光绿城投资置业有限公司支付原告宁夏万成电力有限公司工程款17000元，于判决生效之日起十五日内付清。
二、驳回原告宁夏万成电力有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2508元，由被告银川阳光绿城投资置业有限公司承担386元，原告宁夏万成电力有限公司承担2122元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审 判 长 李义军
人民陪审员 何文志
人民陪审员 汪世明
二〇一五年十月二十四日
书 记 员 刘月风
附本案相关法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。。
第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释
第九十条??当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。