内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院
民 事 判 决 书
（2015）乌前民初字第1066号
原告内蒙古安康盛房地产开发有限责任公司，住所地乌拉特前旗。
法定代表人王效荣，系公司董事长。
委托代理人乔瑞千，内蒙古金川律师事务所律师。
委托代理人ＸＸ，男，汉族，1986年11月8日出生，公司职员，现住乌拉特前旗。
被告黄凯，男，1977年9月5日出生，汉族，现住乌拉特前旗。
原告内蒙古安康盛房地产开发有限责任公司（以下简称安康盛房地产公司）与被告黄凯排除妨害纠纷一案，本院于2015年3月11日受理后，依法组成合议庭，于2015年5月12日和2015年8月13日公开开庭进行了审理。原告安康盛房地产公司的委托代理人乔瑞千、ＸＸ、被告黄凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告安康盛房地产公司诉称，2013年4月16日，原告与内蒙古承远建设工程承包有限责任公司签订建筑工程施工合同一份，约定由内蒙古承远建设工程承包有限责任公司承建丽和阳光城，工程承包范围为4号、5号楼图纸范围和约定内容。2013年10月15日，双方签订补充协议，将工程承包范围变更为“除去4号楼北二层框架部分的4号5号楼图纸范围和约定内容”。被告作为内蒙古承远建设工程承包有限责任公司的项目经理，不顾已经变更的协议，在原告多次告知其工程承包范围已经变更的情况下，仍然于2014年9月17日至21日恶意组织大量民工对丽和阳光项目4号楼北层框架部分工程进行强行施工，妄图获得非法利益，我公司曾六次报警求助。综上，被告的侵权行为严重损害了原告的合法权益，根据物权法第一百三十五条、侵权责任法第六条和第十五条的规定，判令被告立即停止对丽和阳光城项目4号楼北二层框架部分工程施工的侵害行为，拆除丽和阳光城项目4号楼北二层框架部分工程地上建筑物（指钢筋、模具）并恢复原状，由被告承担本案诉讼费用。
被告黄凯辩称，2014年4月9日，原告安康盛房地产公司与我签订的补充协议，约定4号5号住宅楼原合同生效，按原图纸施工。4号5号住宅楼原合同中明确约定了合同承包范围是：“4号、5号楼图纸范围和约定内容，包括各自范围内的底商”，故我承建丽和阳光城项目4号楼北二层框架结构的底店商铺，是按照合同施工建设的，遵守合同内容，属于合法行为。现工程已经开工建设，原告中途恶意阻止施工，给我造成了巨大损失。原告起诉我停止施工一事根本属原告的单方违约行为，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
审理中，原告为证明其诉讼请求的成立，向本院提交的证据如下：
1、2013年10月15日补充协议一份，照片三张。补充协议证明丽和阳光城项目4号楼商业框架部分与内蒙古承远建设工程承包有限责任公司以及被告黄凯无关。照片三张证明被告黄凯侵权行为事实存在。
2、2013年5月27日乌拉特前旗丽和阳光城项目部会议记录一份，用以证明黄凯作为内蒙古承远建设工程承包有限责任公司的负责人主动提出对原承包合同约定的内容变更，对四号楼北面商铺不再继续承包。
被告对原告提供的证据1认为是虚假的补充协议，不具有真实性，上面的字也不是承远法定代表人孟建民本人签的。照片三张认可，证明被告确实给原告施工了，也证明了被告施工的工程量。被告对证据2不认可。原告提供的签到表只是复印件。同时，会议纪要大部分是原告工地上的人，被告的主要工种，像瓦工、木工、架子工都没有工人代表签字。经本院审核，对以上证据本院将结合案件其他材料予以综合认定。
被告为证明其主张，向本院提供以下证据：
1、2012年9月22日原、被告签订的建筑工程承包合同一份，这是最原始的合同，是被告与原告最初协商的合同，合同约定了承包方的施工范围，该合同签订后，被告于次日进场施工，被告是实际施工人。
2、在城建局备案的合同一份。该合同于2013年4月16日，在被告开工的第二年，正式签订的合同，发包人为原告，承包人内蒙古承远建设工程承包有限责任公司，承包人签字为被告黄凯。证明发包人发包范围是4号、5号楼图纸范围和约定内容，同时补充包括各自范围的底商，双方明确了承包范围。
3、被告与内蒙古承远建设工程承包有限责任公司签订的承包合同，该合同于2013年6月5日签订。证明该合同承远公司与原告方所约定，将本案争议工程范围全部转包给被告黄凯。原告现在变更合同就应该属于违约行为。被告进工地后，原告给找的挂靠公司。
4、2014年4月9日签订的补充协议一份。该协议由原告、被告签订。协议明确内容为原、被告双方签订承建4号、5号住宅楼合同已生效，证明原告让被告马上开工承建4号楼北二层楼框架工程。
5、4号楼施工图纸一份。该图纸证明4号楼住宅建筑明确包括本案争议二层底店商铺。该图纸明确标明住宅楼梯、框架及二层楼结构的设施和结构构造密不可分。
6、2014年8月23日原告所写的郑重申明。证明上面写明原告2013年9月20日终止了本案工程，在此申明之前，被告从未接到原告的停工通知，期间被告一直在施工。同时证明，内容表明原告方在2013年9月20日终止了本案工程，但是原告提供的补充协议是2013年10月15日才解除涉案工程建筑合同。
7、原告提供的补充协议影像复印件，该协议在2014年10月份，原告在乌拉特前旗建设局调解时，被告用手机拍摄原告出具的补充协议。该协议与原告向法庭提供的协议的日期不同，落款不同，证明原告提供的补充协议属于为本案临时伪造。被告在本案争议工程施工前从未见过该协议。原告和内蒙古承远建设工程承包有限责任公司、被告在2013年4月16日承包合同签订之日起，就已经建立起三方约定合同关系，故解除任何协议应该通知被告。
8、施工照片四张一页。证明被告确实照图施工了。对第一张照片，因原告未提供工程施工场地，是在其他地方放的钢筋。
9、照片一张，用以证明2015年7月28日4号楼北面副楼已经被原告铲平了，侵权事实不存在。
经原告质证，认为证据1合同不合法，无效，未在城建局备案，合同应在城建局备案。原告对证据2被告提供的该合同认可，并且该合同36页37项，争议中明确最终以本合同为依据，其他合同一律无效。原告对证据3不清楚，不予认可。原告对证据4认可。该合同中所说原、被告双方签订承建4号、5号住宅楼合同已生效，正好可以说明只是由被告承建4号、5号住宅楼的部分，不涉及本案争议部分。该协议证明内容与本案无关，并不是证明让被告承建4号楼北二层楼框架工程。原告对证据5图纸认可，证明意图不予认可。原告对证据6认为在2013年9月20日是双方口头商议的，不清楚该证据，对被告的举证意图不认可。原告对证据7的真实性认可，举证意图不予认可。原告对证据8照片第一张不认可，其他三张认可。原告不认可证据9照片的真实性。经本院审核，对以上证据本院将结合案件其他材料予以综合认定。
通过双方当事人陈述、举证、质证及庭审认证，本院查明本案如下事实：2012年9月22日原告安康盛房地产公司作为发包人与被告承包人黄凯签订了建筑工程承包合同书，合同约定由乙方黄凯承建丽和阳光城项目，承包范围包括4号、5号、6号、7号楼房施工图纸的全部内容，承包方式为以包工包料的形式进行承包，黄凯全面负责该项工程的施工质量、工期、施工安全、工程竣工及验收合格。总工程量按图纸的平方米计算，工程量的范围为现有图纸，4号楼为一、二层砖混底店，5、6、7号楼东侧之间为二层商铺……该合同签订后，被告于次日进场施工，被告是实际施工人。2013年4月16日，双方又正式签订了建设工程施工合同，发包人为原告安康盛房地产公司，承包人为内蒙古承远建设工程承包有限责任公司，承包人签字为被告黄凯。工程名称为丽和阳光城，工程内容为住宅商铺，工程承包范围为4号、5号楼图纸范围和约定内容，同时补充包括各自范围的底商。工期从2012年10月20日至2013年9月30日。2013年6月5日，被告黄凯与内蒙古承远建设工程承包有限责任公司签订项目承包经营协议，将丽和阳光城全部工程转包给被告黄凯施工。2014年4月9日，安康盛房地产公司又与黄凯签订协议，协议内容为原、被告双方签订承建4号、5号住宅楼合同已生效。协议签订后，被告黄凯又进行了施工，包括丽和阳光城项目4号楼北二层框架部分工程。另查明，现黄凯在丽和阳光城4号楼北面副楼二层框架部分工程的地上建筑物被铲平。
本院认为，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。本案中，原、被告双方基于民事合同产生纠纷，且本案争议的被告黄凯进行施工的4号楼北面副楼二层框架部分工程的地上建筑物已被铲除，故对原告请求判令被告黄凯立即停止对丽和阳光城项目4号楼北二层框架部分工程施工的侵害行为，拆除丽和阳光城项目4号楼北二层框架部分工程地上建筑物（指钢筋、模具）并恢复原状的诉讼请求不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款、第一百三十四条第一款第（一）、（二）、（五）项、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十五条第一款第（一）、（二）、（五）项的规定，判决如下：
驳回原告内蒙古安康盛房地产开发有限责任公司的诉讼请求。
案件受理费100元，由原告内蒙古安康盛房地产开发有限责任公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于巴彦淖尔市中级人民法院。
审 判 长 高建峰
人民陪审员 王晓琴
人民陪审员 韩彩霞
二〇一五年八月二十八日
书 记 员 王博冉
附相关法律条文
《中华人民共和国民法通则》
第一百零六条第二款公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的应当承担民事责任。
第一百三十四条第一款第（一）、（二）、（五）项承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（五）恢复原状；
《中华人民共和国侵权责任法》
第六条第一款行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。
第十五条第一款第（一）、（二）、（五）项承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（五）恢复原状；