宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）石大民初字第3339号
原告张基勇，男，1971年11月9日出生，汉族，个体，住大武口区。
委托代理人王红艳，宁夏沙都律师事务所律师，一般授权代理。
被告宁夏银峰房地产开发有限公司，住所地大武口区朝阳东街89号。
法定代表人王万军，系该公司董事长。
委托代理人张红涛，宁夏宁正律师事务所律师，特别授权代理。
委托代理人张波，男，1986年9月8日出生，汉族，现住大武口区，系该公司工程部经理，特别授权代理。
原告张基勇与被告宁夏银峰房地产开发有限公司（以下简称银峰房地产公司）承揽合同纠纷一案，本院于2015年11月3日立案受理，依法由代理审判员刘佳适用简易程序公开开庭进行了审理。原告张基勇及其委托代理人王红艳，被告银峰房地产公司的委托代理人张红涛、张波到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2014年9月28日，原、被告签订《尚层龙城室内电梯包边、室外雨篷工程承包合同》一份。约定工程总价款为62970元。施工中，工程变更，增加零星工程价款为4935.89元。以上两项，原告施工工程总价款共计67905.89元（62970元＋4935.89元）。工程完工后交付被告使用至今。被告至今为付工程款，原告多次索要无果。现原告诉至法院，请求：1.被告向原告支付工程款67905.89元；2.本案诉讼费由被告承担。
被告银峰房地产公司答辩意见为，1.按双方合同约定，涉案工程未进行竣工验收及结算，同时原告也未向被告提供足额发票，所以还不具备全部付清款项的条件；2.按照约定，截止目前，被告应向原告支付工程款31485元，余额将按照双方约定在具备付款条件的情况下分两次支付给原告；3.原告主张的零星工程款，尚未经被告公司经营部审核结算，故该数据不准确。
原告为支持其诉讼向法庭提交以下证据、被告的质证意见以及本院的认证意见：
证据一、《宁夏银峰房地产开发有限公司尚层龙城室内电梯包边、室外雨篷工程承包合同》一份，证明2014年9月28日，原、被告双方签约该合同，对电梯包边、室外雨篷工程有关事项予以约定，其中1.“尚层龙城室内电梯包边、室外雨篷制作安装工程”合同造价为62970元；2.“4、结算，甲乙双方共同协商工程变更部分的价款”；3.合同第七条约定工程保修期一年；4.工程款分期支付，保修期满后被告应将工程款全部支付完毕的事实。
被告质证意见，对证据的“三性”无异议，合同当中第三、四、五、七条能够证实被告的答辩理由成立。
证据二、《工作联系单》、《工程量签证单》各一份，证明1.施工中，甲方要求工程变更；2.施工结束后，双方及工程监理对施工增加的工程量予以确认；3.工程监理及原告对增加的工程量价款4935.89元（73.67元／套×67套）予以确认。
被告质证意见，对证据二的“三性”没有异议，需要说明的是签证单当中已明确说明面积及价格请经营部审核，也就是说双方的结算程序没有完成，付款条件不具备。
证据三、企业信息一份，证明被告的企业的基本信息。
被告质证意见，对证据三“三性”无异议。
证据四、工程款支付申请表，证明原告2014年11月20日向被告方申请将已交付的涉案工程即室内电梯包边（61套）及室外雨篷的工程价款支付给原告。
被告质证意见，对证据四的“三性”没有异议，但该证据在2014年11月20日涉案的61套电梯包边及室外雨篷还需经经营部审核，并且未完成全部合同内容。
本院的认证意见，原告出具的上述证据来源合法、真实有效、与本案具有关联性，被告对此无异议，本院对上述证据所证明的事实予�确认。
被告对原告提交的证据三性无异议，本院予以确认。
被告银峰房地产公司未向法庭提交的证据。
根据原、被告的当庭陈述、举证、质证及本院对证据的认证，确认以下事实：
2014年9月28日，原告张基勇与被告银峰房地产公司签订了一份《宁夏银峰房地产开发有限公司尚层龙城室内电梯包边、室外雨篷工程承包合同》，约定被告将尚层龙城室内电梯包边、室外雨篷制作安装工程发包给原告，合同约定一次性包工包料包干工程总价款为62970元，工程设计变更情况下，双方协商工程变更部分的价款，计划开、竣工日期为2014年9月30日至2014年10月20日，工程保修期一年；同时约定按国家有关规定及行业标准验收，工程初验前3日，原告自验达到标准后，向被告呈交验收报告，被告接到报告7日内组织验收；约定工程款支付方式为合�签订后被告支付工程总造价50%的工程款，施工完毕验收合格后被告支付45%的工程款，余款5%保修款保修期满后付清。2014年11月20日，电梯包边61套及雨篷均施工完毕，为此，原告向被告提交了工程款支付申请表。2014年12月5日，原告就增加的工程量及价款4935.89元（73.67元／套×67套）向被告提交《工程量签证单》。2015年6月，原告将剩余电梯包边6套施工完毕，至此，合同约定的全部工程施工完毕。2015年10月19日，被告在上述《工程量签证单》上签字确认。现被告未向原告支付工程款67905.89元（62970元＋4935.89元），原告故诉至法院，请求判如所请。
本院认为，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。原告按照合同约定对涉案工程进行施工完毕，被告应及时按照合同约定向原告支付工程款。被告抗辩涉案工程未经竣工验收，但2014年11月20日，原告�经完成绝大部分涉案工程，并向被告提交了工程款支付申请表，被告却在近一年的时间未组织验收并向原告支付工程款，故对被告的该项抗辩主张本院不予采纳。被告抗辩零星工程款尚未经被告经营部审核结算数据不准确，因原告已经及时向被告提交了《工程量签证单》且被告已签字确认，故对被告的该项抗辩主张本院不予采纳。原告完成全部涉案工程未满一年，该工程尚处于保修期，被告应保留工程价款67905.89元的5%作为保修款，待保修期满后向原告支付，但被告应向原告支付工程价款的95%即64511元（67905.89元×95%），对此，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条之规定，判决如下：
被告宁夏银峰房地产开发有限公司向原告张基勇支付工程款64511元，于本判决生效后十日内付清。
如果义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1498元，减半收取749元，由原告张基勇负担37元，被告宁夏银峰房地产开发有限公司负担712元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。
代理审判员 刘 佳
二〇一五年十一月二十四日
书 记 员 王昕煜
附：本案适用法律条款如下
《中华人民共和国合同法》
第六十条??当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条??当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条??当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执�。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
本院特别提醒：当事人上诉的，应当于递交上诉状之日起至上诉期届满后七日内，向石嘴山市中级人民法院交纳上诉案件受理费，逾期则视为放弃上诉。