河北省衡水市桃城区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）衡桃民三初字第649号
原告：傅知常，男，1972年10月17日出生，汉族，现住浙江省磐安县。
委托代理人：昌德晶，安徽会峰律师事务所律师。
委托代理人：傅尖旭，男，1969年11月8日出生，汉族，现住浙江省磐安县。
被告：三箭建设工程集团有限公司。住所地：浙江省温州市鹿城区杨府山路*弄**号。组织机构代码：14503751-7。
法定代表人：李筱明，董事长。
被告：三箭建设工程集团有限公司山东分公司。住所地：济南市市中区二环南路3456号蝶泉山庄C区5-4。组织机构代码：68981990-4。
委托代理人：周永涛，北京金诚同达（济南）律师事务所律师。
原告傅知常与被告三箭建设工程集团有限公司（以下简称“三箭公司”）、三箭建设工程集团有限公司山东分公司（以下简称“山东分公司”）因建筑施工合同纠纷，向本院提起诉讼，本院于2015年12月9日受理后，依法组成合议庭，于2016年8月22日公开开庭进行了审理。原告傅知常及委托代理人昌德晶、傅尖旭、被告山东分公司委托代理人周永涛到庭参加了诉讼，被告三箭公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本案依法缺席进行了审理。现已审理终结。
原告傅知常诉称：2010年10月15日，被告山东分公司与衡水广泰房地产开发有限公司（以下简称“广泰公司”）签订《施工承包协议书》，由被告承建广泰公司投资开发的位于衡水市桃城区胜利西路广泰.瑞景城住宅项目。2011年5月9日，原告与被告山东分公司签订《安装工程施工承包协议》,被告将其承建的广泰.景城工程6#-13#楼的水、电、暖通安装工程分包给原告施工。双方在合同中约定了承包范围、方式、质量、结算方式等内容。2012年12月26日、2013年7月10日、2014年5月21日、2014年10月18日、2015年9月23日，经广泰公司、山东鲁正信工程造价咨询有限公司及被告审计确认，原告安装工程工程款为17908761.53元，扣除合同约定下浮15%作为土建配套费、水电费、项目部管理费、税金等手续费2686314.22元，被告应支付原告工程款15222447.31元。被告在合同履行期间已陆续支付工程款10670000元，现仍欠原告工程款4552447.31元，另有零星工程款4185元。由于被告一直未能及时支付工程款，原、被告之间发生争议，2015年11月27日原告收到被告发出的《解除合同通知》，解除了原、被告之间签订的《安装工程施工承包协议书》。原告认为，原、被告之间合同现已解除，被告理应支付拖欠工程款，为维护原告的合法权益，现依法提起诉讼，请求法院判令二被告立即偿还原告工程款4556632.31元。并从2015年12月1日起按银行同期贷款利率的四倍承担利息至欠款付清时止；诉讼费用由二被告承担。
被告山东分公司辩称：1、涉案工程停工至今，本案中的安装合同与总包合同存在共同的付款节点，为查明案件事实，要求追加建设单位衡水广泰房地产开发公司为本案的共同被告或第三人参与诉讼。2、为保障施工质量，国家对于施工发承包资质均有严格规定，原告系自然人，其与被告所签安装合同应为无效合同，对于合同效力请法院酌定。3、涉案工程时至今日未经验收，原告也无证据证实合同的实际履行情况是否满足合同约定的条件，双方之间的结算条件尚不具备，如合同无效，经验收合格后可依据原告实际完成的工程量计算工程价款，不合格的不予计量。被告基于原告的诉求，已经超付了50%的工程款，被告保留向原告追偿的权利。原告诉求缺乏事实和法律依据，没有相应证据支持，请法庭查明后驳回原告诉讼请求。
被告三箭公司经本院依法送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书后未答辩。
本院经审理查明：2010年10月15日，被告三箭公司与广泰公司签订《施工承包协议书》，约定将广泰公司投资开发建设的广泰.瑞景城住宅工程发包给被告三箭公司施工。2011年5月9日，原告与山东分公司签订《安装工程施工承包协议书》，由原告承包衡水广泰.瑞景城工程6#-13#楼工程全部消防、水、电、暖通的安装工程。结算方式为根据三箭公司衡水广泰.瑞景城工程项目部与建设单位签证的人工、材料单价，结合当地的取费标准和相关规定计算总造价，原告傅知常按总造价下浮15%作为土建配套费、水电费、项目部管理费及税金和相关工程一切手续费，并提供供应材料价额77%的增值税发票。2012年12月26日，由施工单位、建设单位、审计单位共同核对广泰瑞景城6-13#楼完成工程审计额中水电安装预埋自开工累计审定金额为5241016.78元。2013年7月10日,施工单位、山东鲁正信工程造价咨询有限公司及广泰公司签章确认的6#-10#楼楼内纯净水管道预留预埋取消、6#楼变更已完工程、五月份安装报进度项核定值为1059698元。2014年5月21日，由施工单位、建设单位、审计单位签章确认广泰瑞景城项目6-13#楼、1-2#商业及地下车库的部分安装工程6-12月份安装报进度款数额为5661980.83元。2014年10月18日，由施工单位、建设单位、审计单位签章确认广泰瑞景城项6-13#楼、1-2#商业的照明配线、一至顶层开关插座、灯具、屋面部分避雷带及10-13#楼采暖散热器阀门安装已完工程量3-6月份安装报进度款审核值为4217605.64元。2015年9月23日，审计单位确认的6-13#、1-2#商业楼的配电箱、电缆、储藏间BV-2.5线、地下室照明器具、车库强弱电桥架、压力排水管及相关阀门已完工程量2015年4月份安装报进度款审核值为1728460.28元。原告完成安装工程款项共计17908761.53元，2015年11月15日山东分公司出具《解除合同通知》，解除与原告2011年5月9日签订的《安装工程施工承包协议书》。另查明,被告已支付原告工程款10670000元。上述事实有原、被告陈述及提供的证据、庭审笔录等在卷为证。
本院认为：《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款规定：“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一款规定：“承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同应当根据合同法第五十二条第（五项）的规定，认定无效。”根据上述法律规定，被告将其承包的案涉衡水广泰.瑞景城工程6#-13#工程全部消防、水、电、暖通工程分包给作为个人的原告，违反了法律、行政法规的强制性规定，故原、被告之间签订的《安装工程施工承包协议书》属无效合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程款的，应予支持。”鉴于建设单位将原告施工的工程私自转包给他人,造成原告施工部分无法验收,且涉案房屋已交付使用，因此，原告要求被告支付尚欠工程款的诉讼请求应予支持。但按照合同约定的土建配套费、水电费、项目部管理费及税金和相关工程一切手续费应当予以扣除。原告提供的零星用工签证单系复印件且被告不予认可，其要求的零星工程款不予支持。而原告对合同无效也存在过错,故其要求的利息损失不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、《中华人民共和国建筑法》第二十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：
一、被告三箭建设工程集团有限公司、三箭建设工程集团有限公司山东分公司于本判决生效后五日内偿还原告傅知常工程款4552447.31元。
二、驳回原告傅知常的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费43270元，由二被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省衡水市中级人民法院。
审 判 长 宋铁利
人民陪审员 王淑冬
人民陪审员 陈 英
二〇一六年八月二十九日
书 记 员 郑 哲