河南省巩义市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫0181民初1334号
原告：闫永林，男，1985年2月27日出生，汉族，住河南省开封市龙亭区。
原告：张红生，男，1971年1月12日出生，汉族，住河南省开封市龙亭区。
委托诉讼代理人：杨晓良，河南时代律师事务所律师。
被告：刘先强，男，1964年9月21日出生，汉族，住河南省开封县。
被告：开封市住宅建设公司，住所地：河南省开封市中山路南段157号，统一社会信用代码：914102001706809774。
法定代表人：刘磊，该公司经理。
委托诉讼代理人：王维娜，女，该公司法律顾问。
被告：巩义市南河渡卫生院，住所地：河南省巩义市河洛镇康沟村，统一社会信用代码：124101814162832000。
法定代表人：李荣国，该院院长。
委托诉讼代理人：周武召，河南星光律师事务所律师。
原告闫永林、张红生与被告刘先强、开封市住宅建设公司、巩义市南河渡卫生院、巩义市卫生和计划生育委员会建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年2月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。诉讼过程中，二原告撤回对巩义市卫生和计划生育委员会的起诉，本院已口头裁定予以准许。二原告委托诉讼代理人杨晓良、被告刘先强、开封市住宅建设公司委托诉讼代理人王维娜、巩义市南河渡卫生院委托诉讼代理人周武召到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
闫永林、张红生向本院提出诉讼请求：1.依法判令刘先强向二原告支付工程款353,500元；2.依法判令开封市住宅建设公司、巩义市南河渡卫生院在未付工程款的范围内承担连带付款责任；3.本案诉讼费用由刘先强承担。事实和理由：2014年3月25日，巩义市南河渡卫生院将该院病房楼改扩建工程承包给开封市住宅建设公司，同年5月30日，开封市住宅建设公司项目经理刘先强又将该工程以每平方米1000元的价格转包给闫永林、张红生。转包合同签订后，二原告组织人员施工并如期完工。2015年4月，该工程经验收合格后，现已投入使用。二原告应得工程款1,403,500元，刘先强已支付了1,050,000元，下欠353,500元，经二原告多次催要，刘先强拒付。
刘先强辩称，第一，刘先强与二原告签订合同约定，以每平方米1000元的价格将涉案工程转包给二原告施工，同时约定未经刘先强许可，二原告不得延误工期，否则后果自负。但该涉案工程二原告并未如期完工，存在逾期交工的情况。第二，二原告在施工过程中，存在拖欠当地供货商的材料款，导致供货商一直找巩义市南河渡卫生院和刘先强要钱，之后刘先强与二原告沟通，让其解决这些纠纷后，双方再对涉案工程进行最终结算。但二原告一直未解决，故造成双方关于该工程至今并未最终结算。第三，在二原告施工过程中，刘先强已经陆续支付给二原告共计2,350,000元工程款（包含涉案工程项目工程款和另一工程项目工程款），且关于这两个工程项目，双方在工程量核定及工程价款方面均未进行最终结算。综上，二原告所述，刘先强已支付涉案工程1,050,000元工程款，下欠353,500元工程款，没有事实根据。
开封市住宅建设公司辩称，本公司与二原告之间不存在任何合同关系，依据合同相对性和相关法律规定，本公司不应成为本案的被告，不应承担任何责任。涉案工程存在逾期交工是事实，若因此造成损失是由二原告引起的，那么二原告就应当承担责任。本公司与巩义市南河渡卫生院关于涉案工程经第三方河南智远工程管理有限公司审定的结算造价为1,461,560.9元，但该价款不包含逾期交工的违约损失，双方因逾期交工造成的损失数额有争议，故本公司与巩义市南河渡卫生院关于涉案工程价款未最终确定。
巩义市南河渡卫生院辩称，第一，2014年3月25日，巩义市南河渡卫生院与开封市住宅建设公司签订了《建设工程施工合同》，工程的施工单位为开封市住宅建设公司，巩义市南河渡卫生院未与二原告签订过施工合同，因而没有向二原告支付工程款的合同义务。第二，开封市住宅建设公司项目经理刘先强将涉案工程全部转包给没有资质的二原告施工的行为属非法转包，依法应收缴二原告的非法所得。第三，涉案工程经第三方河南智远工程管理有限公司审定的结算造价为1,461,560.9元，但开封市住宅建设公司逾期交工124天造成巩义市南河渡卫生院损失150,000元，且巩义市南河渡卫生院已经向开封市住宅建设公司支付了1,330,000元工程款，巩义市南河渡卫生院已不欠开封市住宅建设公司工程款，故不应承担连带清偿责任。综上，二原告诉称的事实不能成立，请求依法驳回二原告对巩义市南河渡卫生院的诉讼请求。
本院经审理认定事实如下：2014年3月25日，巩义市南河渡卫生院作为发包方与承包方开封市住宅建设公司签订了《建设工程施工合同》，合同约定巩义市南河渡卫生院将该院病房楼改扩建项目发包给开封市住宅建设公司施工，该项目为砖混结构三层，建筑面积1400平方米，合同开工日期为2014年4月1日（以实际开工日期为准），竣工日期为2014年7月31日，合同期总日历天数为120天，合同价款为1,485,101.27元；同时，合同还对工程承包范围、质量标准、组成合同文件、工程质量保险责任、合同价款支付、合同生效等内容进行了约定。2014年5月30日，开封市住宅建设公司项目经理刘先强以个人名义将涉案工程项目和另一工程项目按每平方米1000元的价格转包给闫永林、张红生，合同约定了闫永林、张红生保证工程质量、工期，因自然条件、人力不可抗拒的因素除外，一切所造成的延误工期，由闫永林、张红生负全责。因当地民事关系延误工期，闫永林、张红生找业主签字，可延长工期；同时，合同还对在施工期间，按完成工程量支付工程款及民工、技术员等人员工资由闫永林、张红生支付等事项进行了约定。2015年2月4日，开封市住宅建设公司向巩义市南河渡卫生院提交了《竣工验收报告表》，其上显示：涉案工程开工日期为2014年5月6日，交工日期为2014年11月16日，建筑面积为1403.5平方米，工程造价为1,485,000元，验收日期为2015年2月4日。该涉案工程经第三方河南智远工程管理有限公司审定的结算造价为1,461,560.9元，建筑规模为1400平方米。
另查明，开封市住宅建设公司已经收到该涉案工程项目工程款1,330,000元。闫永林、张红生已收到该涉案工程项目及另一工程项目工程款共计2,350,000元。
关于刘先强是否欠付二原告353,500元工程款问题。二原告称，依据开封市住宅建设公司向巩义市南河渡卫生院提交的《竣工验收报告表》中显示的建筑面积1403.5平方米而主张涉案工程的工程款为1,403,500元，并称已收到的2,350,000元工程款中的1,050,000元为涉案工程项目工程款，下欠353,500元工程款未付。刘先强对此辩称，其与二原告就涉案工程因逾期交工、人员工资及二原告欠付当地供货商材料款等合同实际履行过程中产生的问题，双方未协商一致情况下，导致双方就涉案工程并未进行最终结算，故二原告所诉下欠353,500元工程款，没有事实根据。开封市住宅建设公司称，《竣工验收报告表》只适用于本公司与巩义市南河渡卫生院，与二原告无关，故二原告主张工程价款的依据只能是其与刘先强签订的合同约定，且涉案工程存在逾期交工的问题，而因此造成的损失，应由二原告承担，所以，在刘先强与二原告未最终结算的情况下，二原告的该项主张没有依据。巩义市南河渡卫生院称，二原告提交的《竣工验收报告表》中验收结论处是空白，凭此报告不能证明涉案工程属合格工程，依照法律规定作为实际施工人的二原告不具备要求支付工程价款的权利，且涉案工程存在逾期交工的事实，二原告应承担逾期交工赔偿损失的责任，同时，关于二原告与刘先强签订的合同中并未说明涉案工程与另一工程的工程价款必须分开支付，且二原告与刘先强共同确认了二原告已经收了2,350,000元工程款的事实，据此二原告诉称的欠付工程款已支付完毕。本院根据各方当事人的诉辩意见及质证情况，对二原告提交的作为其与刘先强关于涉案工程结算依据的《竣工验收报告表》，不作为其主张欠付工程款的依据予以认定，因二原告与刘先强未进行最终结算，同时在庭审中，二原告称其与刘先强在工程验收后没有进行工程结算，且二原告没有证据证明在其已收到的2,350,000元工程款中涉案工程项目工程款为1,050,000元，下欠353,500元工程款未付。故对刘先强欠付二原告353,500元工程款的事实，本院不予采信。
本院认为，首先，涉案工程竣工验收后，二原告与刘先强之间并未进行最终结算；其次，二原告称刘先强支付给二原告2,350,000元工程款中的1,050,000元为涉案工程的工程款，但二原告对此无证据证明；再次，关于涉案工程虽经第三方河南智远工程管理有限公司审定工程价款为1,461,560.9元，但巩义市南河渡卫生院与开封市住宅建设公司之间关于逾期交工造成的损失存在争议，导致双方关于工程款支付数额未最终确定。所以，二原告要求刘先强支付其欠付的353,500元工程款及开封市住宅建设公司、巩义市南河渡卫生院应在欠付工程价款范围内对二原告承担连带付款责任的权利义务关系不确定的情况下，其主张没有事实根据和法律依据，二原告可与刘先强进行最终工程结算，待债权确定后另行起诉，主张权利。
综上所述，对于二原告的诉讼请求，本院不予支持。
依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
驳回原告闫永林、张红生的诉讼请求。
案件受理费六千六百零二元五角，减半收取计三千三百零一元，由原告闫永林、张红生负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。
上诉人应于收到交纳上诉费通知之日起七日内，向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。交费帐户：郑州市财政局收款专户；帐号：92×××82；开户行：郑州银行营业部。
代理审判员 李宇洋
二〇一七年五月五日
书 记 员 孟令娟