贵州省平塘县人民法院
民 事 判 决 书
（2014）平民初字第382号
原告XXX，男，19XX年XX月XX日生，XX省XX县人，户籍地址：XX省XX县XX镇XX村**号，现住：XX省XX市XX县XX村**组。身份证号码：XXXXXXXXXX********；
委托代理人XXX，系XX律师事务所律师；
委托代理人XXX，系XX律师事务所实习律师。
被告XXXX有限公司；
机构代码：XXXXXXXX-X；
公司地址：XX省XX县XX镇（现XX镇）XX号；
法定代表人XXX，系该公司经理；
委托代理人XXX，系XX县XX法律事务所法律工作者；
委托代理人XXX，男，19XX年XX月XX日生，XX族，XX省XX县人，住XX县XX镇XX路XX号，XX文化，系该公司办公室主任。
原告XXX诉被告XXX有限公司（以下简称XX公司）合同纠纷一案，原告XXX于2014年4月01日向本院起诉。本院受理后，于2014年6月17日依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告XXX及委托代理人XXX、XXX、被告XX公司委托代理人XXX、XXX均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：原告通过口头约定，从2013年9月就到被告的矿山上开展施工承包矿石开采。2013年10月14日，原告与被告签订了《矿山开采承包合同》，原告承包开采的矿山位于XX省XX县XX镇XX村XX组，合同期限为一年。双方约定原告对工程、生产、易耗材、工人、工程量等总包方式对被告矿山进行开采工程承包，双方工程款的结算方式按照合同第五条履行。原告进矿山施工后每月按约定开采矿石并交给被告，可被告没有按照合同的约定每月支付相应的工程款，而是每月先向原告支付一定的生活费及工程车辆的油钱，至今被告向原告支付生活费共计92206.00元，2014年01月09日被告一次性向原告支付了工程款100000.00元，尚欠部分未支付。2013年12月原告在矿山上开采了100方的石头，但是被告并没有验收，现仍然堆放在矿地上。2014年02月28日被告在没有告知原告的情况下，擅自把矿山的开采工程又承包给第三人，不让原告在矿山施工，并拒绝支付之前拖欠的工程款，而且使用了原告留在工地上的钻头、钻铅、水泵等采矿工具。被告在合同期未满终止合同，也不按照合同第五条约定支付工程款，构成了违约，按照承包合同第十一条的规定，由违约方向守约方支付直接经济损失和其他经济损失。为此原告起诉来院，要求法院判令：1、解除原、被告双方签订的承包合同；2、由被告向原告支付拖欠的工程款10706.60元及未收的100方石头的工程款28000.00元；3、由被告向原告支付合同期内的违约损失48万元；4、由被告向原告支付钻头、钻铅、水泵等费用6000.00元；5、本案的诉讼费用由被告承担。
被告辩称：一、由于原告的违约行为导致合同不能履行，原告提出解除双方签订的《矿山开采承包合同》被告同意。被告依法挂拍得XX镇XX村XX组大理石矿山开采权，2013年10月14日，原告以其具备相应施工资质和安全生产经验的矿山开采施工队伍为由，找到被告协商承包矿山大理石进行开采，并签订了《矿山开采承包合同》。合同签订后，被告要求原告按照合同约定提供相关矿山施工资质的各类有效证明、持证上岗，但原告一直未予提供。进入矿区生产四个多月来，被告多次要求原告按合同约定与员工签订劳动合同，并为员工缴纳相关保险，但原告一直未履行合同约定。更严重的是，原告在开采大理石矿时，未按照相关规范和规程开采，而是采取什么地方好采就采什么地方，导致被告矿区多处重复施工。为此，被告根据合同约定要求原告停工整改，同时要求原告按规定提供相关矿山施工资质的各类有效证明方能生产，但原告一直未能提供，系原告违约，被告不存在违约事实。二、被告不存在拖欠原告工程款的事实。原告进入矿山生产后，截止2014年01月08日，其共开采出大理石石材收方料工程款共计206206.60元，而被告已领走195500.00元；未支付的10706.60元的工程款是因为原告用去了被告方的柴油还没有结算清楚，余欠的部分和原告支用的柴油相互抵消了。三、原告开出来的石料已全部收方结算，不存在未收方的事实。由于原告的违约行为及不按相关规范和规程开采而被告要求停工整改。目前，原告开采的矿区现状仍保持要求停工时的原状，矿区内并没有原告开采出来的任何石头，原告的诉请没有事实依据。四、被告从未使用过原告的钻头、钻铅和水泵，其要求被告支付上述设备折款无事实依据。五、原告要求支付违约金无事实和法律依据。本案中，从合同的签订、履行整个环节，被告都是按照双方所签订合同中的约定办理，不存在违约事实。而相反，原告自合同签订后，一直未履行合同的约定，存在直接的合同违约，现原告要求被告支付违约金无事实和法律依据。依照合同约定，原告应承担被告的相关违约损失。
原告在举证期限内向本院提交了以下证据：
证据一、原告身份证复印件一份，用以证明原告身份及主体资格情况；
证据二、被告在工商局登记的信息复印件5页，用以证实被告的主体适格的事实；
证据三、2013年10月14日原、被告签订的《矿山开采承包合同》复印件1份7页，用以证实原、被告签订合同是合法有效，双方应共同遵守；
证据四、原告收到被告交来石料收方的收款收据复印件6页共计17张，用以证实被告应该支付给原告开采验收石料的总工程款为206206.60元，但被告还未完全支付；
证据五、2014年3月26日证人XXX情况说明复印件一份，用以证实从2013年9月份开始原告在被告矿山施工，2014年02月28日有一批XX的工人来到矿山，并不是原告和他的工人的事实；2014年3月26日证人XXX情况说明复印件一份，用以证实2014年过年前原告带领工人回家过年了，过年后原告还到矿山住了几天的事实；以上两份证据证明原告进场和出场的时间，以及被更换采石施工人员的事实；
证据六、原告购买材料清单复印件2张，用以证实原告采购用于矿山等开采的材料支出7380.00元；
证据七、原告于2013年10月20日与7个工人签订的劳动合同复印件7份，用以证实原告按合同约定与工人之间签订有劳动合同的事实；
证据八、照片12张，用以证实开采出来的100方石头确实存在，并还在工地上的事实；
证据九、2013年3月12日14时12分，XXX（被告法定代表人，电话号码为139XX****XX）跟原告发的信息一条，内容为：“抓紧时间找XX工，把帐结了。”，用以证实被告还未向原告结算款项的事实。
原告证人XXX出庭作了以下内容：1、原告于2013年10月份左右去被告处进行采矿，2014年01月左右离开，具体多久忘记了；2、2014年02月份一批XX人进驻被告矿山进行采矿，在预口进行开采的，从山坳上自上而下进行开采，而原告是自下而上进行开采；3、矿地上还有原告没拉出来的石头，放了膨胀器还未拉出来，现在还在原地保持原样；4、原告离开矿山时有开采好的成品石头在工地上，但是否合格并不清楚；5、原告过年期间离开场地时还有空压机、铲车在工地上，现在场地交通已经堵塞，东西运不出来，现在东西都还在里面；6、原告开采石头的现场，后面的人全部推过并全部推开了，是上班以后推开的。
被告对原告提供的证据质证意见为：
对证据一、二、四无异议；
对证据三认为：合同的真实性无异议，原告也提交了该份证据，证明的是原告并未按照合同约定履行义务；
对证据五认为：1、进场和退场时间是对的，原告是未向被告提交相关资质才造成停工的；2、现在有人进驻矿场里面作业并不在原告原先的工作面进行采石，是在另外一个地方，原告的采矿地点还保持原状的；
对证据六不认可：1、必须提供正规发票；2、原告有部分材料和工具是从被告处领取的；3、涉及到合同里面原告应当购买的材料现在都还在工地上归原告所有，被告并未占用；
对证据七认为：原告与工人签订的劳动合同并未到被告处备案，也未提交与工人交纳各种保险的相关资料到公司备案，因为这个是特种行业，按照规定，正规公司签订的劳动合同必须到公司及劳动人事部门进行备案；
对证据八认为：图示为工作面，并未开采出来，是原告的矿区，目前还保持现状。照片1-1、1-2、1-4、1-5、1-6号涉及到的不是原告开采出来的成品料，还在矿区里面，属于开采过的原貌，并未有成方的石头出来；1-3图中只是碎石头，不是开采出来的石头；2号是矿区现状，现在还保持原状，属于当时原告开采后的废料堆积，原告开采中未按操作规程开采，哪里好开采石头就去哪里开，现在被告在另外一个工作面开采时只能拉走碎石头才能开采。该证据不能达到原告证实被告未收100方石头的证明目的；
对证据九认为：XXX根本不清楚原告和工地结账的事情，也不能够证明结什么账。
被告对原告证人XXX的证言质证如下：1、证人作证的内容是相互矛盾的，有些东西不清楚还肯定，工作时间原告说9月份，证人说10月份；2、证人还证实原告的工作面现在还维持原状，但是又说有人全部推掉了；3、证人不能证明原告开采出来100方石头的位置，具体有多少，相反还证实了并未开采出来，这个不能达到原告的证明目的。
被告在举证期限内提交以下证据证实自己的主张：
证据一、《矿山开采承包合同》复印件一份，用以证实：1、原、被告约定的原告必须具有施工资质和安全施工的队伍；2、原告必须向被告提供合法、具备矿山施工资质的各类有效证明，必须要持证上岗，这个也是法律规定的；3、原告必须要与下属员工签订劳工合同，并且按照有关规定对原告交纳相应的保险，这个是原告的义务。以上合同规定的义务原告都没有履行，要求原告提供资质原告也并未提供。
证据二、原告开采矿石的收方结算清单1张，与原告是一致的，用以证实原告开采大理石矿应该得到的工程款是206206.60元的事实；
证据三、2014年01月12日原告出具的两张领条，用以证实原告已经在被告处领取开采矿石的工程款现金为195500.00元的事实，因为双方合同还未终止，被告要求原告提供相关资质并未提供，柴油钱也还未结算给被告；
证据四、原告开采矿区停工时的现场照片2页4张，用以证实原告停工后被告并未继续施工，保持原告原来工作面的事实，也没有开采出来的石头在那里；按规定开采好的石头必须拉到50米处工作台上检验合格了收方，不合格就拉走；
证据五、原告不按规范开采矿石，造成不合格石料堆积的照片14张，用以证实原告开的荒料废弃不能用、不合格，还堆在现场的事实；
证据六、成品的矿石照片3张，用以证实收方规范的石料外貌特征。
原告对被告提供的证据质证意见为：
对证据一的真实性和关联性无异议，1、开采矿山的资质应该由被告办理；2、原告已与工人签订劳动合同并约定保险由工人自己购买。
对证据二、三的真实性、关联性无异议。但证据三只能体现原告领取了195500.00元，还有1万余元被告拖欠着不给；
对证据四认为：该矿口被告已经动过了，原告开采的时候还在外面，也没有这么多层，现在不仅往里面开采进去，而且还开采出这么多层。原告以前开采的时候靠公路的不敢开采，因为动了就堵路了。序号3、6是当时的现状，序号5的下方被告是动过了的；
对证据五认为：该矿石是原告方工友开的，但不是废料，小于一方半的被告才不收方，这些都是收方了的，按照合同已经达到标准；
对证据六认为：确实是成品，只不过照的角度和位置不一样，这个只照了部分，并不全面，该石矿和证据五的石矿都达到了合同标准。
经审理查明：经原、被告口头约定，原告带领工人于2013年9月进驻被告工地进行矿石开采。2013年10月14日，原、被告双方签订了《矿山开采承包合同》，发包方为被告XX有限公司，承包方为原告XXX。承包合同中约定：“发包方将位于XX县XX镇XX村XX组大理石矿的开采工程发包给承包方进行施工生产，承包方式为承包方按总包方式对被告矿山进行开采工程承包，承包期限为一年（从出成品之日起开始计算）。付款方式为2013年10月14日起每月支付90%的工程款，剩余10%年底付清，2014年6月01日起每月支付80%的工程款，剩余20%到年底付清。承包方的权利义务为：承包方必须具备矿山开采工程施工经验和安全生产管理知识，具备矿山管理能力，提供合法、具备矿山施工资质的各类有效证明。”，原告至庭审结束前也未提供采石相关资质。原告承包期间购买采矿需要的工具及易耗品，雇佣多名工人对矿区进行采石作业。至2014年12月31日止，原告共采石验收方的劳务报酬为206206.60元，被告支付给原告195500.00元，尚欠10706.60元未支付给原告。2013年12月，原告在被告矿山使用膨胀器开采部分石方留在原地。原告于2014年01月带领工人离开矿区回老家过年，2014年02月底，一批XX籍工人进驻被告矿区内施工，原告因被告未通知上班而自行停止继续履行承包合同的相关义务，被告也未催促原告履行合同，2014年02月，双方自行终止合同。原告认为被告违反合同约定，拖欠劳务工资，侵害原告合法权益，在合同履行期间让另外一队进驻矿山开采石矿应当承担违约责任，故来院起诉，要求判令：1、解除原、被告双方签订的承包合同；2、被告向原告支付拖欠的工程款10706.60元及未结算的100方石头工程款28000.00元；3、由被告赔偿原告终止合同的损失48万元；4、由被告向原告支付钻头、钻铅、水泵等的费用6000.00元；5、本案的诉讼费用由被告承担。
以上事实，在庭审中原、被告已经进行质证，事实已得到认定，本院予以确认。
本院认为，原、被告签订的协议为双方真实意思表示，不违反国家强制性规定，双方应当遵守。原、被告《矿山开采承包合同》中第八条第一款规定：“乙方必须具备矿山开采工程施工经验和安全生产管理知识，具备矿山管理能力，提供合法、具备矿山施工资质的各类有效证明。”，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”，直至庭审结束前原告都未提供矿山资质的相关证明予以证实自己具备矿山开采工程的资格，本院视为原告违约。被告在合同签订前应当审查原告资质问题，但签订合同前后未进行审查和书面催告，并同意其施工四个月之久，被告也存在一定过错。其次，原告不是企业法人，不具备与自己团队签订劳动合同的资质，缴纳保险也应当是企业法人的义务，所以在资质问题上和签订劳动合同的责任上原告无需承担违约责任，但因无资质会导致合同终止。本案中原告在合同履行期限届满前应被告要求停止施工，而被告也没有证据证实通知原告整改后继续履行合同，是对原告终止履行合同行为的默认，视为双方已自己解除合同。但合同解除后，被告也应该及时支付劳务工资，进行结算和完善合同终止后的权利义务。
原、被告《承包合同》第五条第一款约定：“2013年10月14日起每月支付90%，留10%到年底付清”，本案中，原、被告已经认可已计算的工程款应为206206.60元，而被告实际已经支付了195500.00元，尚欠10706.60元未支付。被告称因原告预支了柴油款用于抵销10706.60元，原告不认可，而被告也没有提供证据证实该笔欠款的确已用于充抵原告所欠的柴油费，相反，被告证据三第二张领条上面显示：2014年01月12日，原告从被告处领取工程款82000.00元是已经扣除了1500.00元油费。从而可以看出，油费已经被被告扣除。且原、被告签订的合同中第二条规定：“乙方包施工、包生产、包易耗品（包括税费、电费、油料等）”，故本院认为油费属于原告自行支付的范围，如果合同签订后原、被告要更改油费由被告先垫付，原告结算工程款后归还的情形，应该变更合同约定或者补充一份协议，然而被告也并未向法院提供补充的协议或者口头的协议，因此，被告以油抵债的理由不成立。根据法律规定，被告应承担逾期给付工资的违约责任。因为被告拖欠劳务工资，按照劳动法规定，因拖欠工资导致解除合同的，应予经济补偿。根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十七条之规定：“经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。”原告带领工人在被告处做工4个月，总工程款为206206.60元，则半个月应为25775.80元，虽然拖欠工资不是原告自行解除合同的主要原因，而是因为原告的资质问题一经被告提出而终止，所以酌情由被告承担该逾期补偿的50%的责任，即12887.90元。
原告称自己2014年01月08日离开厂区时将价值6000.00元采矿工具留置在被告工地的屋内，有被告请人专门看守，但是原告并未提供移交清单或收据，更无被告占有的证据，故本院不予认定。
原告称被告尚欠采出的100方石头劳务工资28000.00元，被告未否定采出100方石头的劳务费为28000.00元，故对该劳务价款予以认定。因为原告提供照片12张证实确实存在已经在工作面开采并且使用了膨胀器但是未运出量方的石块，原、被告签订的合同并未规定有开采出来的石方验收的流程及规范操作，且被告证据五显示有未收方石头，其规格并不小于原、被告的合同约定。庭审中，原告证人XXX也证实：“在被告矿山上还有没有取出来的石头，放了膨胀器进去还未拉出来”；因此本院认为，原告主张的100方石头已经开采并使用膨胀器炸开，待移至被告处验方即可，视为原告已经投入劳动力进行开采。被告称开采好的石头必须拉到50米处的工作台上检验合格才能收方，但是双方合同上并未有此规定。《中华人民共和国民事诉讼法》第七十五条第一款规定：“人民法院对当事人的陈述，应当结合本案的其他证据，审查确定能否作为认定事实的根据。”。鉴于该100方石头被告未进行验收、收方，但原告确已投入劳务，为保护原告的合法权益，酌情支持30%即8400.00元的劳务工资。
综上所述，原告在本案中应得到的各项费用为：拖欠的工程款10706.60元，延期给付工资的违约责任款12887.00元，劳务工资8400.00元，以上三项费用合计31993.60元。
在案件受理费方面，按照主张实现标的的比例计算。据此，依据《中华人民共和国民法通则》第一百一十三条、《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、《中华人民共和国劳动合同法》第二十六条第一款第三项、第三十八条、第四十六条、第四十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十五条第一款、第七十五条第一款、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十六条之规定，判决如下：
一、由被告XXX有限公司向原告XXX支付拖欠的工程款（劳务工资）壹万零柒佰零陆元陆角（￥10706.60元）；
二、由被告XXX有限公司向原告XXX支付未结算的劳务工资捌仟肆佰元整（￥8400.00元）；
三、由被告XXX有限公司赔偿原告XXX经济补偿壹万贰仟捌佰捌拾柒元整（￥12887.00元）；
上述款项限被告于本判决生效后十五日内给付清楚；
四、被告XXX有限公司在上述期限内未履行给付金钱义务的，应当自逾期之日起，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
五、驳回原告XXX的其他诉讼请求。
案件受理费9080.00元，由原告XXX承担8535.20元，被告贵州XXX有限公司承担544.80元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于贵州省黔南州布依族苗族自治州中级人民法院。
当事人在法定期限内未提出上诉的，本判决即发生法律效力。本判决发生法律效力后，原告可在期限届满之日起2年内向本院申请强制执行。
审 判 长 石 佐 扬
审 判 员 陆 朝 平
人民陪审员 张 能 望
二〇一四年九月九日
书 记 员 韩薇（代）