江西省上饶市广丰区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）赣1103民初1237号
原告（被反诉人）：江西渝网科技股份有限公司，住所地江西省上饶市广丰区经济开发区工业三路电商产业园内。
法定代表人：孙明涛，该公司总经理。
委托诉讼代理人：李剑平，江西洪胜律师事务所律师。
被告：湖南盛世合源数字营销咨询有限公司，住所地湖南省长沙市高新开发区尖山路39号长沙中电软件总部大楼5楼505室。
法定代表人：皮远南，该公司董事长。
委托诉讼代理人：毛继林，湖南炳坤律师事务所律师。
原告（被反诉人）江西渝网科技股份有限公司与被告（反诉人）湖南盛世合源数字营销咨询有限公司合同纠纷一案，本院于2018年3月12日立案后,依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。期间被告提出反诉，本院合并审理。原告（被反诉人）江西渝网科技股份有限公司及委托诉讼代理人李剑平，被告（反诉人）湖南盛世合源数字营销咨询有限公司及其委托诉讼代理人毛继林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告（被反诉人）江西渝网科技股份有限公司向本院提出诉讼请求：1、要求判决解除原告与被告签订的《关于（抓娃娃+弹弓H5游戏）项目程序开发合同》，并判令被告返回合同款12,000元；
2、判决被告支付违金12,480元，并赔偿原告直接经济损失计202,383元，合计214,864元；
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由：2017年12月5日，原告与被告签订了《关于（抓娃娃+弹弓H5游戏）项目程序开发合同》。合同约定，被告应当于2017年12月31日将该游戏正式链接及源码交付原告，合同约定了违约责任。合同签订后，原告按约定支付了合同首付款12,000元，但被告至今未将该游戏正式链接及源码交付原告使用，致使原告未能申请版号、游戏备案号并延迟申请软件著作权，造成直接损失有：员工工资124,933元，申报费12,000元，申请游戏出版费用15,000元，游戏备案号15,000元，申请游文网证书费用10,000元，游戏推广收入利润损失25,450元。
原告向法院提交了下列证据：
1、《关于（抓娃娃+弹弓H5游戏）项目程序开发合同》，证明双方签订了该合同，并就违约事宜作为相关的规定，发票一份，证明原告按约定支付了首付款。
2、员工工资单一份，证明了原告为开发该游戏支付了员工工资。
3、证人岳某证言一份，证明被告在2018年1月3日才提交了测试链接，且该经测试，被告提交的开发程序不符合原告的要求，属于不合格产品。
被告（反诉人）湖南盛世合源数字营销咨询有限公司辩称并反诉：被告按双方约定提交了（抓娃娃+弹弓H5游戏）项目测试版，是因原告反复修改设计方案，才造成开发延期，且原告方也同意延期，但原告未按规定支付第二笔合同款，造成双方合同无法继续履行。现反诉要求：1、请求判令原告（被反诉人）支付第二笔合同款2万元，并支付逾期违约金1200元；2、被反诉人支付合同总额30%的违约金12,000元，3、被反诉人支付修改费用10,000元。
被告向法院提交了下列证据：
1、《关于（抓娃娃+弹弓H5游戏）项目程序开发合同》，证明双方签订了该合同，并就违约事宜作为相关的规定。
2、双方邮件往来一份和微信往来一份，证明被告已经于2018年1月3日发了测试链接，因原告方反复要求修改，造成延期。
经审理查明：2017年12月5日，原告与被告签订了《关于（抓娃娃+弹弓H5游戏）项目程序开发合同》。合同约定，被告应当于2017年12月25日交付（抓娃娃+弹弓H5游戏）测试链接以及服务器配置清单，在原告方确认好程序内容后，被告方不再做任何修改，开始整体测试，于2017年12月31日将该游戏正式链接及源码交付原告，原告于签订合同后即支付首付款12000元，被告交付测试版后，再支付第二笔合同款2万元，正式版交付后，再付第三笔合同款8000元。合同第三章第5项规定，若被告方未按合同规定或双方协议的时间进度、质量、数量、工作范围履行任何一项规定，原告方有权要求被告方在1日内纠正，逾期未能纠正的，原告方有权通知被告方立即解除合同，双方就被告方已经履行完毕并经原告方确认的工作量进行据实结算，且被告方应当支付合同总金额30%的违约金，并赔偿原告的一切损失。
合同签订后，原告按约定支付了合同首款12,000元，被告进行了程序开发。2017年12月26日，被告方因前端和后端开发，要求延期一周时间，原告方同意延期。2018年1月3日，被告方提供了测试链接，但原告方一直不满意，要求被告方多次修改，期间双方进行了多次沟通，到2018年2月5日，原告方对该程序仍不认可，也拒绝支付第二笔合同款。之后，该合同实际处于终止状态。
上述事实双方无异议，本院予以确认。
本案争议焦点主要是被告方提交的该游戏测试链接是否符合合同约定。原告认为虽提交了测试链接，但整体程序设计不符合合同的要求，故被告应当承担全部违约责任。被告认为其已经按合同约定的规定提交了测试链接，原告主张该链接不符合合同约定，应当由原告方举证。
本院认为，软件程序的开发是新生事物，目前仍无第三方对该程序设计进行评估，故双方对被告提交的该程序设计是否符合合同的约定，不能向第三方申请进行评估，只能按合同约定的内容进行核定。双方签订的合同第三章第5项规定：“若被告方未按合同规定或双方协议的时间进度、质量、数量、工作范围履行任何一项规定，原告方有权要求被告方在1日内纠正，逾期未能纠正的，原告方有权通知被告方立即解除合同，双方就被告方已经履行完毕并经原告方确认的工作量进行据实结算，且被告方应当支付合同总金额30%的违约金，并赔偿原告的一切损失”。从合同约定的内容来分析，本案中程序设计主要界定是原告方满意，本案中被告虽提交了测试链接，又经多次修改，但原告方仍不能满意，故本院认定被告提交的程序设计不合格，被告方应当承担违约责任。对被告反诉部分，本院全部不予支持。原告方要求解除该合同的诉讼请求，本院予以支持。原告要求返回已经收取的合同款12,000元，因该合同约定，原告应当支付已经完成的工作量的费用，原告支付的首付款相当于被告已完成的工作量的费用,故本院对该费用不予支持。被告虽然提交测试链接有延期，但该延期也是经过的双方协议和原告同意，故原告要求支付因延期造成的违约金480元，本院也不予支持。原告为本项目开发成立了一个九人团队，显然不符合常理，因该项目仅处于程序设计阶段，下一步工作仍未开展，本院酌情按两个人（一个技术人员和一个行政人员）与被告方进行对接，工资按江西省平均工资计算，即原告合理工资损失为：4790元*2*1，为9580元。原告要求赔偿违约金12,000元，符合双方约定，本院予以支持。因该程序未完全开发成功，原告提出的申报费、申请游戏文网等费用尚未发生，对该费用的主张不予支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条之规定,判决如下：
一、解除原告（被反诉人）江西渝网科技股份有限公司与被告（反诉人）湖南盛世合源数字营销咨询有限公司签订的《关于（抓娃娃+弹弓H5游戏）项目程序开发合同》；
二、被告（反诉人）湖南盛世合源数字营销咨询有限公司支付原告（被反诉人）江西渝网科技股份有限公司违约金12,000元和员工工资损失9580元，合计21,580元；
三、驳回原告（反诉人）江西渝网科技股份有限公司的诉讼请求；
四、驳回被告（反诉人）湖南盛世合源数字营销咨询有限公司的反诉请求。
案件受理费4704元，减半收取2352元，由原告江西渝网科技股份有限公司负担2012元，由被告（反诉人）湖南盛世合源数字营销咨询有限公司负担340元，反诉费440元，由被告（反诉人）湖南盛世合源数字营销咨询有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方人数提供副本，上诉于江西省上饶市中级人民法院。
审判员 周罡红
二０一八年五月三十日
书记员 叶丽玲