安徽省阜阳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖12民终1122号
上诉人（原审被告）：安徽省阜南县风采置业有限责任公司，住所地安徽省阜南县鹿城镇地城北路。
法定代表人：张强，该公司负责人。
委托代理人：杜凤宇，安徽弘大律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：安徽六加六电梯销售有限公司，住所地安徽省阜阳市颍州区一道河南侧大唐家园7H。
法定代表人：王茂宇，该公司经理。
委托代理人：栾如智，安徽凯安律师事务所律师。
上诉人安徽省阜南县风采置业有限责任公司为与被上诉人安徽六加六电梯销售有限公司买卖合同纠纷一案，不服安徽省阜阳市颍州区人民法院于2015年11月26日作出的（2015）州民二初字第00564号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，于2016年5月17日公开开庭进行了审理。上诉人安徽省阜南县风采置业有限责任公司的委托代理人杜凤宇，被上诉人安徽六加六电梯销售有限公司的委托代理人栾如智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：2013年3月11日，安徽省阜南县风采置业有限责任公司（甲方）与原阜阳市恒丰机电设备有限公司（乙方）签订一份《电梯设备买卖安装合同》，约定：甲方购买乙方电梯19台，由乙方负责安装在阜南县风采世纪广场商品房，其中型号X0-REB01.75M/S.800㎏电梯7台，计款1309000元，型号X0-REB01.75M/S.800㎏电梯7台，计款1281000元，型号X0-REB01.0M/S.800㎏电梯2台，计款280000元，型号X0-REB01.0M/S.800㎏电梯1台，计款138000元，型号X0-T0F0.5M/S电梯2台，计款292000元，总计价款3300000元。其中包括设备总价款2621000元、安装费533000元、质检运输146000元；付款方式为：甲方于合同签订之日起7天内向乙方支付合同设备总价的5%，即131050元，提货前45天内付设备总价的75%、安装费的50%和全部质检运输费，即2378250元，甲方应于电梯安装完毕并经当地特种设备监督检验部门验收合格之日起7天内将合同设备总价的20%及安装费的40%，即737400元支付给乙方，安装费的10%，即53300元作为电梯质量保证金，自当地技术监督局验收合格之日起12个月后7日内付清；逾期违约方应按逾期部分电梯设备金额日万分之四的比例向另一方支付逾期滞纳金，但违约金总额最高不得超过合同总价的5%；合同并约定了双方在安装施工中的责任。2013年7月8日，双方达成补充协议，对付款方式第二项修改为：提货前45日内付设备总价款的45%，即1485000元，设备进场后10日内再付设备总价款的30%、安装费的50%和全部质检运输费，即893250元。合同签订后，原阜阳市恒丰机电设备有限公司依约为安徽省阜南县风采置业有限责任公司安装了17部电梯，计款3008000元，其中型号X0-T0F0.5M/S的2台电梯因不具备施工条件没有进行安装，已安装的17台电梯已经特种监督检验部门检验合格。安装施工期间，双方约定对阜南县风采世纪广场2#楼电梯井道整改，整改金额为25522元，并口头约定由安徽省阜南县风采置业有限责任公司支付整改金额20000元。上述价款合计为3028000元。安徽省阜南县风采置业有限责任公司分别于2013年5月14日、2013年7月9日、2013年8月29日向原阜阳市恒丰机电设备有限公司支付了131050元、1485000元、890000元，合计2506050元，尚余521950元经催要未果，安徽六加六电梯销售有限公司逐诉至原审法院。
原审法院另查明：阜阳市恒丰机电设备有限公司于2014年4月15日更名为安徽六加六电梯销售有限公司。
原审法院审理后认为：涉案电梯设备买卖安装合同及补充协议合法有效。安徽六加六电梯销售有限公司已向安徽省阜南县风采置业有限责任公司履行了17台电梯的安装义务，安徽省阜南县风采置业有限责任公司应依约向安徽六加六电梯销售有限公司履行支付货款的义务，故对安徽六加六电梯销售有限公司要求安徽省阜南县风采置业有限责任公司支付货款521950元的诉讼请求予以支持。安徽六加六电梯销售有限公司主张的违约金，因合同约定不明确，不予支持。安徽省阜南县风采置业有限责任公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，应视为对自己诉讼权利的处分，由此产生的不利后果，应当自行承担。依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，原审法院判决：一、安徽省阜南县风采置业有限责任公司于判决生效之日起十日内支付安徽六加六电梯销售有限公司货款521950元；二、驳回安徽六加六电梯销售有限公司的其他诉讼请求。逾期应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10520元，由安徽六加六电梯销售有限公司负担1520元，安徽省阜南县风采置业有限责任公司负担9000元。
安徽省阜南县风采置业有限责任公司不服上述民事判决，向本院提起上诉称：一审法院未通知安徽省阜南县风采置业有限责任公司参加诉讼，违法作出缺席判决，严重违反法定程序；安徽六加六电梯销售有限公司拖延安装电梯，给安徽省阜南县风采置业有限责任公司造成巨额经济损失，安徽省阜南县风采置业有限责任公司在原审期间反诉安徽六加六电梯销售有限公司承担赔偿责任的权利未得到保护。请求二审法院撤销原判，发回重审。
安徽六加六电梯销售有限公司未提交书面答辩状，庭审时辩称：原审法院已按法定程序向安徽省阜南县风采置业有限责任公司送达相关法律手续，而安徽省阜南县风采置业有限责任公司的人员拒绝签收；安徽省阜南县风采置业有限责任公司在一审时未提起反诉，也未能证明安徽六加六电梯销售有限公司给其造成的损失，安徽省阜南县风采置业有限责任公司逾期付款是造成安装延期的原因。请求二审法院驳回上诉，维持原判。
在二审规定的举证期限内，安徽省阜南县风采置业有限责任公司提供了一组调解协议和和解协议，以此证明安徽六加六电梯销售有限公司拖延安装电梯的行为导致阜南县风采世纪广场项目延期交付，给安徽省阜南县风采置业有限责任公司造成巨额的经济损失。
安徽六加六电梯销售有限公司质证后认为：该组证据未提供原件核对，且其内容不能证明系由于电梯安装原因造成的违约，与安徽六加六电梯销售有限公司无关。
本院经审查，因安徽省阜南县风采置业有限责任公司在一审时未提起反诉，安徽六加六电梯销售有限公司的异议理由可以成立，故对上述证据不予采信。
本院对原审双方当事人所举证据认证意见同一审一致。通过庭审调查，并综合双方当事人举证、质证情况，本院对原审法院查明的事实予以确认。
本院认为：本案双方当事人对欠款事实不持异议，争议焦点在于原审法院审理程序是否合法。《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》第十一条明确规定：因受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收，导致诉讼文书未能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。本案原审法院数次向安徽省阜南县风采置业有限责任公司邮寄送达法律文书，邮政人员以“法院专递”的形式将邮件送至安徽省阜南县风采置业有限责任公司，安徽省阜南县风采置业有限责任公司的相关人员可以通过邮件详情单上记载的诉讼文书的名称和数量知道安徽省阜南县风采置业有限责任公司涉及诉讼，但拒绝签收说明该公司人员有意逃避法律、不愿意承担责任，由此造成的不利法律后果应由安徽省阜南县风采置业有限责任公司承担。原审法院据此缺席审理后作出判决并无不当。综上所述，安徽省阜南县风采置业有限责任公司的上诉理由不能成立，对其上诉请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费10520元，由上诉人安徽省阜南县风采置业有限责任公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 刘 伟
代理审判员 邵静怡
代理审判员 程 畅
二〇一六年六月十二日
书 记 员 陈贺娟
附：（2016）皖12民终1122号民事判决书适用法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决；
（二）原判决适用法律错误的，依法改判；
（三）原判决认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决违反法定程序，可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判决，发回原审人民重审。
当事人对重审案件的判决、裁定，可以上诉。
第一百七十五条第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定。