杭州市西湖区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）杭西商初字第1230号
原告：日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司。
法定代表人：陈龙。
委托代理人：叶秋高。
被告：绍兴县恒美房地产开发有限公司。
法定代表人：胡克勤。
委托代理人：王越明、陈建国。
原告日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司诉被告绍兴县恒美房地产开发有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2015年4月16日受理后，依法由代理审判员薛书松适用简易程序于2015年5月20日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人叶秋高、被告的委托代理人陈建国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告起诉称：2011年10月26日，原、被告签订《电梯买卖合同》一份，约定原告向被告提供电梯，货款合计2683000元。货款支付为：1、在合同签订后10日内支付合同总价的10%即268300元；2、交货前120天支付合同总价的20%即536600元；3、交货日期前30天，支付合同总价的50%即1341500元；4、货到交货地点15日内，支付合同总价的10%即268300元；5、通过质监部门检验合格后10日内，支付合同总价的10%即268300元。合同签订后，原告全面履行了电梯交付义务，经被告验收后使用至今，但被告尚有204240元货款未付。故诉请判令：1、被告支付原告电梯货款204240元；2、被告向原告支付违约金25734.24元（按日万分之四标准自2014年5月9日暂计至2015年3月20日，此后的违约金另计）；3、本案诉讼费用由被告承担。
被告答辩称：原、被告之间签订《电梯买卖合同》属实，合同签订后，被告按照约定履行了阶段付款义务，但因原告未能按期交付货物，导致被告开发的房产因电梯无法安装而使交房日期延期，部分购房者已经起诉被告，因此给被告造成了相当大的经济损失，原告应承担逾期交货给被告造成的损失。经被告估算，原告逾期交货给被告造成的损失已经远远大于原告主张的货款，因此原告无权要求被告支付剩余货款，被告保留对原告的诉讼权利，请求驳回原告的诉讼请求。
原告提供了下列证据材料：
1.《电梯买卖合同》1份，证明原、被告之间存在买卖合同关系的事实；
2.《电梯监督检验报告》9份（复印件），证明原告提供的电梯均已经检验合格的事实；
3.对账单（加盖原告印章）1份，证明被告所欠货款情况。
原告提供的证据经质证，被告对证据1的真实性无异议，认为该合同对于被告支付货款的时间、原告的交货日期及相关的违约责任均作了约定；对证据2无异议；对证据3有异议，该证据系原告自行制作，并未得到被告的认可。
被告提供了下列证据材料：
1.2012年12月15日的函件1份（复印件）；
2.2012年10月17日函件1份（复印件）；
证据1、2均证明合同签订后被告按约支付货款并于2012年9月中旬通知原告在2012年10月中旬交货的事实。
3.2012年11月13日日立电梯（中国）有限公司杭州工程有限公司（以下简称日立电梯杭州工程公司）回函1份（复印件），证明被告按约支付前期货款后，原告计划在2012年10月份交付货物，因逾期后又承诺于2012年12月份交货的事实；
4.2013年3月8日《工地例会会议纪要》及会议签到单各1份（复印件），证明原告派人出席会议并确认电梯安装时间，说明原告延期交付电梯的事实；
5.2013年3月22日《加快恒美大厦施工进度协调会议纪要》及签到单各1份（复印件），证明原告延期交付电梯的事实。
被告提供的证据经质证，原告认为证据1、2系复印件，不予认可；证据3系日立电梯杭州工程公司向被告出具，与原告主体身份不一致；证据4、5系安装电梯事宜，而原告只负责供应货物，该证据与原告无关。
本院对原、被告提供的证据认证如下：
对原告提供的证据1、2予以认定；证据3系原告自行制作，本院对其证明对象不予认定，但对原告自认被告付款情况予以认定。被告提供的证据1、2不能证明已经送达至原告，对该证据本院不予认定；证据3、4、5均系复印件，被告未能提供原件予以核实，对该证据本院亦不予认定。
根据原、被告的陈述以及认定的上述证据，本院认定本案事实如下：
2011年10月26日，原告（卖方）与被告签订《电梯买卖合同》一份，约定：买方根据需要向卖方订购电梯9台，其中梯号为L1-L2的电梯2台，单价为340300元，梯号为L3-L4的电梯2台，单价为306500元，梯号为L5-L6的电梯2台，单价为330300元，梯号为L7-L8的电梯2台，单价为246000元，梯号为L9的电梯1台，单价为128800元，总计2683000元；货款支付：买方于合同签订后10天内将合同总价的10%即268300元作为定金汇入卖方账户，同时，卖方开具金额为合同总价5%有效期至电梯经当地质量技术监督局验收合格之日止的银行保函作为履约保证金；买方在交货日期前120天将合同总价的20%即536600元作为产品投产款汇入卖方账户；买方在交货日期前30天将合同总价的50%即1341500元作为产品提货款汇入卖方账户；产品到达交货地点15天内，买方将合同总价的10%即268300元作为产品到货款汇入卖方账户；产品安装调试完毕并通过当地技术监督局验收合格后10天内买方将合同总价的10%即268300元作为产品验收款汇入卖方账户，同时，卖方开具金额为合同总价5%有效期至电梯质保期满的银行保函作为质保金。交货日期：买方书面通知卖方交货日期；交货方式：卖方负责将本合同项下的产品运达交货地点：绍兴柯桥世纪之帆项目工地现场，产品运达交货地点后，买方对产品的箱数和箱体的完好进行清点并验收；产品质量保证：由电梯制造单位授权许可的单位进行安装的电梯产品，在买方正常合理的保管和使用下，产品质量保证期为电梯安装地质量技术监督局验收合格之日起的24个月，但不超过买方支付产品提货款后双方约定的交货日期起的30个月；违约责任：卖方未按买方书面通知的日期交货，或买方未按合同约定的期限支付货款的，违约方须按逾期金额（指逾期交货的电梯产品部件价款或逾期支付的货款）每天万分之四的比例向守约方支付逾期交货或逾期付款的违约金；双方都认可上述逾期违约金将是守约方可得到的唯一赔偿；违约方支付违约金后，仍应按照合同约定继续履行义务。
合同签订后，被告向原告支付了货款2478760元，原告向被告提供了约定电梯。至2014年4月29日，绍兴市特种设备检测院对原告提供的电梯进行检验，结论均为合格。被告未向原告支付剩余货款，原告诉至本院，要求判如所请。
本院认为：原、被告签订的《电梯买卖合同》系当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照约定履行各自的义务。被告未按照合同约定期限向原告支付剩余货款，故对原告要求被告支付剩余货款204240元的诉讼请求，本院予以支持。因被告逾期履行付款义务，已构成违约。根据合同约定，被告应自电梯检验合格10天后即2014年5月10日起向原告支付违约金，经计算，截至2015年3月20日的违约金为25652.54元。对于被告辩称原告延期送货的意见，因被告未提供有效证据予以证明，本院不予采纳。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：
一、绍兴县恒美房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司货款204240元，违约金25652.54元（按日万分之四标准自2014年5月10日暂计至2015年3月20日），合计229892.54元；2015年3月21日起的违约金按未付本金为基数和日万分之四标准计算支付至本金付清之日止；
二、驳回日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取2375元，由日立电梯（中国）有限公司杭州营销有限公司负担1元，由绍兴县恒美房地产开发有限公司负担2374元，其中绍兴县恒美房地产开发有限公司负担部分于本判决生效之日起七日内交纳至本院。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向浙江省杭州市中级人民法院预缴上诉案件受理费，对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的请求预交。在上诉期满后七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。
代理审判员 薛书松
二〇一五年七月十五日
代书 记员 张青青