重庆市第一中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）渝一中法民终字第06208号
上诉人（原审被告）：重庆成晋实业有限公司，住所地重庆市合川区白菜园C幢门市8、9号。
法定代表人：陈家翔，该公司总经理。
委托代理人：王春雪，重庆智权律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：王明强。
委托代理人：傅家强，重庆百晟律师事务所律师。
委托代理人：杨建冲，重庆百晟律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：唐光容。
委托代理人：傅家强，重庆百晟律师事务所律师。
委托代理人：杨建冲，重庆百晟律师事务所律师。
上诉人重庆成晋实业有限公司（以下简称成晋公司）与被上诉人王明强、唐光容商品房销售合同纠纷一案，重庆市合川区人民法院于2015年6月10日作出（2015）合法民初字第01431号民事判决。上诉人成晋公司对该判决不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭于2015年11月27日公开开庭进行了审理。上诉人成晋公司之委托代理人王春雪，被上诉人王明强、唐光容之共同委托代理人傅家强、杨建冲参加了诉讼。本案现已审理终结。
王明强、唐光容一审诉称，2012年2月7日，王明强、唐光容与成晋公司签订了《重庆市商品房买卖合同》，王明强、唐光容购买位于合川区草街镇××ＸＸＸ房屋。合同签订后，王明强、唐光容向成晋公司交付了首期房款413204元，因成晋公司原因直至2013年8月23日才以按揭方式支付余款213000元。合同约定的交房时间是2012年5月31日，成晋公司于2013年3月15日具备交房条件，按合同约定成晋公司应支付逾期交房违约金36069元（626204×288×0.0002）。按合同约定成晋公司在房屋实际交付使用后60日内，为王明强、唐光容办理产权登记，成晋公司至今未取得登记受理单，成晋公司应按合同约定支付逾期办理产权登记违约金27616元（626204×（501-60）×0.0001）。为维护王明强、唐光容的合法权益，请求法院依法判令成晋公司支付王明强、唐光容逾期交房违约金36069元、逾期办理产权登记违约金27616元，合计63685元；本案诉讼费由成晋公司承担。
成晋公司一审辩称，合同约定接房是2012年5月31日，而其起诉时间是2015年2月5日，王明强、唐光容请求成晋公司支付逾期交房违约金已经超过诉讼时效。成晋公司取得产权登记受理单的时间是2014年7月28日，因此，逾期办理产权登记违约金只能算至2014年7月28日，而不是王明强、唐光容起诉时。另外，补充协议第二条约定了成晋公司的免责事由，若免责事由存在，成晋公司免除相应的责任。故仅拟赔偿逾期办证的违约金应为17408元。
一审法院审理查明，2012年2月7日，王明强、唐光容与成晋公司签订《重庆市商品房买卖合同》及《补充协议》，约定王明强、唐光容（乙方）购买成晋公司（甲方）开发建设的位于重庆市合川区××办事处××ＸＸＸ普通商品住房，建筑面积128.31㎡，套内建筑面积119.70㎡，总成交金额为626204元。付款方式：签订合同时，乙方向甲方支付购房款413204元，余款213000元乙方向银行申请按揭贷款支付给甲方。
合同第七条、第八条约定，本商品房交付期限：属预售商品房的，甲方（成晋公司）应当在2012年5月31日前，依照国家和地方的有关规定，将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方（王明强、唐光容）使用，如遭遇不可抗力，甲方应在发生之日起30日内书面告知乙方，甲方可据实延期交房；本商品房交付时应符合以下条件：本商品房已通过竣工验收备案登记，取得了《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。双方进行正式验收交接时，甲方应当出示《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。验收交接后，双方应签署房屋交接单。甲方还需提供《新建商品房屋质量保证书》和《新建商品房屋使用说明书》甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全，乙方有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由甲方承担。
合同第九条关于逾期交房违约责任的约定：除本合同第七条约定的不可抗力情况外，甲方如未按合同约定的期限将该商品房交付乙方使用，按下列方式处理：逾期超过90日后乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的……；乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之2的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付。
合同第十三条关于办理产权登记的约定：预售商品房的，在本商品房交付使用之日起60日内，由甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。如因甲方的责任，未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房《房地产权证》的申请，取得土地房屋登记机构出具的受理单的，双方同意按下列方式处理：逾期在120日（含）之内……。逾期超过120日后，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知书到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息（按银行同期贷款利率计算），并按乙方已付房价款百分之1向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房款万分之1的违约金，并于甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金。
补充协议第二条关于成晋公司免责事由的约定：1、乙方在接房及取得房地产证书时，均必须完善包括但不限于本合同规定之各项购房手续及款项为前提……；若因乙方未按期交清款项、提供完整资料的，甲方有权相应延迟交房及办理登记时间……。2、乙方若未按本合同及补充协议的约定按期支付房款及其他款项的，无论交房期是否到期，甲方有权拒绝交付房屋及办理房屋产权登记手续，且不承担逾期责任。”
合同签订后，王明强、唐光容依照合同的约定向成晋公司支付了购房首付款413204元。王明强、唐光容于2013年8月23日，支付成晋公司购房余款213000元并办理接房手续，共计626204元。2013年3月15日，成晋公司开发建设的育才天街工程1、2号楼取得重庆市建设工程竣工验收备案登记证。成晋公司于2014年7月28日取得土地房屋登记机构出具的王明强、唐光容所购房屋权属登记业务受理通知书。2015年2月王明强、唐光容向本院起诉，其诉请如前。案经审理调解无果。
一审法院审理中，王明强、唐光容与成晋公司双方均同意自合同约定交房时间起算至竣工验收备案登记证时间（2103年3月15日）计算逾期交房的天数；自2013年3月15日再给予60日的办理时间（即2013年5月14日）起算至合川区国土资源和房屋管理局实际受理登记业务的时间计算逾期办理产权登记的天数；若《补充协议》第二条约定的免责事由存在，成晋公司免除相应的违约责任。
一审法院认为，依法成立的合同，受法律保护。王明强、唐光容与成晋公司签订的《重庆市商品房买卖合同》及《补充协议》，系双方当事人的真实意思表示，该合同的内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同的约定履行义务。
关于成晋公司是否存在交房违约，王明强、唐光容要求成晋公司支付逾期交房违约金是否已超过诉讼时效的问题。
王明强、唐光容与成晋公司商品房买卖合同约定房屋交付为2012年5月31日前，但当时该商品房尚未取得建设工程竣工验收备案登记证，不符合交付条件。该商品房于2013年3月15日取得建设工程竣工验收备案登记证，故成晋公司向王明强、唐光容交付符合合同约定条件的房屋时间应为2013年3月15日，故成晋公司逾期交房的行为构成违约。王明强、唐光容起诉要求逾期交房算至2013年3月15日即288天，且双方均同意以此方式计算违约天数。按合同约定，成晋公司支付违约金应在交房后的30日内，即2013年4月15日前，王明强、唐光容于2015年2月起诉主张权利，故王明强、唐光容的该诉讼请求未超过两年诉讼时效期限。2013年3月15日前王明强、唐光容仅支付房款413204元，故产生逾期交房违约金应为23801元（413204元×288天×0.0002）。
关于成晋公司在办理产权登记过程中是否违约的问题。
按照合同约定，房屋实际交付使用之日起60日后计算逾期办理产权登记的违约天数。成晋公司向王明强、唐光容实际交付房屋时间为2013年8月23日，成晋公司应从2013年8月23日起的60日内向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单，而成晋公司实际取得登记受理单的时间为2014年7月28日，成晋公司行为已构成违约。王明强、唐光容与成晋公司在庭审中协商同意违约天数均从2013年5月14日起算至实际取得登记受理单之日（即2014年7月28日），本院予以尊重，故逾期天数计算为440天。王明强、唐光容于2013年8月23日付清购房余款213000元，故按合同约定应产生逾期办理产权登记违约金为24145元（413204元×160天×0.0001＋626204元×280天×0.0001）。
关于成晋公司是否应向王明强、唐光容支付逾期交房、逾期办理产权登记违约金的问题。
按照《补偿协议》的第二条的约定及交易习惯，付清购房款是成晋公司交房的前提条件之一。未足额或未按期付清房款的，成晋公司有权拒绝交付房屋，且不承担相应的逾期责任。本案中，王明强、唐光容于2013年8月23日才通过按揭贷款付清购房款，成晋公司有权于2013年8月23日前拒绝交房，且不承担逾期交房责任。王明强、唐光容称其延期支付房款是由于成晋公司延迟协助王明强、唐光容办理按揭贷款所致，但王明强、唐光容在举证期间届满前未举示充分的证据予以证实，故其理由不予采信。
王明强、唐光容按期足额支付了办理产权登记应支付的房款及其他款项并提供完整资料，故成晋公司应承担逾期办理产权登记的违约责任。
综上，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：一、由重庆成晋实业有限公司在本判决生效后二十日内支付原告王明强、唐光容逾期办理产权登记违约金24145元。二、驳回原告王明强、唐光容的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1392元，减半收取696元，由王明强、唐光容负担595元，成晋公司负担101元。
上诉人成晋公司对该判决不服，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，驳回被上诉人对上诉人的各项诉讼请求；一、二审诉讼费由被上诉人承担。其主要事实和理由如下：一审判决认定事实不清，导致违约金计算错误，上诉人不应当承担任何违约责任。从本案来看，被上诉人的行为系严重违约，合同约定的交房时间系2012年5月31日，按合同约定，被上诉人应当在交房前交完所有款项，而被上诉人按揭付款时间系2013年8月23日，根据补充协议第二条，上诉人不承担逾期责任，同时上诉人保留追究被上诉人逾期付款的违约责任。
被上诉人王明强、唐光容答辩称：请求维持一审判决。
本院二审查明的事实与一审审理查明的事实一致，且双方当事人均未举示新证据。
本院认为，根据诉辩双方的主张，本案二审中的争议焦点为成晋公司是否存在逾期办证违约行为，应否支付逾期办证违约金。现评析如下：
成晋公司向王明强、唐光容实际交付房屋时间为2013年8月23日，按照合同约定，成晋公司应从2013年8月23日起的60日内向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单，一审法院对此予以确认并无不当。成晋公司实际取得登记受理单的时间为2014年7月28日，超过了合同约定的办理产权证的期限，成晋公司的行为已构成违约。一审庭审中，双方协商同意违约天数均从2013年5月14日起算至实际取得登记受理单之日（即2014年7月28日），故逾期天数计算为440天。一审法院据此判定成晋公司违约，并计算成晋公司应支付的逾期办证违约金并无不当，本院予以维持。
成晋公司在本案中的诸项异议，因与庭审查明的事实不符，本院依法不予支持。
综上所述，上诉人成晋公司的上诉理由均不成立，本院依法不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，本院依法予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费1392元，由重庆成晋实业有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 陈孟琼
代理审判员 陈娅梅
代理审判员 赵 青
二〇一五年十二月二十二日
书 记 员 何 欢
书 记 员 邓 超