宁夏回族自治区灵武市人民法院
民 事 判 决 书
（2014）灵民商初字第229号
原告宁夏宁东科进砼业有限公司，住所地宁夏回族自治区灵武市。
法定代表人马建平，该公司总经理。
委托代理人王宁，宁夏民义达律师事务所律师。
委托代理人吴广贤，宁夏民义达律师事务所律师。
被告宁夏科强建筑安装有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区。
法定代表人孙成杰，该公司总经理。
委托代理人熊如明，该公司宁夏英力特行政服务中心4号夜班休息室项目负责人。
原告宁夏宁东科进砼业有限公司诉被告宁夏科强建筑安装有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2014年10月27日立案受理。依法由审判员郭占勇适用简易程序，于2014年12月9日公开开庭进行了审理。原告宁夏宁东科进砼业有限公司的委托代理人王宁及被告宁夏科强建筑安装有限公司的委托代理人熊如明均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告宁夏宁东科进砼业有限公司诉称：2011年10月，原、被告签订了商品混凝土买卖合同一份，合同约定由原告给被告承建的国电宁夏英力特行政服务中心4号公寓楼夜班休息室项目工程供应商砼，合同对价款、付款方式及违约责任等均进行了约定。合同签订后，原告按约给被告供应了商砼。截止2014年7月，被告下欠原告893571.50元未付。为此，原告起诉，请求判令：1.被告向原告支付商砼款893571.50元及逾期付款违约金406575元；诉讼费由被告承担。
原告宁夏宁东科进砼业有限公司为支持其诉讼主张，当庭举证如下：
1.授权委托书一份。证明2011年11月3日，被告委托熊如明代表被告与原告签订了涉案工程的商砼买卖合同；
2.商品混凝土买卖合同一份。证明原告按约给被告供应了商砼，被告未按约给原告付款构成违约。合同约定付款每逾期一天，应支付未付货款总额3‰的违约金；被告付清所有商砼款项后，原告向被告提供完整的实验室资料；
3.商砼结算单十张。证明原告共给被告供应商砼2981方，价款116357.50元。
对上述证据，被告宁夏科强建筑安装有限公司当庭质证认为：1.对证据1、证据2均无异议。对证据3中的一张时间为2012年6月26日、数量为99方的结算单有异议，该张结算单虽然加盖的是被告项目部的印章，但签名人不是熊如明本人所签。其他九张结算单均是熊如明本人签署的，均予以认可。
被告宁夏科强建筑安装有限公司辩称：被告收到的商砼数量为2882方，付款27万元，下欠原告851231.50元未付。未给原告付款的原因是英力特公司给被告付款后，被告未按照项目部熊如明的付款计划给原告付款。原告在履行合同过程中也存在违约行为，原告数次未按被告的要求供货，导致被告工期延误而被罚款3万元，并支付工人的误工工资13000元。因原告至今不给被告提供商砼实验室资料，英力特公司拒绝给被告支付下剩工程款，所以对原告主张的逾期付款违约金，被告不予承担。
为反驳原告的诉讼主张，被告宁夏科强建筑安装有限公司当庭举证如下：
1、通话记录一份（复印件）。证明原告数次未按被告的要求供货，给被告造成了损失；
2、付款计划一份。证明被告未按照项目部熊如明的付款计划给原告付款。
对上述证据，原告宁夏宁东科进砼业有限公司当庭质证认为：被告举证的证据均是被告的委托代理人熊如明本人书写，且均系复印件，无法核实其真实性。故此，对被告举证的证据的真实性、合法性、关联性及证明目的均不予认可。
经本院审查，对原告举证授权委托书、商品混凝土买卖合同，被告均无异议，该证据均来源合法、内容真实，有效的证明了原告的诉讼主张，本院予以采信。原告举证的商砼结算单中施工单位处均加盖了被告的项目部印章，该证据均来源合法、内容真实，有效的证明了原告的诉讼主张，本院予以采信。被告举证的证据均是被告的委托代理人熊如明本人书写，且均系复印件，不能单独作为认定案件事实的依据；且无其他证据予以印证，本院不予采信。
经审理查明：2011年11月3日，被告宁夏科强建筑安装有限公司委托熊如明以被告宁夏科强建筑安装有限公司名义与原告宁夏宁东科进砼业有限公司签订了国电英力特宁东煤基化学有限公司4号公寓楼工程商品混凝土买卖合同一份。合同中买方由熊如明签名并加盖了被告宁夏科强建筑安装有限公司国电英力特宁东煤基化学有限公司行政中心工程项目部印章。合同约定由原告给被告承建的国电英力特行政中心4号公寓楼夜班休息室项目工程供应商砼，数量以实际方量结算；付款方式为：每月10号前按80%支付已浇筑商砼款，剩余20%商砼款在下月付款时付清，2012年发生的商砼款项在2012年6月30日前付清；逾期付款违约责任为：每逾期一日应支付未付货款总额3‰的违约金；其他约定为：被告付清所有商砼款项后，原告向被告提供完整实验资料。合同签订后，原告按约给被告供应了2981方商砼，总价款1163571.50元。被告于2011年11月20日给原告付款7万元，于2012年3月16日给原告付款20万元，下欠原告893571.50元商砼款拖欠至今未予支付。为此，原告起诉，请求判令：1.被告给原告支付商砼款893571.50元及逾期付款违约金406575元（自2012年6月30日起按照未付货款总额的日付万分之五计算）；诉讼费由被告承担。
本院认为，熊如明受被告宁夏科强建筑安装有限公司的委托，以被告宁夏科强建筑安装有限公司国电英力特宁东煤基化学有限公司行政中心工程项目部名义与原告宁夏宁东科进砼业有限公司签订的商品混凝土买卖合同是双方真实自愿的意思表示，不违反法律强制性规定，属有效合同。相应的民事责任应当由被告宁夏科强建筑安装有限公司承担。原告按约给被告供应了商砼，被告应当按照合同约定及时给原告支付货款。被告逾期付款的行为构成违约，被告应当承担违约责任。原告主张的违约金符合双方合同约定且不违反法律强制性规定，本院予以支持。被告提出的原告未按约供货的主张，举证责任在被告。因被告未能提供有效证据证明其主张，故此，对其主张本院不予支持。商品混凝土买卖合同中明确约定了被告付清所有商砼款项后，原告向被告提供完整实验资料。被告主张因原告不给其提供商砼实验资料而不能付款的理由不成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国民法通则》第四十三条、第六十三条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百三十条之规定，判决如下：
被告宁夏科强建筑安装有限公司于本判决生效之日支付原告宁夏宁东科进砼业有限公司商砼款893571.50元及逾期付款违约金406575元，共计1300146.50元。
如果被告宁夏科强建筑安装有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费16501元，减半收取8250.50元，由被告宁夏科强建筑安装有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。
审判员 郭占勇
二〇一四年十二月十一日
书记员 杨 荣
本案适用的法律条文：
《中华人民共和国民法通则》
第四十三条企业法人对它的法定代表人和其他工作人员的经营活动，承担民事责任。
第六十三条公民、法人可以通过代理人实施民事法律行为。
代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为。被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。
依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。
《中华人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第二百三十九条申请执行的期间为二年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。