湖南省长沙市雨花区人民法院
民 事 判 决 书
（2018）湘0111民初4020号
原告：清镇市工建投混凝土有限公司，住所地在贵州省贵阳市清镇市站街镇小井村清镇市工业园区。
法定代表人：李倩。
委托诉讼代理人：谢均，湖南星邦律师事务所律师。
委托诉讼代理人：袁江，湖南星邦律师事务所实习律师。
被告：长沙兴营建筑安装有限公司，住所地在湖南省长沙市雨花区韶山北路254号汇富中心521房。
法定代表人：聂江斌，董事长。
委托诉讼代理人：马若虎，男，1955年10月23日出生，汉族，住湖南省长沙市天心区。系该公司职员。
原告清镇市工建投混凝土有限公司（以下简称原告）诉被告长沙兴营建筑安装有限公司（以下简称被告）买卖合同纠纷一案，本院于2018年5月17日立案后，依法适用简易程序，于2018年6月25日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人谢均、袁江，被告的委托诉讼代理人马若虎到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告双方于2017年5月14日签订的《预拌混凝土供应合同》；2、判令被告支付拖欠的货款419677.85元及违约金69246.85元（违约金以拖欠的货款419677.85元为基数，从2017年12月1日起暂计算至2018年5月14日，以后按每日千分之一计算，至欠款全部清偿之日止）；3、判令本案诉讼费由被告承担。事实与理由：被告为建设贵州清镇市传习中学4号学生宿舍楼项目，于2017年5月14日与原告签订了《预拌混凝土供应合同》，约定由原告向被告供应预拌混凝土，被告按月向原告支付货款，并约定违约责任：如被告未按照合同约定支付货款的，应向原告支付欠款总额的每日千分之一违约金直至付清为止，且原告有权停止供货并解除合同。自合同签订之日起至2017年10月21日，原告向被告累计供应混凝土3627.63立方米，累计应结算货款为1030047.85元，按照合同约定，上述货款应于2017年11月30日前结清，但被告到期仅支付610370元，尚欠原告货款419677.85元。期间，原告多次通过律师函等方式要求被告支付欠款，被告拒不支付。原、被告签订的《预拌混凝土供应合同》是双方真实的意思表示，原告已经履行了全部合同义务，被告拒不支付货款419677.85元的行为已经构成违约，原告有权要求被告立即支付全部欠款。同时根据合同的约定，被告应按欠款总额的每日千分之一向原告支付违约金，直至欠款付清为止。
被告辩称，同意解除合同。1、涉案项目混凝土量并未结算。原告提供的《清镇市工建投混凝土有限公司砼供应结算单》加盖的是项目资料收集章，是项目资料员收集的项目工程资料，是未经核对、内部审计的资料，不能作为结算的依据。2、原告于2017年12月12日开出的结算发票货款金额为404009.71元，加税金12120.29元，合计416130元，而原告起诉的标的额是419677.85元，数据自相矛盾。3、被告没有违约，不应承担违约金。被告欠付货款是业主拖欠被告工程款导致，不是被告的主观过错。原告诉请的违约金按日千分之一的标准计算，明显偏高，显失公平，请求降至合理范围。
经审理查明，2017年5月14日，原告（供方）与被告（需方）签订《预拌混凝土供应合同》，约定：被告因承建贵州清镇市传习中学4号学生宿舍楼项目向原告购买相应规格的预拌混凝土；混凝土供货量以实际数量为准，被告在交货时指定该工作人员对原告送达的砼的数量进行核对确认并签字或盖章；所有结算均以月为单位，双方应于次月5日前办理本月结算；原告开具的发票必须作为被告已支付砼款的依据，被告按工程进度支付砼款，垫资2000方，付80%砼款，之后按月结算，每月应支付80%，剩余部分滚动到下个月结算支付，以此类推，但最迟应于项目完工或者停工一个月后付清全部款项；被告未按合同约定支付砼款的，应向原告支付欠款总额的每日千分之一的违约金，直至付清为止，且原告有权停止供货并解除合同；此外双方还对其他相关事项进行了约定。合同签订后，原告按约定向被告提供混凝土，被告的工作人员李国宣、杨宇在《清镇市工建投混凝土有限公司砼供应结算单》上签字确认，该结算单上加盖了“长沙兴营建筑安装有限公司贵州贵阳传习中学扩建项目技术资料专用章”的公章。原告提供的《清镇市工建投混凝土有限公司砼供应结算单》（结账期：2017、10）载明，被告应付原告总货款为1030047.85元，累计已付金额为610370元，累计未结金额为419677.85元。后原告于2017年12月12日向被告开具一张金额为416130元的增值税发票要求被告付款，但被告一直未支付。经多次催收未果，原告遂于2018年5月17日向本院提起诉讼，请求判如所诉。庭审中，被告陈述上述项目已于2017年12月完工。
上述事实，有《预拌混凝土供应合同》、《清镇市工建投混凝土有限公司砼供应结算单》、增值税专用发票、当事人的陈述等证据在卷佐证，足以认定。
本院认为，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同，买受人应当按照约定的数额支付价款。本案原告与被告签订的《预拌混凝土供应合同》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，双方应按照合同约定严格履行各自的义务。原告按约向被告提供了混凝土，涉案项目工程已于2017年12月完工，但被告未按约定向原告支付货款，已构成违约，应承担相应的违约责任。故原告要求解除双方所签订的《预拌混凝土供应合同》，符合法律规定和双方的约定，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十六条规定，合同一方当事人主张解除合同，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。本案中，原告于2018年5月17日向本院提起诉讼，被告于同年5月28日收到起诉状副本，因此本院确认原告与被告签订的《预拌混凝土供应合同》于2018年5月28日解除。因原、被告双方在上述合同中未约定结算人员，而李国宣、杨宇均系被告公司的工作人员，其在《清镇市工建投混凝土有限公司砼供应结算单》签字的行为系代表被告公司的职务行为，且被告已向原告支付了部分货款，故被告辩称该结算单不能作为结算依据与事实不符，本院不予采信。故原告主张被告支付剩余货款419677.85元，符合法律规定和双方的约定，本院予以支持。双方在合同中约定所欠货款按每日千分之一的标准支付违约金过高，本院酌定调整为按日万分之五的标准计算。根据合同约定被告最迟应在涉案项目工程完工后一个月内付清余款，故本院确定被告按日万分之五的标准，以欠款419677.85元为基数，从2018年2月1日起计算至货款全部清偿之日止向原告支付违约金，对原告主张超过部分本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条之规定，判决如下：
一、原告清镇市工建投混凝土有限公司与被告长沙兴营建筑安装有限公司于2017年5月14日签订的《预拌混凝土供应合同》于2018年5月28日解除；
二、被告长沙兴营建筑安装有限公司应于本判决生效之日起10日内支付原告清镇市工建投混凝土有限公司货款419677.85元及违约金（违约金按按日万分之五的标准，以419677.85元为基数，从2018年2月1日起计算至货款全部清偿之日止）；
三、驳回原告清镇市工建投混凝土有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费8634元，因适用简易程序减半收取4317元，财产保全费3020元，合计7337元，由被告长沙兴营建筑安装有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审 判 员 唐战胜
二〇一八年六月二十七日
法官助理 周嘉欣
书 记 员 王晓纯
附：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵守诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。
买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。
买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。
买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。