广东省佛山市禅城区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）佛城法民一初字第2170号
原告翁月云，女，住香港荃湾，香港证件号码×××。
被告佛山市大斯装饰设计有限公司，住所地广东省佛山市南海区。
法定代表人邓婵娟。
原告翁月云诉被告佛山市大斯装饰设计有限公司（下称大斯公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年11月16日立案受理后，依法由审判员简丽芳担任审判长，与代理审判员陆桂秀、人民陪审员李玉珠组成合议庭进行审判，于2016年1月8日公开开庭进行了审理，原告翁月云到庭参加诉讼，被告大斯公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。
原告诉称：原告与被告于2014年2月16日签订室内装饰装修施工合同，委托被告对科秦君御华府X座XXX房进行装修。合同签订后原告共向被告支付3期工程款，款项支付后，被告至今仍未按照合同约定完成涉案工程，因此造成原告的损失。经双方协商，且经原告多次催促，被告书面答应于2015年10月底前完成涉案工程并交付原告，但最终被告仍未完成工程。因被告未按照约定交付房屋，造成原告租金及其他损失，故原告依法向法院提起本案诉讼，请求法院判令：一、解除原告与被告签订的《室内装饰装修施工合同》；二、被告向原告赔偿装修材料损失人民币30000元；三、被告向原告支付违约金15480元（按照20元／日的标准，从合同约定完工日期的次日起计算至实际解除合同之日止，暂计至2015年11月16日的违约金是15480元）；四、被告向原告赔偿租金损失43000元；五、本案的诉讼费用由被告负担。
被告大斯公司未到庭应诉，亦未提交书面答辩意见。
诉讼中，原告提交如下证据：
1、原告的身份证（原件）、被告的工商登记信息查询（网上打印件）。证明原、被告诉讼主体资格。
2、房地产权证（证号：粤房地证佛字第XXX号，原件）。证明原告是佛山市禅城区文庆路43号X座XXX号房屋的所有权人。
3、室内装饰装修施工合同（原件）、佛山市大斯装饰设计有限公司室内装饰工程预算书（原件）、平面方案布置图（打印件）。证明原告、被告双方存在合同关系。
4、收款单（原件3份）。证明原告已按照合同约定的时间向被告支付了3期的工程款。
5、图片（打印件29张）。证明被告未按合同约定的时间完成涉案工程及涉案房屋的现状。
6、被告出具的承诺书（原件）。证明被告承诺于2015年10月31日前完成涉案工程。
诉讼中，被告大斯公司没有提交证据。
为核查被告基本情况，本院向佛山市工商行政管理局调取了被告大斯公司的《企业机读档案登记资料》。为查明案件事实，本院于2016年1月15日、2016年1月21日进行现场勘查，制作现场勘查笔录。
被告大斯公司经本院合法传唤，无正当理由没有到庭，视为放弃对原告起诉的抗辩及放弃对原告举证的质证。对原告提交的证据，经当庭核对原件，本院对其真实性、合法性及关联性均予以确认并予以采信。
综合本院采信的证据、现场勘查笔录以及当事人的陈述，本院确认以下案件事实：
被告是具有室内装饰装修工程资质的有限公司，经营范围为室内装饰工程设计、水电安装等。原告是佛山市禅城区文庆路43号（科秦君御华府）X座XXX房的所有权人。
2014年2月16日，原告（发包方、甲方）与被告（承包方、乙方）签订《室内装饰装修施工合同》及其附件《其他约定一：套餐材料优惠约定》、《其他约定二：套餐人工材料付款约定》，约定原告将其所有的位于佛山市禅城区文庆路43号（科秦君御华府）X座XXX房的室内装饰装修工程（以下简称涉案工程）发包给被告施工，具体包括泥水工、木工、油漆工、水电安装等，工程工期为60个工作日（自实际开工日期开始计算），承包方式为被告包工包料，工程价款为“一口价套餐”。双方在《室内装饰装修施工合同》第七条第2款约定，由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方应向甲方支付人民币20元违约金。双方在《其他约定二：套餐人工材料付款约定》中约定，套餐总预算81800元，该款由原告根据被告的工程进度分四期支付：1、签订合同当日支付首期款24540元；2、钢结构、水、电、管线隐蔽工程验收三天内支付二期款28630元；3、泥水验收、木工油漆进场前支付期款24540元；4、验收合格三天支付尾款4090元。被告所出具的《工程预算书》载明涉案工程的各分项费用为：（一）工程人工辅材直接费57272元；（二）工程主材直接费为25562元；（三）木工人工辅材直接费14642元；（四）除甲醛费0元；（五）管理费4874.3元；工程总造价102360.3元，折后价为81800元，按实际项目及数量结算，多除少补。
合同签订后，原告已按合同约定支付了前三期工程款合计77710元，但被告未按约定的日期完成涉案工程。经原、被告双方协商，被告于2015年10月6日向原告作出“余下项目10月内完工交楼”的承诺，但承诺约定的期限到期后，被告仍未完成涉案工程。
2016年1月21日，本院组织原、被告进行了现场勘查，双方确认，对照《预算书》被告存在多个项目未完成，未完成项目的预算价格为20192元。
本院认为，原告将涉案装饰装修工程交付给被告负责施工，原、被告双方形成装饰装修合同关系，其签订的《室内装饰装修施工合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，对双方均具有约束力，双方应依约全面善意地履行各自的合同义务。
关于涉案《室内装饰装修施工合同》解除问题。原、被告双方在《室内装饰装修施工合同》中约定，工程工期为60个工作日，因被告未按合同约定工期完成涉案装饰装修工程，经双方协商，被告承诺于2015年10月31日前完成涉案装饰装修工程，但承诺期限到期后被告仍未完成。被告上述行为已构成根本违约，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”之规定，原告请求解除双方签订的《室内装饰装修施工合同》，于法有据，本院予以支持。因原告于2016年1月8日庭审中明确提出解除要求合同，故涉案《室内装饰装修施工合同》应确认于2016年1月8日解除。
对于原告诉请的装修材料损失款问题。根据《预算表》及现场勘查的情况，被告存在多个项目未完成，并造成原告损失，被告应对此承担赔偿责任。上述未完成项目预算价格为20192元，原告应支付的工程总价款为81800元，原告已向被告支付工程款合计77710元，已支付的比例为95%。原告诉请被告赔偿装修材料损失30000元，但未举证证明其装修材料损失的具体情况，鉴于被告未完成涉案工程，且未完成项目预算价格为20192元，而原告就该工程亦未全部足额付款，根据公平原则，本院支持按原告已支付款项所占比例进行赔偿，即被告应赔偿原告装修材料损失为19182.4元（20192元×95%），原告诉请过高部分本院不予支持。
对于原告诉请的违约金问题。原、被告在《室内装饰装修施工合同》约定，被告逾期未完成工程的，应按20元／天计算违约金，该约定是当事人真实的意思表示，内容未违反法律规定，本院予以确认。经原、被告协商，被告承诺于2015年10月31日完成涉案工程，原告亦予以接受，应视为双方对合同履行期限进行了变更，故逾期之日应从2015年11月1日开始计算。原告诉请被告按20元／日标准从合同约定的完工日的次日起计算至实际解除合同之日止支付违约金，符合法律规定，亦符合双方约定，本院予以支持。计至合同解除之日（2016年1月8日），被告应支付原告的违约金为1380元（20元／天×69天）。
对于原告诉请的租金损失问题。原、被告双方在合同中对该项损失未作约定，租金于本案而言是预期利益，且原告亦未提供其租金损失的证据，原告对此应承担举证不能的不利后果，故对于原告的该项诉请，本院不予支持。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十三条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条的规定，缺席判决如下：
1、原告翁月云与被告佛山市大斯装饰设计有限公司签订的《室内装饰装修施工合同》于2016年1月8日解除；
2、被告佛山市大斯装饰设计有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿装修材料损失款19182.4元给原告翁月云；
3、被告佛山市大斯装饰设计有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告翁月云支付违约金1320元；
四、驳回原告翁月云的其他诉讼请求。
如果被告佛山市大斯装饰设计有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案适用普通程序，案件受理费2012元，由被告佛山市大斯装饰设计有限公司负担466元，原告翁月云负担1546元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
审 判 长 简丽芳
代理审判员 陆桂秀
人民陪审员 李玉珠
二〇一六年二月二十五日
书 记 员 梁钰萍
附适用法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》
第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果。