安徽省宿州市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖13民终1761号
上诉人（原审被告）：宿州职业技术学院，住所地安徽省宿州市宿符路北十里处。
法定代表人：夏莉，该学院院长。
委托诉讼代理人：张广全，男，该学院员工。
委托诉讼代理人：霍怀知，安徽君光律师事务所律师。
原告：江苏前进建设工程有限公司，住所地江苏省盐城市大庆西路48号。
法定代表人：张万如，该公司董事长。
委托诉讼代理人：万光德，江苏中盐律师事务所律师。
上诉人宿州职业技术学院因与被上诉人江苏前进建设工程有限公司（以下简称江苏前进公司）建设工程合同纠纷一案，不服安徽省宿州市埇桥区人民法院（2016）皖1302民初508号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年8月23日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
宿州职业技术学院上诉请求：撤销原审判决，改判驳回江苏前进公司诉讼请求；一、二审案件受理费由江苏前进公司承担。事实和理由：1、宿州职业技术学院已经按双方签订的合同约定超额支付工程款，不存在逾期付款事实。2、宿州职业技术学院超额支付的工程款同样产生银行利息，一审法院在判决时未予扣减不公平。3、江苏前进公司虚报、多报工程价款，且所建工程存在质量、工期延误等问题。因此，江苏前进公司在履行合同过程中的违约过错行为，导致双方工程款未能结算确定数额，宿州职业技术学院客观无法支付工程款。
江苏前进公司辩称，1、按照人民法院生效判决确定的工程款数额（21187729.5元），宿州职业技术学院所支付的15100000元，未达到合同约定的70%。故，不存在宿州职业技术学院超额支付工程款的事实。2、宿州职业技术学院在收到江苏前进公司报送的工程竣工结算资料后，未按约定在28日内答复和审核，导致涉案工程款不能确定，宿州职业技术学院存在过错，应承担责任。综上，请求维持一审判决。
江苏前进公司一审诉讼请求：1、判令宿州职业技术学院支付逾期付款利息9620671.57元（利息暂计算至2016年1月26日）及至实际付款之日的利息；2、本案诉讼费由宿州职业技术学院承担。
一审法院认定事实：宿州职业技术学院将该校教学实训楼工程委托宿州市华安建设工程招标有限公司对外招投标。2008年4月8日，江苏前进公司中标，同年5月7日，宿州职业技术学院与江苏前进公司签订建设工程施工合同。约定：“工程的名称为宿州职业技术学院教学实训楼，工程地点在宿州职业技术学院院内，工程包括土建、水电、装饰。合同价款19376341.31元；宿州职业技术学院收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。宿州职业技术学院收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程结算价款，从第29天起按同期银行贷款利率向江苏前进公司支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任”。后双方又签订补充协议，约定：“教学实训楼完成工程量的50%，宿州职业技术学院支付工程总价的50%，工程竣工验收合格后宿州职业技术学院支付至工程总价的70%，工程竣工验收后二年内宿州职业技术学院付清江苏前进公司全部工程款”。合同签订后，江苏前进公司即安排人员进场，截止至2010年3月10日，宿州职业技术学院在江苏前进公司施工期间共支付工程款15100000元。2010年4月26日，江苏前进公司向宿州职业技术学院提交竣工报告，申请宿州职业技术学院对涉案工程进行竣工验收，宿州职业技术学院于当日收到，之后宿州职业技术学院多次向江苏前进公司提出涉案工程存在质量问题，要求江苏前进公司予以整改。2010年11月12日，江苏前进公司将涉案工程大门及消防门钥匙交给宿州职业技术学院，次日宿州职业技术学院接收涉案工程。在此之后，江苏前进公司应宿州职业技术学院的要求对涉案工程进行整改、修缮，但宿州职业技术学院一直未组织竣工验收。2011年4月26日，江苏前进公司与宿州职业技术学院达成关于实训楼有关问题的补充协议，约定“鉴于宿州职业技术学院教学、实验实训和评估急需，在实训楼工程质量问题整改未完全到位的情况下，宿州职业技术学院要求对已完成整改的部分项目进行验收，进驻使用。经江苏前进公司同意，宿州职业技术学院于2011年4月25日邀请宿州市质监站、合工大设计院、宿州市水利局（勘探）、宿州市峙恒监理事务所，共同对实训楼东侧卫生间堵漏、室内日光灯加装吊盒，北三楼部分办公室墙壁打磨涂料、五楼微机房防静电地板、低压电缆、天井景观电缆、办公室门安装加固、换锁、天井内垃圾清理等进行了现场验收，江苏前进公司同意宿州职业技术学院提前进驻使用。2011年3月18日，双方协调会议确定的26个质量问题未予整改和未明确的其它质量问题，江苏前进公司按宿州职业技术学院要求在适当时候进行整改，具体整改时间、方法双方另行商定”。2011年5月1日，宿州职业技术学院进驻并使用涉案工程至今。2011年8月30日，双方对江苏前进公司的整改结果进行评估，宿州职业技术学院认可江苏前进公司部分整改结果，认为尚需进一步修缮。2012年2月29日，江苏前进公司向宿州职业技术学院提交涉案工程结算书，宿州职业技术学院收到该结算书后提出存在质量问题，至今未与江苏前进公司就涉案工程进行决算，亦未组织相关部门对涉案工程进行竣工验收。因江苏前进公司与宿州职业技术学院对工程款的最终决算未达成一致意见，江苏前进公司向宿州职业技术学院催要工程款未果，遂向宿州市中级人民法院提起诉讼，请求判令宿州职业技术学院支付尚欠的工程款10623059.82元。宿州职业技术学院提出反诉，请求判令江苏前进公司支付延误工期违约金13294000元、赔偿因工程质量存在问题给宿州职业技术学院造成的损失2149181.92元，合计15000000元。宿州市中级人民法院审理后作出（2013）宿中民一初字第00023号民事判决，判决：一、宿州职业技术学院于判决生效后15日内向江苏前进公司支付工程款5848752.3元；二、江苏前进公司于判决生效后15日内向宿州职业技术学院支付违约金1270119.17元；三、上述一、二项相减宿州职业技术学院尚需向江苏前进公司支付工程款4578633.13元；四、驳回江苏前进公司的其他诉讼请求；五、驳回宿州职业技术学院其他的诉讼请求。判决书后，江苏前进公司向安徽省高级人民法院提起上述，安徽省高级人民法院审理后作出（2015）皖民四终字第00198号民事判决，判决：一、维持宿州市中级人民法院（2013）宿中民一初字第00023号民事判决第一、四、五项；二、撤销宿州市中级人民法院（2013）宿中民一初字第00023号民事判决第二、三项；三、江苏前进公司于判决生效后15日内向宿州职业技术学院支付违约金989805.00元。安徽省高级人民法院于2016年1月6日向宿州职业技术学院送达了该判决书。宿州职业技术学院于2016年1月27日向宿州市中级人民法院汇入工程款3090918.30元。现江苏前进公司向本院提起诉讼，要求宿州职业技术学院以4858947.30元为基数，按照年利率5.4%向其支付自2012年5月26日至实际付款之日的利息。
一审法院认为，宿州职业技术学院与江苏前进公司签订的《建设工程施工合同》及《补充协议书》有效，各方当事人均应按照合同约定全面履行自己的义务。因《建设工程施工合同》通用条款33.3条已明确约定“宿州职业技术学院收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程结算价款，从第29天起按江苏前进公司同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任”，可见宿州职业技术学院在具备合同约定的支付工程款条件时而拒不履行支付工程款的义务，按照合同约定应向江苏前进公司支付应付工程款的逾期利息。虽然江苏前进公司在起诉宿州职业技术学院要求支付工程款一案中，并未要求宿州职业技术学院支付应付工程款的逾期利息，但亦未表示放弃该权利，现江苏前进公司单独起诉要求宿州职业技术学院支付应付工程款的逾期利息，具有事实和法律依据，予以支持。
因《补充协议书》中约定了“教学实训楼完成工程量的50%，宿州职业技术学院支付工程总价的50%，工程竣工验收合格后宿州职业技术学院支付至工程总价的70%，工程竣工验收后二年内宿州职业技术学院付清江苏前进公司全部工程款”，故确定工程竣工验收合格之日对本案至关重要。因2010年4月26日江苏前进公司提交竣工报告时，工程确实存在质量问题，且此后江苏前进公司确实对涉案工程进行了整改、修缮，根据《建设工程施工合同》通用条款32.4条“工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期”之规定，江苏前进公司虽于2010年4月26日向宿州职业技术学院提交了竣工验收报告，但涉案工程的竣工验收合格日期却应为江苏前进公司对涉案工程进行整改、修缮后提请宿州职业技术学院验收并通过验收的日期。因江苏前进公司对涉案工程进行整改、修缮后，未再提请宿州职业技术学院对整改、修缮后的工程进行验收，宿州职业技术学院亦未组织对涉案工程进行验收，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三款的规定，应以宿州职业技术学院实际使用涉案工程之日作为验收合格之日。宿州职业技术学院于2011年5月1日进驻并使用涉案工程至今，故2011年5月1日应是涉案工程竣工验收合格之日。宿州职业技术学院应自2013年5月1日起向江苏前进公司支付未付工程款的利息，利息计算至2016年1月6日宿州职业技术学院收到（2015）皖民四终字第00198号判决书日止。2016年1月6日之后的15日是法院给宿州职业技术学院的预留的筹款期，该15日不应计算利息，15日筹款期之后的利息应按照《最高人民法院关于执行程序中计算延期履行期间的债务利息适用法律若干问题的解释》计算，不属本案审理范围。扣除江苏前进公司应支付的违约金989805.00元，宿州职业技术学院拖欠的工程款为4858947.30元，按照中国人民银行公布的中长期贷款利率计算，自2013年5月1日至2016年1月6日期间的利息共计为773112.50元。综上，一审法院根据《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百一十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决：一、宿州职业技术学院于判决生效后十五日内向江苏前进公司支付逾期利息773112.50元。二、驳回江苏前进公司其他诉讼请求。一审案件受理费13420元，江苏前进公司负担3420元，宿州职业技术学院负担10000元。
本院二审期间，双方未提供新证据。本院对一审查明的事实予以确认。
本院认为，相关法律及司法解释规定，发包方欠付工程款的，应当支付利息。本案中，宿州职业学院欠江苏前进公司工程款的事实，已被人民法院生效判决确认。故，一审判决宿州职业技术学院向江苏前进公司支付工程款利息，于法有据。但宿州职业技术学院在涉案工程交付使用前，已向江苏前进公司支付工程款15100000元，超出合同约定的工程进度款70%的比例，超付款金额为1536561元（15100000元-19376341.31元×0.7=1536561元），对宿州职业技术学院超付的工程款所产生的利息理当扣除，利息同样按年利率5.4%计算，从宿州职业技术学院2010年3月10日（宿州职业技术学院付工程款至15100000元的日期）计算到2016年1月6日（共计2128天），利息为490470.27元（1536561元×0.054÷360天×2128天=490470.27元）。据此，宿州职业技术学院应付的工程款利息应为282642.23元（773112.50元-490470.27元=282642.23元）。
综上所述，宿州职业技术学院上诉讼请求部分成立。本院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第二项之规定，判决如下：
一、撤销安徽省宿州市埇桥区人民法院（2016）皖1302民初508号民事判决第二项，即：驳回江苏前进建设工程有限公司诉讼请求其他诉讼请求；
二、变更安徽省宿州市埇桥区人民法院（2016）皖1302民初508号民事判决第一项“宿州职业技术学院于判决生效后十五日内向江苏前进建设工程有限公司支付逾期利息773112.50元”为“宿州职业技术学院于本判决生效后十五日内向江苏前进建设工程有限公司支付工程款利息282642.23元”。
三、驳回江苏前进建设工程有限公司的其他诉讼请求。
一审诉讼费用13420元，由江苏前进建设工程有限公司负担10000元，宿州职业技术学院负担3420元；二审诉讼费用11530元，由宿州职业技术学院负担3530元，江苏前进建设工程有限公司负担8000元。
本判决为终审判决。
审 判 长 李德道
代理审判员 李 震
代理审判员 杜 飞
二〇一六年十一月十八日
书 记 员 王 艳
附：相关法律条文：
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；
（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；
（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。