四川省南充市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）川13民终1396号
上诉人（原审被告）：甘肃第七建设集团股份有限公司，住所地甘肃省兰州市城关区平凉路333号。
法定代表人：束水龙，董事长。
委托诉讼代理人：赵莉，甘肃中立源律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：向虎，男，1988年8月30日出生，汉族，住四川省南部县。
委托诉讼代理人：母洪恒，四川博成律师事务所律师。
原审第三人：向明贤，男，1966年7月14日出生，汉族，住四川省南部县。
原审第三人：王新国，男，1971年6月9日出生，汉族，住四川省成都市青羊区。
上诉人甘肃第七建设集团股份有限公司（以下简称甘肃七建）因与被上诉人向虎、原审第三人向明贤、王新国建设工程施工合同纠纷一案，不服四川省西充县人民法院（2017）川1325民初920号民事判决，向本院提起上诉。本院立案受理后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。
甘肃七建上诉请求：撤销一审判决，改判驳回被上诉人向虎的全部诉讼请求，并由其负担全部诉讼费用。事实及理由：一审判决认定的“向虎与甘肃七建西充凤凰2014年7月18日，甘肃七建西充凤凰城项目部与向虎签订《工程施工协议书内外墙面砖及地砖》…..并于2015年2月8日达成《楼梯间公共部分地砖瓦结算书》….上述行为是向明贤与甘肃七建具备代理关系期间产生，其法律后果应当由委托人甘肃七建承担”，系事实认定错误，甘肃七建从未与被上诉人签订过涉案协议书和结算书，上述行为均是向明贤持有甘肃七建项目部印章期间，与被上诉人所签，向明贤是案涉合同的实际签订人，也是甘肃七建与四川鹏泰公司签订凤凰城项目施工合同的转包人，一审判决甘肃七建承担责任与不判决向明贤、王新国承担连带责任无法律依据。案涉协议书和结算书均是由向明贤所签，甘肃七建对此毫不知情，仅凭二人之间的“结算书”判决甘肃七建承担付款义务无法律依据。一审未查明付款条件是否成就，实际完成的工程量、供货数量等重要事实。甘肃七建与向明贤之间是工程转包关系而非代理关系，向明贤是实际施工人，应对本案所涉材料供应合同承担付款义务。
向虎辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应驳回上诉，维持原判。
原审第三人向明贤、王新国未作答辩。
一审法院认定事实：2012年12月15日，鹏泰公司与甘肃七建签订《建设施工合同》，约定鹏泰公司将西充县晋城镇刘家嘴村8组棚户区改造工程（凤凰城）发包给甘肃七建。鹏泰公司与甘肃七建后签订了一份《西充县晋城镇刘家嘴村8组棚户区改造工程（凤凰城）<建设施工合同>的补充协议》，该合同无具体签订时间。2015年10月8日，鹏泰公司与甘肃七建签订《西充县晋城镇刘家嘴村8组棚户区改造工程（凤凰城）<建设施工合同>的新增加补充协议》。
2015年11月13日，甘肃七建十公司与王新国、向明贤签订《甘肃七建集团个人经济承包工程合同书》，合同约定甘肃七建十公司将凤凰城项目发包给向明贤、王新国，向明贤、王新国自愿接受甘肃七建与建设单位（鹏泰公司）就凤凰城项目签订的建筑工程施工合同各个条款。该合同第一条工程概况的第9项承包范围：《建设施工合同》、《建设施工合同的补充协议》及《建设施工合同的新增补充协议》的合同内承包内容。合同第三条承包人职责、权限第4项约定，承包人对项目施工过程中对劳务承包队伍、劳务承包方式和工资结算形式，专项分包队伍，材料定价（合格材料）及合格供应商坚持三对比的原则（比质量、比价格、比服务），机械设备（必须备案）、周转材料租赁拥有自主选择权；第8项约定该项目的任何经济纠纷，发包方有权在承包方的工程款中抵扣，造成发包方垫付的资金利息损失按实际发生由承包人承担。合同第七条合同承包价款的支付第2项约定，承包人若严重拖欠农民工工资、材料款或其他费用，给发包人造成不良影响，发包人有权从收取的工程款中支付拖欠的工资等款项。
2013年3月27日，甘肃七建出具授权委托书，委托向明贤为凤凰城项目代理人。2013年10月9日，向明贤在甘肃七建领取了甘肃七建西充凤凰城项目部印章壹枚，因该印章无编码，在建设施工中不被认可。2013年12月27日，甘肃七建发布《西充凤凰城项目经理部印章启用公告》，启用了编码为511325XXXXX12的甘肃七建西充凤凰城项目部印章，并公示该印章由向明贤管理。同日，甘肃七建再次出具一份授权委托书，委托向明贤为甘肃七建凤凰城项目代理人，以甘肃七建名义参与凤凰城项目的一切活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与凤凰城项目有关的一切事务，甘肃七建均予以认可。上述两份授权委托书及《西充凤凰城项目经理部印章启用公告》均加盖了甘肃七建印章，并在西充县住房和城乡规划建设局备案。甘肃七建西充凤凰城项目部印章经向明贤申请，甘肃七建出具介绍信由徐德川经办，在西充县公安局治安管理大队作了备案，在备案时提交了甘肃七建的企业法人营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、开户许可证、税务登记证等证件。2014年5月23日，甘肃七建向向明贤出具《收据》一份，载明：“今收到西充县晋城镇刘家嘴村8组棚户区改造工程（凤凰城）项目代理人向明贤工程履约保证金人民币壹佰万圆整（￥1000000元）。（此款为2012年12月20日由代理人向明贤个人代甘肃七建垫资西充县晋城镇刘家嘴村8组棚户区改造工程（凤凰城）交付鹏泰公司的履约保证金。此款待鹏泰公司退还甘肃七建后，再由甘肃七建退还向明贤个人。”该《收据》加盖了甘肃七建印章及甘肃七建财务专用章。2015年12月24日，甘肃七建陈周周从向明贤处收回了甘肃七建西充凤凰城项目部印章，并签订了《甘肃七建西充凤凰城项目印章移交单》，该移交单载明：“1、西充凤凰城项目印章移交在2015年12月24日之前，所有已经发生的合同、协议书、借贷及结算经济类的文件没有项目委托代理人向明贤签字，为无效，造成的经济损失不承担任何责任，工程技术资料除外，向明贤签字盖章的为有效。2、西充凤凰城项目印章移交在2015年12月24日之后，所有发生的合同、协议书、借贷及结算经济类的文件没有项目委托代理人向明贤及王新国签字，为无效，造成的经济损失不承担任何责任，工程技术资料除外。
2014年7月18日，甘肃七建西充凤凰城项目部与向虎签订《工程施工协议书内外墙面砖及地砖》，约定甘肃七建西充凤凰城项目部将凤凰城7、8、9、10、14#楼室内地砖、墙砖及10#楼外墙面砖发包给向虎；施工工期从进场之日起二十个工作日；7、8、9、10、14#楼室内地砖、墙砖按实际粘贴面积承包单价每平米50元计算，10#楼外墙面砖以实际粘贴面积承包单位每平方米37元计算；7、8、9、10、14#楼全部完工后付50%，春节前付清，中途不付一切费用。该合同加盖了甘肃七建西充凤凰城项目部印章，向明贤签字。2015年2月8日，向虎与甘肃七建西充凤凰城项目部达成《楼梯间公共部分地砖瓦结算书》，合计应付工程款176413.51元。该结算加盖了甘肃七建西充凤凰城项目部印章，向明贤王新国签字属实。截止2016年2月6日，向虎已收货款130000元，尚有46413.51元未付。2016年2月6日，经西充县公安局经侦大队在甘肃七建扣划，2016年2月7日，向向虎支付货款20000元，余款26413.51元未付。
庭审中，向此要求欠付工程款从结算之日起按银行同期贷款利率计算利息。
向虎的一审诉讼请求：判令甘肃七建支付拖欠劳务费3万元及资金利息并负担本案诉讼费用。
一审法院认为，甘肃七建在鹏泰公司处承建凤凰城项目，甘肃七建是凤凰城项目承建商。2015年11月13日，甘肃七建十公司与王新国、向明贤签订《甘肃七建集团个人经济承包工程合同书》。从该合同内容看，2015年11月13日之前凤凰城项目的全部工程也包含在内。据此，应当认定甘肃七建将其在鹏泰公司承建的凤凰城项目违法转包给了没有施工资质的王新国、向明贤，王新国、向明贤系凤凰城项目的实际施工人。
向虎与甘肃七建西充凤凰项目部于2014年7月18日签订《工程施工协议书内外墙面砖及地砖》，并于2015年2月8日达成《楼梯间公共部分地砖瓦结算书》。上述行为是向明贤与甘肃七建具备代理关系期间产生，其法律后果应当由委托人甘肃七建承担。至于2015年11月13日，甘肃七建将其在鹏泰公司承建的凤凰城项目转包给王新国、向明贤，该合同是甘肃七建与向明贤、王新国间的转包合同，没有对外公示，向虎对此不知情。向明贤持有甘肃七建的授权委托书，《西充凤凰城项目经理部印章启用公告》也公示甘肃七建西充凤凰城项目部印章由向明贤管理，向虎有理由相信向明贤在《工程施工协议书内外墙面砖及地砖》、《楼梯间公共部分地砖瓦结算书》签字的行为是委托代理行为，向明贤在两份合同上加盖甘肃七建西充凤凰城项目部印章系履行代理人职务，甘肃七建以与王新国、向明贤具有转包关系来抗辩其与向明贤的委托代理关系，抗辩理由不成立，王新国、向明贤在本案中不应承担责任。据此，向虎未收取的工程款26413.51元应由甘肃七建支付。《工程施工协议书内外墙面砖及地砖》约定工程款在春节前付清，2015年2月8日办理结算，2015年2月19日春节前未付清，故从2015年2月20日起甘肃七建应当向向虎支付逾期付款利息，利息按中国人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率计算。因王新国、向明贤是实际施工人，甘肃七建在向向虎承担支付责任后，可根据《甘肃七建集团个人经济承包工程合同书》的约定，在支付王新国、向明贤的工程款时予以抵扣。依照《中华人民共和国民法通则》第六十三条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条之规定，判决：一、限甘肃第七建设集团股份有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告向虎工程款26413.51元，并从2015年2月20日起按中国人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率支付利息至款清息止；二、驳回向虎的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费275元，由甘肃第七建设集团股份有限公司负担250元，向虎负担25元。
本院二审审理查明的事实与一审审理查明事实一致。
本院认为，本案争议焦点是向明贤与甘肃七建的关系问题及甘肃七建应否按照结算内容支付欠付工程款问题。本院认为，2013年3月27日，甘肃七建出具授权委托书，委托向明贤为凤凰城项目代理人。2013年12月27日，甘肃七建发布《西充凤凰城项目经理部印章启用公告》，启用了编码为511325XXXXX12的甘肃七建西充凤凰城项目部印章，并公示该印章由向明贤管理。同日，甘肃七建再次出具一份授权委托书，委托向明贤为甘肃七建凤凰城项目代理人，以甘肃七建名义参与凤凰城项目的一切活动，代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与凤凰城项目有关的一切事务，甘肃七建均予以认可。上述两份授权委托书及《西充凤凰城项目经理部印章启用公告》均加盖了甘肃七建印章，并在西充县住房和城乡规划建设局备案。2015年12月24日甘肃七建陈周周与向明贤签订的《甘肃七建西充凤凰城项目印章移交单》内容显示，甘肃七建对该项目部印章和有向明贤签字的经营行为是认可的。综上，应当认定向明贤2014年7月18日，甘肃七建西充凤凰城项目部与向虎签订《工程施工协议书内外墙面砖及地砖》和《楼梯间公共部分地砖瓦结算书》的签字行为是委托代理行为。向明贤作为甘肃七建委托代理人与向虎签订的前述协议与结算书对甘肃七建具有约束力，故甘肃七建认为其并未与向虎签订案涉协议的上诉理由不能成立，本院不予采信。案涉的结算书因有向明贤、王新国的签字，在其未被人民法院或仲裁机构认定无效或撤销前，亦对甘肃七建有约束力。由于双方已于2015年2月8日结算，甘肃七建目前尚欠向虎工程款26413.51元，故应当该款项并从2015年2月20日起计付利息。
综上，一审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费550元，由上诉人甘肃第七建设集团股份有限公司负担。
审判长 朱苏川
审判员 任雅莉
审判员 陈国兵
二〇一七年七月十三日
书记员 陈昱灿