江苏省常熟市人民法院
民 事 判 决 书
（2018）苏0581民初767号
原告：石萍，女，1956年10月17日出生，汉族，住常熟市。
委托诉讼代理人：石峰（系原告石萍的弟弟），男，1968年4月11日出生，汉族，住常熟市。
被告：常熟市鸿瑞装饰有限公司，住所地常熟市海虞北路41号，统一社会信用代码91320581550246179F。
法定代表人：周丽红。
原告石萍与被告常熟市鸿瑞装饰有限公司（以下简称鸿瑞公司）、周丽红装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年1月15日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告石萍的委托诉讼代理人石峰到庭参加诉讼、被告常熟市鸿瑞装饰有限公司、周丽红经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。审理中，本院根据原告石萍的申请，依法裁定准许原告撤回对被告周丽红的起诉。本案现已审理终结。
原告石萍向本院提出诉讼请求：1、判令被告按补充协议第4条约定双倍返还原告预付的工程款36000元，并按合同第九条第3点约定赔付原告违约金3000元；2、判令被告承担因装修工程两次严重误期而给原告造成的其他损失24541.57元；3、诉讼费由被告承担。审理中，原告变更诉请第1、2项为，要求被告按照补充协议第4条约定支付违约金36000元，不再主张原诉请中的违约金3000元及其他损失24541.57元。事实和理由：因被告在执行2016年7月20日与原告签订的家庭装修合同时严重延误工期给原告造成损失，原告于2017年2月15日起诉至法院。双方于2017年5月26日签订补充协议，约定被告于90天内完成装修工程，原告遂撤回起诉。之后原告多次催促，被告仍未履行，至协议约定的工期结束，现场还是保持原停工时的状态。直至2017年8月24日，被告才告知原告其无能力履行补充协议，并提出要原告确认解除合同及协议。原告要求被告退还原告预付的工程款，双方协商未果。被告在装修过程中两次严重延误工期，违反了装修合同及补充协议，给原告造成损失，理应按照合同及补充协议承担违约责任赔偿，并赔偿由此给原告造成的损失。原告为维护自己的合法权益，特诉至法院。
被告鸿瑞公司未作答辩。
经审理查明：2016年7月20日，石萍与鸿瑞公司签订《家庭装饰工程合同》一份，内容为：“甲方（委托人）：石萍代表人：石峰乙方（被委托人）：常熟市鸿瑞装饰有限公司一、装饰施工项目：衡泰里宫1幢101室……二、工程期限及保修期1.工期100天（日历）：自2016年7月20日起至2016年10月30日止。……三、工程造价及付款方式：工程总造价：（大写）叁万元正（小写）30000元……合同生效时，甲方支付总价款的60%，计18000元，其余价款根据施工进度计划分期支付：2016年油漆进场前，支付总价款的35%，计10500元；余款5%，计1500元，工程验收后一次付清。双方款项往来，均应出具发票（或正式收据）。……九、违约责任……2.乙方责任……（2）由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的1‰支付违约金，逾期30天以上，乙方应将甲方支付的全部款项如数退还甲方。……3.本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。……十二、其他约定工程公司自管，不承包。……”该合同后附有预算清单。
2016年7月20日，石萍向鸿瑞公司转账支付了第一期工程款18000元，鸿瑞公司向石萍出具了收据。
另查明，2017年3月10日，本院受理原告石萍与被告鸿瑞公司装饰装修合同纠纷一案[案号:（2017）苏0581民初2827号]，该案中，原告石萍提出诉讼请求：1、判令解除原被告之间的装修合同；2、判令被告按合同约定退还原告预付的工程款18000元，并按合同约定赔付原告违约金3000元；3、判令被告承担因装修工程严重误期而给原告造成的其他损失18331.67元；4、诉讼费由被告承担。
该案审理中，石萍与鸿瑞公司于2017年5月26日自行达成《补充协议》，内容为：“甲方：石萍（衡泰理工苑1-101）乙方：常熟市鸿瑞装饰有限公司因乙方在执行2016年7月20日与甲方签订的家庭装修合同时严重延误工期而给甲方造成了不必要的损失，并且在甲方委托律师发函给乙方要求乙方承担违约责任时一直未作回复，导致甲方将乙方起诉至常熟市人民法院。现经法院协调，甲乙双方经协商后达成以下协议：1，乙方因工程延误而合同违约，故给予甲方不低于壹万元人民币的赔偿，以现金或者家装用材实物的方式赔付。如以实物材料的方式赔付，则材料的材质，款式，质量和价格等必须先经甲方认可方可实行。2，原有装修合同继续执行，乙方在本协议签订之次日起九十个日历天内完成衡泰里宫苑1幢101室的装修工程。（因小区已有很多业主入住，按规定周六及周日不能施工）3，装修工程结束前，甲方除已付的第一期工程款壹万捌仟元外，不再另外预付工程款，待装修工程结束时，追加给付工程款至原合同造价的80%，验收合格后付清剩余款项。4，如果乙方在本协议规定的装修期限内完不成装修工程，则甲方有权拒付所有工程款；如果乙方超过本协议规定的装修完工日三十天还未完成装修工程，则乙方必须无条件地以甲方已付工程款的双倍金额返还给甲方，并无条件地承担因两次工程延误而给甲方造成的所有直接和间接的损失，但有证据证明是甲方原因造成的工程延误日期除外。5，原有装修合同如有与本协议相矛盾的条款，以本协议为准。6，本协议执行后，甲方撤销原递交给法院的对乙方的起诉，但如有已产生的诉讼费，由乙方承担。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本协议和原合同具有同等法律效力。”
2017年5月31日，石萍以“双方已庭外达成补充协议”为由，向本院申请撤回该案起诉。本院依法作出（2017）苏0581民初2827号民事裁定书，裁定准许原告石萍撤诉。
又查明：2017年6月2日、2017年6月15日、2017年6月30日、2017年7月11日、2017年8月15日，石萍先后向鸿瑞公司发送五份书面函，主要内容均为，鸿瑞公司未按照补充协议进行施工安排，要求鸿瑞公司立即开始施工。上述五份书面函均由鸿瑞公司法定代表人周丽红签收。
又查明：鸿瑞公司于2010年1月26日登记设立，法定代表人为周丽红，经营范围为室内外装饰装潢、室外涂料施工。
审理中，原告石萍表示，原被告签订施工合同后，被告于2016年8月12日进场施工，做到2016年12月6日离场，期间时做时停，之后未再施工。涉案工程水电排管基本完成，还做了客厅石膏板吊顶，木工做了3个窗帘箱，但是没有安装窗帘轨道板，不符合要求，其他都没有做。补充协议签订以后，被告完全没有履行补充协议，完全没有进行后续装修，实际上拖延了原告半年多的时间。2017年8月15日之后原告只能电话联系到周丽红，原告去过被告公司多次，但是公司一直关门，2017年10月1日之后，被告办公室里的东西都搬走了。原被告签订的装修合同已经到期，被告未能完成工程并明确表示无法完成，故双方之间的装饰装修合同已经无法继续履行，原告于2017年10月另外找了人装修。原告认为由于被告装修逾期未完工，导致原告一系列损失：签合同时原告就和被告讲好的，房子是给父母住的，所以装修要求简单、环保，时间要抓紧，但被告迟迟未完工，导致原告父母无法入住，冬天时还无奈住入阳光家园，花费各项费用2万余元；原告未能按期使用装修房屋还造成了物业费损失；原告另外找人装修，装修材料价格大幅上涨，原告需要付出更多的装修费用；被告实际做的工程只有11000元左右，原告多付了装修款；装修的事情一直未解决，对原告的生活和工作也产生了影响。原告的直接和间接损失不止36000元，原告现按照约定主张违约金36000元，如果法院支持原告的诉请，则对于原告多付的工程款部分，原告今后不再主张。
为证明自己的主张，原告提交以下证据：
1、常熟市阳光家园自费寄养合同、收款收据，证明原告父母于2016年12月30日至2017年2月底期间入住养老院产生的费用。
2、物业费发票，证明原告正常缴纳了物业费，但是因装修延误，无法享受物业服务。
3、原告代理人与周丽红的微信记录一份，内容为：“……2017年8月24日周：从签订补充协议至今，因为公司现无能力履行，石丰认为我公司故意在拖延，没有书面就无法和我公司沟通，因为有事现不在常熟，发微信通知，希望石丰能及早和我公司协商解除合同。……石：合同及协议到期，如双方无违约则合同、协议自然结束；如有违约，接下来是追究违约责任。现在协议已到期，违约已成事实，你想如何解除合同？……2017年8月29日周：提议一，已尝试过，最终因价格低没盈利而且会有后遗症为由遭拒绝。提议二，我方愿全额退还工程款。但已施工部分拆除可惜，在你重新施工之前可进行水压测试和线路排查，材料都是好的。石：那就立即退我款吧，装修已拖延太久，我方不会再等待了。请问几时退我款？……2017年9月2日周：你也知道我方因无法正常经营导致补充协议无法履行，上月我方才提出协商解除合同愿意款项退回，你说解除合同的前提是先退款，我说公司经营都很困难希望给点时间，你说不行，必须马上退。现在你的担心也正是我的困难，需要你给予理解，但站在你方立场确实不可以，我也理解。今天我们才通过电话，你希望我能把这事转成我个人就可以商量退款时间，但你这样说我方如在九月四日不退就是欺诈，本来是合同经济纠纷，我们也是在协商才有这样的结果，如非要升级去理解和认为那你我说了都不算，只有请第三方了。……2017年9月3日石：合同没到期才谈解除合同的，现在合同早到期了，还怎么解除？订了合同我才付的款给你，合同没有了，那就是我的款也没有了，你让我解除合同再还钱我，解除合同意味着你就没必要还钱了，你说你这个不是诈骗是什么？周：合同解除有约定的，怎么会如你想的。……周：那你就不解除合同，直接起诉执行。”
以上事实，有家庭装饰工程合同、预算清单、收据、网上银行电子回单、补充协议、书面函及庭审笔录、谈话笔录等在卷佐证。
本院认为，原告石萍与被告鸿瑞公司签订的家庭装饰工程合同及补充协议均系双方真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行。本案所涉家庭装饰工程合同签订后，被告鸿瑞公司未依约按期完成涉案工程，后双方协商后又签订补充协议，被告鸿瑞公司仍未按约履行，被告鸿瑞公司已构成违约，应当承担违约责任。原被告在补充协议中约定被告超过协议约定的装修完工日30天还未完成装修工程，必须无条件的以原告已付工程款的双倍金额返还给原告，并承担因两次工程延误给原告造成的所有直接和间接的损失，现原告要求被告按照已付工程款18000元的双倍金额支付违约金36000元，不违反合同约定及法律规定，再结合原告庭审中的举证、陈述及被告施工情况，亦无不当，本院予以支持。被告鸿瑞公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，应视为其放弃抗辩质证的诉讼权利。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：
被告常熟市鸿瑞装饰有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告石萍违约金36000元（如采用转账方式支付，请汇入原告石萍指定账户；或汇入常熟市人民法院账户）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取350元，由被告常熟市鸿瑞装饰有限公司负担。原告石萍预交的案件受理费由本院退回，被告常熟市鸿瑞装饰有限公司应负担的案件受理费350元于本判决生效之日起十日内向本院交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。
审判员 刘丽杰
二〇一八年四月八日
书记员 黄佳惠