贵州省麻江县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）黔2635民初223号
原告广安恒源建筑劳务有限公司。住址：四川省广安市沿口镇清平街。
法定代表人王涵。
委托诉讼代理人彭文龙，男，汉族，1964年11月1日生。住四川省武胜县。代理权限为特别代理。
委托诉讼代理人张露，武胜县飞龙法律服务所法律工作者。代理权限为一般代理。
被告重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司。住址：重庆市渝中区长江二号路***号**号*幢。
法定代表人程洪。
委托诉讼代理人刘祖炯，男，汉族，1968年11月5日生。住重庆市巫山县，系该公司职工。代理权限为特别代理。
委托诉讼代理人胡世江，系贵州原律师事务所律师。代理权限为一般代理。
原告广安恒源建筑劳务有限公司（以下简称恒源公司）诉与被告重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司（以下简称巨能公司）建筑工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行审理。原告恒源公司代理人彭文龙、张露，巨能公司代理人刘祖炯、胡世江等到庭参加诉讼。该案现已审理终结。
原告恒源公司诉称：被告承建麻江县保障房项目工程，2014年5月30日，原、被告就该工程建设中的土建部分签订了《土建大清包劳务合同》。合同签订后，原告积极按照合同约定组织工人、机具进场施工。被告因地质原因变更设计图纸致原告工期延后，原告仍然努力地按合同履行，保质保量完成合同约定的工程量。工程完成后，多次找被告支付剩余的劳务费，被告却以种种借口拒绝支付剩余的劳务费。劳务费实际上大部分是工人的劳动报酬，少数是机械租赁和辅助材料费用，被告拒绝支付劳务费，实际就是拖欠工人工资，工人辛辛苦苦劳动后，却得不到劳动报酬。工人只好要求原告支付，无奈，原告只能依法提起诉讼，请求判令1、被告支付原告劳务费（其中包括民工工资，机械租赁费及辅助材料费等）共计1746955元【其中劳务费1465398.8元、增加的工作量劳务费（钢筋使用增加443.8吨×600元劳务费、混凝土463.54立方米×35元劳务费）】；2、诉讼费用由被告承担。
原告为支持自己的诉讼请求，向法庭提供下列证据：
证据1、原、被告双方的《营业执照》、《组织机构代码证》，原告法定代表人身份证。拟证明原、被告的基本信息及诉讼主体资格；
证据2、2014年5月30日原、被告签订的《土建大清包劳务合同》。拟证明双方的权利义务关系以及原告是提供劳务；
证据3、双方2016年1月13日达成的《协议书》。拟证明尚欠的劳务费16201498.8元已经双方结算，只是被告无理要求原告承担税款、利息后才予以支付，故此双方无法清结；
证据4、《麻江县凤凰馨园工程量》。拟证明因被告变更基础图纸，增加工程量；
证据5、《建筑施工图纸》。拟证明被告变更设计，导致原告工期的延误和工程量增加的事实；
证据6、黔东南州租赁公司的《营业执照》、《证明》。拟证明原告已于2015年6月29日前已将工程施工完毕；
证据7、《记录》。拟证明因被告的原因，导致原告工期延误的事实；
被告巨能公司辩称：2014年5月30日，被告将中标的麻江县2014年凤凰馨园小区公共租赁住房工程的劳务部分承包给原告实施，在双方正式签订合同之前，原告于2014年5月17日派员到工程所在地实地查看，原告对所要完成的施工内容、工程量及价格作了充分了解后，双方才签订《土建大清包劳务合同》。合同对工程量、价格、质量、工期、承包范围、工作内容、承包方式、付款方式、违约责任以及其它都作出了明确约定。合同签订后，原告进场施工，被告严格按合同约定履行支付工程进度的义务。但原告存在未完成相应工程，就因资金周转问题向被告提前借支工程款，并对提前支付的工程款承诺按照银行同期贷款利率的四倍支付利息。原告应承担提前借支工程款产生的利息343795.58元。同时，原告因自身原因导致工期延误，按合同约定，工程履行期限为2015年3月20日，经被告通知督促，原告实际竣工时间为2015年8月2日，共逾期132天，原告承担违约责任的违约金为660000元（132天×5000元）。
另外，原告是依法成立的合法企业，有依法纳税和提供发票的义务，原告应当承担的税率是其全部劳务收入的5.63%即（16201498.8元×5.63%）912144.38元。这笔税款要么由原告提供税务发票或由被告从本案的应当支付给原告的劳务费中代缴代扣。因此，被告只是在原告承担利息的支付、违约金的承担、税收的缴纳后原告应退还被告的劳务费450541.16元，被告保留相应的诉权。
被告为支持自己的辩称，向法庭提供下列证据：
证据1、被告的《营业执照》、《法定代表人身份证明》、法定代表人身份证。拟证明被告的主体资格；
证据2、麻江县保障房和统建房工程建设项目投资协议书。拟证明被告承包工程的真实性、合法性；
证据3、施工图。拟证明系实际施工的图纸；
证据4、《土建大清包劳务合同》。拟证明双方的权利义务关系。双方约定的计价方式、付款方式、原告履行合同逾期的违约金计算方式、按实际工程量计算等；
证据5、《委托书》、《收据》。拟证明被告受原告的委托，垫付民工工资和相关费用，原告应当支付利息的事实；
证据6、《麻江凤凰馨园工程量》。拟证明原告提交的相应证据存在添加的情形；
证据7、《协议书》。拟证明双方已经认可原告完成的工作量，对已付款和未付款双方已经确认，仅对纳税、逾期完工、利息等问题存在争议；
证据8、《工作联系函》。拟证明被告对原告逾期完工发出书面通知的事实；
证据9、监理员出具的《关于凤凰馨园小区公共租赁住房施工情况的说明》和《监理日记》。拟证明原告在2015年8月2日才竣工，逾期132天的事实；
证据10、《工作计划书》。拟证明工程已经通过验收的事实。
经审理查明，2014年5月30日，以重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司麻江保障房和统建房项目部为甲方，广安恒源建筑劳务有限公司为乙方，双方签订了《土建大清包劳务合同》。合同约定：“工程名称为麻江县凤凰馨园小区公租房工程；
建筑面积43000㎡；工期：开工时间2014年6月21日，竣工2015年3月20日。承包范围和工作内容：1、承包范围：除防水、门窗工程、外墙保温、涂料、雨水管、一切埋件（材料）、楼梯扶手、栏杆、安装工程（水、电、暖通、消防、电梯）以外的所有土建工程施工的劳务。承包范围的所有用于建筑实体上的建筑材料（含施工及生活用水用电），均由甲方承担。乙方自带工程所需的施工机械、周转材料、小五金等。2、承包工作内容：（1）人工费：人工配合机械挖土、清土、回填土（不包括破糚）垫层的施工，基础及主体结构的钢筋制作绑扎、模板支拆、砼的浇注及养护；砌体、二次结构、内外粉（拉毛）、楼面、地坪、散水、台阶等的施工（不包括墙砖、地砖）；内外架、防护架的搭拆（安装班组的预留洞口，自行防护）；场地硬化、施工现场内材二次卸车、搬运，安全文明施工等。（2）施工机械：垂直运输机械（塔吊、施工电梯），钢筋制作机械（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机），砼浇注设备（振动机、振动棒、平板振动机）木工机械（大小电锯、电钻），粉刷机械（搅拌机、打灰机、地坪清理机），小型施工机具、照明设备等。（3）周转材料：模板、方木、钢筋、扣件、架板、竹排、工字钢、钢丝绳、安全网、穿墙网杆、三形卡、顶丝，二级配电外的配电、电缆、照明设备等（不包括止水螺杆、止水条或钢板、保护层垫块分隔缝间的泡沫板、PVC管等一次性使用材料）。（4）小五金、劳保用品：铁打、铁丝、扎丝、电焊条、胶带、双面胶、铝合尺条、一次性农膜、草衫、安全帽、安全带、靴子、手套等。（5）小型工具：打磨机、吹风机、斗车、铁锨、锤子、钻子、泥桶、手锯、钢筋剪、抹平工具、放线用品等。（6）施工管理、办公用品：测量仪器、办公用具和器械；测量放线（主控线由甲方监控）、技术管理、现场管理，配备项目生产经营和各岗位管理人员；配合各项试验检测（费用甲方承担）。（7）施工现场和生活区的文明卫生工作；设置床铺；做好消防、消毒、防疫工作。（8）钢筋连接：电渣压力焊、电焊、置筋。（9）和其它班组配合施工：配合使用塔吊、施工电梯、内外架（乙方施工期内）；根据图纸留好预留洞口（不包括空调口、水、电消防管道口），预埋插筋及埋件；施工用电，其它工种自配分电箱。按建筑面积计算375元∕㎡。一次报价”等等。
合同签订后，原告组织人力、相关设备等进场施工。工程竣工后于2015年12月24日，经有关部门通过竣工验收“合格”。在施工过程中，被告支付部分劳务费。2016年1月13日以彭文龙代表原告，与被告方达成《协议书》，协议书明确“经双方协商，就以下事宜达成一致协议：“一、项目劳务方工程造价：单位造价375元∕㎡乘以工程项目总面积43631平方米，即总价为16361625元，扣除未施工的散水64075.2元，B1地坪4946.27元，天棚打底找平抹灰91104.75元，扣除后金额为16201498.8元，其它尚未决算事宜另行商议。二、截止目前为止（含本次拨款金额）共拨付14736100元。在本次拨款中以下问题尚需协商：（一）、税费及发票问题，由甲乙双方协商之后决定。（二）、未达到合同支付节点而提前借支资金产生的利息和延后拨款所产生的利息由甲乙双方协商之后再定。（三）、工期是否存在拖延根据实际情况由甲乙双方协商之后再定。（四）、合同以外增加的工程量根据实际情况由甲乙双方协商之后再定。”
上述事实，有原、被告的陈述，双方提供的证据等在案左证，案件事实清楚。
本院认为，原、被告均系建筑施工企业，具备签订施工合同的主体资格，被告虽然以项目部的名义与原告签订《土建大清包劳务合同》，但得到了被告的认可，双方并按合同履行义务，该合同体现双方当事人的真实意愿，体现公平合理，故该合同为有效合同。原告根据合同约定，完成了被告发包的工程，并经过双方以《协议书》方式确认，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同”，被告应当支付劳务费给原告。针对双方的控辩意见，本案存在三个方面的焦点。
第一、本案原告对劳务费的请求数额问题。既然双方已于2016年1月13日以《协议书》的形式确认了未支付劳务费为1465398.80元。故本院予以确认。
第二、原告主张的劳务费是否由原告承担税收问题。根据财政部、国家税务总局关于《营业税改征增值税试点实施办法》第二条“单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该发包人为纳税人，否则，以承包人为纳税人”的规定，原告是以自己企业的名义与被告签订劳务合同，双方依合同约定承担相应的法律责任，所以，原告具备纳税人主体义务。纳税金额以本案确认的标额依照税率标准计算。
第三、被告双方存在修改图纸，导致原告的工程量增加，产生误工的损失问题。由于被告未认可，原告又没有充分证据予以证明，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己的主张，有责任提供证据”，对此本院不予支持。原告可以另行主张。
对被告提出的扣除原告应当承担的违约金、利息、已经预付款的税费的意见，属于抗辩意见，被告没有反诉，因此，被告的抗辩意见不是本案审理的请求范围，被告可以另行主张权利。
综上所述，根据《营业税改征增值税试点实施办法》第二条、《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、由原告广安恒源建筑劳务有限公司按1465398.80元劳务费的税费纳税后，被告重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司在本判决生效之日起10日内支付原告广安恒源建筑劳务有限公司的劳务费1465398.80元；
二、驳回原告广安恒源建筑劳务有限公司的其它诉讼请求。
案件受理费20522元，由原告广安恒源建筑劳务有限公司承担2522元，被告重庆巨能建设集团建筑安装工程有限公司承担18000元。
（判决生效后，请将上述款项以及承担的费用汇至本院账户。开户名称：麻江县财政局国库集中收付中心其它资金账户，开户帐号：2524010001201100050058，开户银行：贵州麻江农村商业银行股份有限公司。并在摘要栏注明“法院”）。
本判决发生法律效力后，若义务人不履行判决书所确定的义务，权利人应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，在履行期限届满之日起两年内向本院申请执行。
如果当事人未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。同时，直接向该院预交上诉费用。上诉期满后七日内未交上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审判长 杨仁俊
审判员 罗雍辉
审判员 龙顺彪
二〇一六年六月二十一日
书记员 付丹凤