浙江省温州市瓯海区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）浙0304民初5516号
原告：温州市盈德鞋业有限公司。住所地：温州市鹿城区中国鞋都三期L3地块（温州市鹿城双屿上伊村经济合作社内*幢*楼）。统一社会信用代码：91330302681534529。
法定代表人：黄丽华，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：林俊杰，该公司员工。
委托诉讼代理人：张斌，浙江六策律师事务所律师。
被告：温州市步昇贸易有限公司。住所地：温州市瓯海区娄桥工业园集贤路**号综合楼*楼。统一社会信用代码：913303043229924870。
法定代表人：沈晓伟，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：林型警，浙江万松律师事务所律师。
原告温州市盈德鞋业有限公司与被告温州市步昇贸易有限公司加工合同纠纷一案，本院于2016年11月11日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告温州市盈德鞋业有限公司的委托诉讼代理人林俊杰、张斌，被告温州市步昇贸易有限公司的委托诉讼代理人林型警到庭参加诉讼。在审理过程中，原、被告申请和解时间30天。本案现已审理终结。
原告温州市盈德鞋业有限公司向本院提出诉讼请求：被告支付加工款并赔偿原告因合同解除造成的损失合计818045元及利息损失（自起诉之日起按商业银行同期贷款基准利率计算至实际履行之日止）。诉讼中，原告明确诉讼请求为要求被告支付加工款664201元并赔偿利息损失（从起诉之日起按年利率4.35%计算至实际履行之日止）。事实和理由：被告因经营需要委托原告加工鞋子。原、被告双方分别于2016年5月21日和2016年5月30日签订两份实质为加工承揽合同的《购销合同》，合同约定加工货物价值分别为1334160元和1420920元。双方口头约定：货物加工完成后，被告指定的材料供应商提供的材料款在货款中予以扣减，其余由原告提供的材料款和加工费在原、被告之间进行结算。合同约定，货物交付方式为被告到原告处提货。截至2016年8月3日，原告已向被告交付了2016年5月21日《购销合同》的所有货物以及2016年5月30日《购销合同》中价值55512元的货物，合计1389672元。截至起诉之日，被告共支付原告加工款470000元。截至2016年8月18日，原告收到被告指定供应商提供的材料，共计883975元，该部分原告应付货款由被告自行与供应商结算。2016年8月15日及此后，原告多次要求被告及时提取已完成生产的鞋子，被告要求降价提货遭拒后，对原告的提货要求未做回应。2016年9月17日，被告法定代表人沈晓伟电话通知原告，以2016年5月30日签订的合同中的货物已过交货期为由，确认不要这批货物，但拒绝对此前货款进行结算。为了减少损失，原告将该合同中的未提货物进行折价处理，原价值1348908元的货物处理后所得货款为566560元，造成损失为782348元。被告尚拖欠2016年5月21日签订的合同货款为1389672元-470000元=919672元，同时被告应承担2016年5月30日签订的合同货款的损失为1348908元-566560元=782348元，鉴于原告已接收被告指定的材料供应商的材料款共计883975元，该款由被告与其指定的材料供应商自行结算，且这些材料用于两份合同的货物生产，难以区分金额，故请求判令被告支付拖欠的货款及因合同解除产生的损失合计919672元+782348元-883975元=818045元。
原告为证明其主张，向本院提供以下证据：
1.原告营业执照、被告工商登记信息，以证明原、被告的主体资格；
2.购销合同，以证明原、被告分别于2016年5月21日、2016年5月30日签订实为加工承揽合同的《购销合同》两份，约定由原告为被告部分来料加工成品鞋，两份合同约定的加工货物价值分别为1334160元、1420920元；
3.电子邮件、被告微信账号信息、微信聊天记录，以证明因被告指定的供应商无法按照生产安排及时供货、被告提货不及时等原因，原、被告双方对合同约定货物的实际交货时间存在顺延的情形；
4.录音及录音文字整理，以证明原告已经按照合同约定完成了2016年5月21日合同1334160元货物及2016年5月30日合同55512元货物的发货义务，被告以过交货期为由拒绝到被告处提货；
5.应收账款及明细，以证明原告收到被告指定供应商提供的价值883975元材料应由被告与供应商自行结算；
6.转账凭证、银行转账记录，以证明被告支付原告货款470000元；
7.合同、出货明细、银行卡交易明细清单，以证明因被告拒绝收货，原告为了减少损失，将存货折价出售义乌市跃峰鞋业有限公司，共取得货款566560元。
被告温州市步昇贸易有限公司辩称，一、原告诉称被告存在延迟提货、材料供应商没有按生产安排提供原材料不是真实情况：1.合同仅对货物交货日进行约定，没有对被告提货日进行约定；2.无法交货系原告自身经营出现问题造成，而非供应商没有按时供货造成；3.原告因自身经营恶化提出延期交货，并请求被告提前预付货款。二、原告未按2016年5月30日合同完成剩余货物，被告不应支付其他款项：1.原告仅完成2016年5月21日合同约定的货物及2016年5月30日合同约定的少量货物，且货物生产后，原告没有通知被告，也没有向被告交货；2.原告声称已将货物生产完毕并将货物折价处理给第三方没有事实依据，造成的损失没有事实依据；3.被告已经完全支付了应付货款。请求驳回原告的诉讼请求。
被告为证明其主张，向本院提供以下证据：
1.恩达鞋材情况说明、入库单、报价单，顺发毛皮对账单，陈美女情况说明、身份证、对账单、生产指令单、通话记录查询单，陈易鞋底加工场情况说明、采购入库单、订购合同、出库单，走四方情况说明、发货单、入库单，聚泰皮革结算单，以证明原告除接受被告代扣的价值883975元的材料外，还接收了价值270215元的材料，共计材料价值1154190.20元；
2.保函，以证明原告产品不符合质量要求并保函出货的事实；
3.双方往来电子邮件、录音及录音文字整理，以证明原告经营状况严重恶化、违约逾期交货且扣货不发的事实；
4.被告对其他加工企业出具的验货报告，以证明被告贸易出货、验货流程；
5.大货确认封样、品质联络书、验货照片，以证明原告产品质量不符约定的事实；
6.昊宇鞋楦情况说明、发货明细、楦头照片，以证明原告擅自要求昊宇鞋楦厂更改鞋楦导致产品质量不符合质量要求；
7.原告未出货清单，以证明因原告产品不符合质量要求而未出货的情况。
原、被告提供的上述证据，经双方质证，被告对原告提供的证据1、2、6，均没有异议；证据3，无法证明供应商没有按照生产安排及时供货，据被告了解，部分供应商不及时供货系因原告出现严重经营困难，经被告劝解并担保后，供应商才陆续供货，双方除将原交货时间2016年7月17日重新约定在2016年8月5日为最后交货期外，其他货物的交付时间都是根据双方协议严格执行；证据4，原告已完成2016年5月21日的合同及2016年5月30日合同的部分货物无异议，但2016年5月30日部分未提货是因为原告没有生产制成约定的剩余货物，导致被告无法提货；证据5，双方确实有约定被告指定的材料供应商提供的材料款在货款中予以扣减，但实际由被告代付的材料款共计1162198元；证据7，三性均有异议，合同没有经过买卖双方签章，无法证明合同存在，出货明细系原告单方制作，无法证明实际交易情况且与本案有关联性。
原告对被告提供的证据1，经核实，确认应扣减材料款合计1054319元；证据2、4，与本案不具关联性；证据3，双方往来电子邮件的取得形式不符合法律规定，不具有可采性；证据5，真实性无法确认；证据6，昊宇鞋楦情况说明非证人证言，不符合证据的法定形式，昊宇鞋楦厂是被告指定的供应商，其情况说明的中立性存在异议，按常理原告不可能擅自变更被告指定供应商的供货；楦头照片真实性、关联性均有异议；证据7，对被告已接收货物的金额没有异议，未接收的货物，以比对结果为准。
经本院审查认为，原告提供的证据1、2、6，能够证明原告所要待证的事实，本院依法予以确认；证据3，本院对原、被告货物交付时间约定顺延的事实予以确认；证据4，本院对原告按照合同约定完成了2016年5月21日合同1334160元货物及2016年5月30日合同55512元货物的发货义务予以确认；证据5，本院对原告收到被告指定供应商提供的材料应由被告与供应商自行结算的事实予以确认；证据7，无法证明与本案有关联性，故本院对原告所要的待证事实依法不予确认。被告提供的证据1，经双方核实，确认应减去材料款1054319元，本院予以确认；证据2、3、5、6、7，本院对原、被告对未交付的货物存在争议的事实予以确认；证据4，与本院无关联，本院不予确认。
本院经审理，认定事实如下：原告系皮鞋制造、加工、销售企业，被告系货物进出口贸易公司。被告因经营需要委托原告加工鞋子。原、被告分别于2016年5月21日和2016年5月30日签订两份《购销合同》，合同约定加工鞋子名称、规格、数量等，价值分别为1334160元和1420920元，交货时间最迟为2016年7月10日和2016年7月15日、2016年7月20日，同时约定质量标准严格按照客户确认样生产。产品质量必须符合客户的购买目的并商检合格；验货标准，合同货物外观、内在与包装的质量必须符合被告确认封样的水平和合同及订单的规定，如有不符，被告有权拒收。交货方式为工厂出厂。货款结算，货款凭工厂出货清单、对账单、齐全的船样、以及被告QC验货报告，在出货后被告收到全额增值税发票60天进行结算。违约条款约定，被告提出质量异议期限为原告货物出港起180天有效。合同生效后，原告保质保量交货，凡因原告产品品质不符合被告要求和销售后遭到顾客索赔所引起的涉外纠纷，其责任在原告，被告有权提出索赔，具体索赔金额以被告所遭受的损失予以统计。合同生效后，除不可抗拒原因外，原告应按期交货，如原告不能按期交货，延期三天内由原、被告双方协商解决，延期四至七天予以2%的罚金，延期八到十天予以5%的罚金，延期十一到二十天予以10%的罚金；延期二十天以上被告有权拒收货物或要求空运出货并且由原告承担空运费。对数量异议被告在货物到港后60天提出。如因延迟交货所产生的海运及陆运费用差价及一切其他费用的上浮一律由原告承担等。另双方口头约定，材料由原告或被告方指定的供应商供应材料，被告指定供应商的材料款在被告应支付原告的加工款中予以扣减。两份合同签订后，原告按约加工2016年5月21日合同项下的鞋子并交付被告，被告支付加工款470000元，尚欠该合同加工款为919672元。2016年5月30日签订的合同，经被告同意延迟交货时间为2016年8月5日，原告陆续交付被告鞋子至2016年8月11日价值为55512元。该合同项下价值为1365408元的鞋子原告未交付被告，也未向被告提供完成加工的出货单供被告确认。2016年9月17日，被告联系原告对未交付的鞋子表示不接收。诉讼中，原、被告确认2016年5月30日签订的合同于2016年9月17日解除，被告指定的供货商材料款共计1054319元应在加工款中扣减。
在审理过程中，本院根据原告财产保全的申请，依法冻结被告温州市步昇贸易有限公司的银行存款818045元。
本院认为，原、被告签订的《购销合同》实际为加工合同关系。原、被告对已完成加工鞋子尚欠的加工款为975184元（919672元+55512元）及应扣减被告方供应商提供的材料款1054319元无争议。本案争议的焦点：原告是否存在损失798848元及原告要求被告支付加工款664201元并赔偿利息损失是否应予以支持问题。根据2016年5月30日原、被告签订的《购销合同》约定，原告应向被告交付加工完成金额为1420920元的鞋子，交货时间分别在2016年7月15日和2016年7月20日。合同履行中，经被告确认延期交货时间至2016年8月5日，而至2016年8月11日，原告向被告交付完成加工的鞋子金额为55512元。至2016年9月17日，原、被告确认该合同解除，原告没有向被告交付剩余金额1365408元的鞋子，也没有向被告出具已全部加工完成的出货清单供被告确认。现原告以其已加工完成剩余金额1365408元的鞋子，并因被告未提货而自行折价566560元进行处理，认为其损失798848元，被告不予认可。现原告的证据不足以证明其已全部加工完成剩余金额为1365408元的鞋子且折价处理的事实，故原告主张其损失798848元，并以此计算主张被告支付加工款664201元及利息损失，依据不足，本院不予支持。原告主张已完成交付被告的加工款975184元（919672元+55512元），被告无异议，被告应予以支付。鉴于原、被告双方约定被告材料供应商提供的材料款在被告应支付原告的加工款中予以扣减，现被告方提供的材料款1054319元，该款足以抵扣被告应支付原告的加工款975184元。综上，原告的诉讼请求，缺乏依据，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
驳回原告温州市盈德鞋业有限公司的诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费11980元，减半收取5990元。由原告温州市盈德鞋业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。
审 判 员 陈婷婷
二〇一七年三月十三日
代书记员 张 翔
附告：判决适用的法律条文及当事人应知的相关事项
一、判决适用的法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面、客观地审查核实证据。
二、当事人应知的相关事项
1、上诉人应按一审案件预交的受理费标准预交上诉案件受理费（对财产案件提起上诉的，按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费），在向人民法院提交上诉状时预交到温州市中级人民法院，或通过农行温州市分行电汇至温州市财政局非税收入结算户，帐号：192999010400031950013。
2、当事人一般应自案件裁判文书生效后10日内向人民法院领取裁判文书生效通知书。
3、当事人负担的诉讼费用应在裁判文书生效后10日内来院交纳，或通过汇款交纳（开户行：浙江温州瓯海农村合作银行区府小微企业专营支行，户名：温州市瓯海区人民法院诉讼费罚没款专户，帐号：201000121021279000002）；当事人需要退还诉讼费用的，应在裁判文书生效后10日内来院办理诉讼费用退费手续。
4、根据法律、司法解释的规定，发生法律效力的民事判决、裁定、调解书，当事人必须履行。被执行人未按法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，未按法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金（迟延履行期间的利息或迟延履行金自法律文书指定的履行期间届满的次日起计算；加倍支付迟延履行期间的债务利息，是在按人民银行同期贷款最高利率计付的债务利息基础上再增加一倍；迟延履行非金钱给付义务的，无论是否已给申请执行人造成损失，都应当支付迟延履行金；已经造成损失的，双倍补偿申请执行人已经受到的损失）。
5、当事人一方拒绝履行的，对方当事人可以在履行期限届满后的二年内（分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算）向第一审人民法院申请执行。逾期申请的，人民法院不予受理。
6、拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的；隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的；以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。