宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民 事 判 决 书（2016）宁0104民初6693号原告：宁夏凯捷建设工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区庆丰南街西侧嘉屋理想家园（上河）第1幢6层04号房。法定代表人：穆树权，该公司总经理。委托诉讼代理人：康洁琼，北京市中银（银川）律师事务所律师。被告：宁夏天贸房地产开发有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区永康北巷银河家园5号楼6层办公房。法定代表人：李刚，该公司董事长。委托诉讼代理人：王伟军，男，该公司工作人员。原告宁夏凯捷建设工程有限公司（以下简称凯捷建设公司）与被告宁夏天贸房地产开发有限公司（以下简称天贸房地产公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年8月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告凯捷建设公司的法定代表人穆树权、委托诉讼代理人康洁琼到庭参加诉讼，被告天贸房地产公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。凯捷建设公司向本院提出诉讼请求：1、被告天贸房地产公司支付原告工程款（5%保修金除外）2976827.85元、利息87651.04元（按照年利率5%的标准自2016年1月1日暂计算至2016年7月31日），并主张利息至实际履行之日止；2、本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：2015年2月10日，原告凯捷建设公司（原名称为宁夏凯捷装饰设计有限公司）与被告天贸房地产公司签订《工程承包合同》一份，约定天贸房地产公司将位于银川市兴庆区鼓楼北街改造项目一期工程中的1#、2#楼装修工程分包给原告施工，具体施工范围以合同附件为准，施工期限为70天（自2015年3月10日起至2015年5月20日止），工程暂定价为2950000元，付款方式：2015年3月30日以部分公寓（售楼部优惠价格）加10%的工程款作为进度款，以后每月20日按照当月工程进度的60%支付进度款，工程完工验收并决算后30日内付至工程总造价的95%，剩余5%在保修期限届满后15日内付清。合同签订后，凯捷建设公司按照合同约定进行了施工，而天贸房地产公司并未按约支付进度款。涉案工程完工后，经凯捷建设公司核算，已完工工程量为3133503元，但天贸房地产公司对于凯捷建设公司的完工工程量一直不予结算。天贸房地产公司向法庭提交答辩状辩称，虽然凯捷建设公司与天贸房地产公司签订了《工程承包合同》，但凯捷建设公司并未按照合同约定实际履行合同义务，故天贸房地产公司并不拖欠凯捷建设公司工程款，请求依法驳回凯捷建设公司的全部诉讼请求。根据当事人的陈述和本院审查确认的证据，本院认定事实如下：原告凯捷建设公司的原名称为宁夏凯捷装饰设计有限公司。2015年2月10日，宁夏凯捷装饰设计有限公司与被告天贸房地产公司签订《工程承包合同》一份，约定天贸房地产公司将位于银川市兴庆区鼓楼北街改造项目一期工程1#、2#楼装修工程分包给宁夏凯捷装饰设计有限公司施工；施工范围包括：1#楼公共楼梯间、一层大厅、一层电梯前室、三至八层电梯前室、六至八层走廊，2#楼公共楼梯间（两个）、一层大厅（东侧）、一层电梯前室（东侧）、五至十层电梯前室、五至十层走廊，1#、2#楼公寓96套，以上具体装修内容另见1#、2#楼交工标准相关文件（合同附件），以上面积暂定，装修面积按实际面积（或相关法定测量部门出具的套内面积为准）结算；施工工期为70天（自2015年3月10日起至2015年5月20日止）；工程施工暂定面积4210.57平方米，包干平方单价700元每平方米，工程暂定价为2950000元；付款方式为：2015年3月30日以部分公寓（售楼部优惠价格）加10%的工程款作为进度款，以后每月20日按照当月工程进度的60%支付进度款，工程完工验收并决算后30日内付至工程总造价的95%，剩余5%在保修期限届满后15日内付清。2015年8月31日，宁夏凯捷装饰设计有限公司与天贸房地产公司达成《工程签证单》一份，约定经天贸房地产公司要求，增加以下工程量：1、新增加1号楼6、7、8层，2号楼5、6、7层公寓外墙边（不包含保温横截面宽度）至幕墙主龙骨外边石材窗台板（内层细木工板基础）；2、新增加1号楼6、7、8层，2号楼5、6、7层室内所有窗户至铝塑板边，做单层石膏板遮挡，石膏板完成后刮腻子2遍并喷涂白色乳胶漆2遍；3、新增加1号楼6、7、8层，2号楼5、6、7层西面窗台面层安装不锈钢防护栏；4、新增加1号楼6、7、8层，2号楼5、6、7层室内所有卫生间洗脸柜石材台面板。该工程监理单位泛华建设集团有限公司宁夏监理分公司在该签证单上盖章。在施工过程中，因天贸房地产公司一直未能提供相应的施工条件，凯捷建设公司无法安排施工人员及时进场施工导致工程存在延期，截止2016年7月，凯捷建设公司离场时，仍有约5%的工程未完工，具体包括部分木地板、壁纸、电器、一楼大厅地板、墙面（仅制作钢龙骨基层，其余均未完工）及顶面。2016年4月25日，宁夏凯捷装饰设计有限公司向工程项目监理单位泛华建设集团有限公司宁夏监理分公司出具《签收单》一份，载明：“因甲方至今未按合同支付我公司任何款项，我公司于2016年停止对1#、2#楼6-8层等合同范围内工程施工，现发现其他公司在1#、2#楼6-8层施工，对我公司成品造成严重破坏：1.卫生间集成吊顶拆开改完管道未恢复，并存在一体浴霸丢失；2.样板间摆放的坐便以及花洒等均发现丢失；3.1#1层楼梯间窗户瓷砖损坏，6、7层南边窗户瓷砖损坏，局部室内墙面涂黑等；请监理协调施工单位对我公司进行成品保护并恢复损坏部位；否则我公司将阻止其他公司在我公司成品范围内施工，直到恢复完毕或出具书面文件确定不需要我公司恢复”。泛华建设集团有限公司宁夏监理分公司在该《签收单》上加盖“泛华建设集团有限公司宁夏监理分公司项目监理部（17）”印章并注明：“请你单位严加看护，胡维义”。凯捷建设公司向法庭提交《工程报价清单》一份，称经凯捷建设公司核算，其已经完工的工程总量为3133503元（含税金及增项部分），按照合同约定扣除5%的质保金，天贸房地产公司应支付的工程款数额为2976827.85元。因《工程报价清单》系凯捷建设公司单方制作，本院于2016年9月19日将该《工程报价清单》转交天贸房地产公司并要求其在7日内向本院书面反馈对该《工程报价清单》的意见，但天贸房地产公司拒绝在告知笔录上签字，也未在法庭规定的期限内反馈意见。本院认为，原告凯捷建设公司与被告天贸房地产公司签订《工程承包合同》系双方真实意思表示，不违反法律规定，属有效合同。原、被告均应严格遵守合同约定，履行合同义务。现凯捷建设公司向法庭提交的《签收单》能够证实凯捷建设公司进行了部分施工，同时也能证实工程无法继续施工的原因系天贸房地产公司造成。现天贸房地产公司对于凯捷建设公司项法庭提交的《工程报价清单》在法庭限期内不发表意见，故本院依据《工程造价清单》予以采信，确认凯捷建设公司已完工工程量的工程款为3133503元（含税金及增项工程）。综上所述，按照《工程承包合同》的约定，凯捷建设公司所施工工程须扣除5%的质保金，故天贸房地产公司应支付的工程款数额为2976827.85元〔3133503元-（3133503元×5%）〕。因凯捷建设公司所施工工程未交付，且双方也未进行结算，故对凯捷建设公司主张的利息，本院按照中国人民银行同期同类贷款基准利率支持2976827.85元工程款自2016年8月1日（起诉之日）起至本判决确定付款之日止的利息。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《最高人民法院》第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：被告宁夏天贸房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告宁夏凯捷建设工程有限公司工程款2976827.85元，并按照中国人民银行同期同类贷款基准利率支付2976827.85元工程款自2016年8月1日起至本判决确定付款之日止的利息。如果被告宁夏天贸房地产开发有限公司未按本判决指定的期间履行付款义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费31316元，由被告宁夏天贸房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审 判 长  龙文臣人民陪审员  吴秀敏人民陪审员  李翠风二〇一六年十一月十五日书 记 员  杨 媛附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第一百六十四条当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。