云南省曲靖市中级人民法院
民 事 裁 定 书
（2017）云03民终84号
上诉人（原审被告）：曲靖金鑫焦化设备有限公司。
地址：沾益县望城坡。
统一社会信用代码：91530328763873272B。
法定代理人鄯某，该公司总经理。
委托代理人王全民，该公司员工。系特别授权代理。
被上诉人（原审原告）：西安胜唐鼓风机有限公司。
地址：西安经济技术开发区泾河工业园泾渭十路。
统一社会信用代码：9161017766953921N。
法定代表人周光林，该公司总经理。
委托代理人张英科，陕西金镝律师事务所律师。系特别授权代理。
上诉人曲靖金鑫焦化设备有限公司因与被上诉人西安胜唐鼓风机有限公司买卖合同纠纷一案，不服沾益县人民法院（2016）云0328民初1240号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年1月6日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
上诉人曲靖金鑫焦化设备有限公司上诉请求：1、判令撤销沾益县人民法院（2016）云0328民初1240号民事判决；2、改判上诉人不承担赔偿责任；3、一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：本案的基础事实是上诉人与被上诉人订立合同后，上诉人按照合同约定共支付80%的合同价款，但基于政策调整导致煤焦市场的变化，上诉人投产的贵州省六枝特区路鑫工业园的项目被叫停，启动时间也无法确定。上诉人曾与被上诉人达成口头约定，等政府重批项目启动后，由被上诉人完成高低压启动控制系统及PLC自控系统的安装和调试，上诉人验收后再支付合同价款的10%,保质期满付清全部合同价款。1、一审认定事实错误。1）本案诉争的合同系“买卖安装合同”，被上诉人除交付设备义务外，完成设备的安装、调试也是被上诉人的合同义务。《鼓风机买卖合同》第一条已明确合同的标的不仅只是设备，还有系统的安装调试，这也是被上诉人应当交付的一部分，否则，这些设备只是一堆废铁，上诉人愿按照下浮13.5%的标准返还全部设备；《合同》第八条还明确区分了设备及安装的价款，上诉人已全部付清了设备价款，但因被上诉人尚未履行安装调试义务，故上诉人不应支付安装调试费用25.6万元，更不应该在质保期没有开始起算时就全额支付质保金25.6万元；2）导致项目停产，无法安装系统的是因政策叫停的不可抗力所致，而非个人原因；2、一审判决适用法律错误。1）本案是不可抗力造成的，一审法院应适用不可抗力解除合同，而非认定上诉人违约。本案是由于政策调控致使合同无法如期履行，合同目的也暂时无法实现，在此情况下，上诉人完全同意被上诉人推迟履行合同或依《合同法》第九十四条规定解除合同，以设备报价下浮13.5%的标准将设备返还被上诉人，并支付运费；2）上诉人既未违反合同约定，也未给被上诉人造成任何损失，一审法院适用《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条错误，应适用不可抗力免责。
西安胜唐鼓风机有限公司未作上诉答辩。
西安胜唐鼓风机有限公司向一审法院起诉请求：1、依法判令被告支付原告剩余货款51.2万元；2、支付迟延履行产生的利息2万元；3、诉讼费由被告承担。
一审法院认定事实：2012年12月20日，原告西安胜唐鼓风机有限公司与被告曲靖金鑫焦化设备有限公司签订鼓风机买卖合同。双方约定由被告向原告购买D1250鼓风机2台，金额256万元。含鼓风机主机及其配套的防爆电动机、防爆润滑站、增速器、液力耦合器、高低压启动控制系统、PLC自控系统，交货时间是2013年5月。双方还约定按照技术协议验收，验收后质保期1年，合同签订预付合同总价30%，发货前付合同总价50%，合同完工验收合格付合同总价10%，余10%作为质保金，质保期满后一次性付清。双方还对交货方式、运输费用承担、违约责任等事项做了约定。合同签订后，原告按照合同约定的时间将鼓风机运送给被告。2013年10月28日，被告签收了原告出具的增值税专用发票。2014年6月26日，被告除高低压启动控制系统、PLC自控系统未安装完工外，其余设备已经安装完毕。被告已经支付了204.8万元，还有51.2万元未支付。另查明，被告于2014年年底停产至今。原审法院认为，合同法规定，依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。出卖人应当履行向买受人交付标的物或者交付提取标的物的单证，并转移标的物所有权的义务。买受人应当按照约定的数额支付价款。本案中，原告西安胜唐鼓风机有限公司与被告曲靖金鑫焦化设备有限公司签订的鼓风机买卖合同合法有效。原告已经向被告交付了合同约定的标的物，被告应当按照合同约定支付价款。对于被告辩解还有设备没有调试和验收的问题，合同法明确规定，当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。买受人怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。当事人没有约定检验期间的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定，但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。原、被告在鼓风机买卖合同中未约定检验期间，双方约定的交货时间是2013年5月，被告在接收货物后应当及时检验，被告自接收货物至原告起诉时已经超过两年，被告并未对原告提供的货物的质量和数量提出异议，因此，应视为原告提交的货物符合合同的约定。合同法还规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（一）经营状况严重恶化；……，本案中，原告指导安装、调试设备属于原告的合同义务，但由于被告处于停产状态，致使被告未安装高低压启动控制系统、PLC自控系统，原告属于中止履行，并未违反合同的约定。司法解释规定，买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。原告交货后，被告负有给付货款的义务。2015年银行1年内贷款利率是5.35，故对原告主张被告支付迟延履行产生的利息20000元的诉请未超过法律规定的计算标准，予以支持。对被告辩解原告未安装完毕，不支付下欠货款的主张，不符合法律的规定，不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第六十八条、第一百三十条、第一百三十五条、第一百五十八条、第一百五十九条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条之规定，判决：一、由被告曲靖金鑫焦化设备有限公司于判决生效后十日内给付原告西安胜唐鼓风机有限公司货款512000元，并支付迟延给付利息20000元。二、原告在被告履行完毕第一项判决给付义务后，应在十日内为被告完成安装、调试高低压启动控制系统、PLC自控系统。案件受理费4560元减半收取，由被告负担。
二审中，当事人没有提交新证据。
本院认为，1、原审法院2016年8月17日对上诉人曲靖金鑫焦化设备有限公司法定代表人所作的询问笔录以及上诉人2016年9月29日提交的《关于西安胜唐鼓风机有限公司与曲靖金鑫焦化设备有限公司鼓风机买卖合同纠纷一案的情况说明》未经被上诉人质证即作为认定事实的依据；2、一审判决第二项“原告在被告履行完毕第一项判决给付义务后，应在十日内为被告完成安装、调试高低压启动控制系统、PLC自控系统”超出原告诉求。本案当事人虽未对此提出上诉，但原审法院对本案的事实认定和判决内容均违反我国《民诉法》相关规定，程序违法，据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（四）项之规定，判决如下：
一、撤销沾益县人民法院（2016）云0328民初1240号民事判决；
二、本案发回沾益县人民法院重审。
上诉人预交的二审案件受理费9120元予以退回。
审判长 ： 陈 宁
审判员 ：刁云霞
审判员 ：时劲松
二〇一七年三月一日
书记员 ：张雪怡