广东省英德市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤1881民初257号
原告广东肯邦化工有限公司。地址英德市东华镇清远华侨工业园精细化工基地肯邦工业园。
法定代理人：蔡忠鹏，职务：董事长。
委托代理人邹强，广东鑫霆律师事务所律师。
委托代理人黄新超，广东鑫霆律师事务所律师助理。
被告福建省恒大建设集团工程有限公司。地址：福建省上杭县江滨路***号。
法定代表人王华。
委托代理人王步福，男，1964年4月1日生，汉族，福建省上杭县人。
原告广东肯邦化工有限公司诉被告福建省恒大建设集团工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告广东肯邦化工有限公司法定代表人蔡忠鹏原告广东肯邦化工有限公司诉称，原告与被告于2010年9月10日签订《建设工程施工合同》，约定被告承包原告位于英德市东华镇清远华侨工业园化工园区的厂房、仓库等建设工程，双方约定被告施工开始时间为2010年9月18日，竣工时间为2010年12月17日，工程竣工前5天，由承包人（即被告）通知发包人（即原告）进行验收，并向发包人提交竣工验收所需材料，承包人应配合发包人做好工程验收工作。签订合同后，原告一直严格按照合同要求履行合同义务，甚至提前支付合同款项。但相反，被告严重拖延工期，至今未向原告发出竣工通知，也一直未提供资料证明该工程已竣工以及达到验收的条件。原告鉴于签订工程合同距今已五年有余，于2015年12月31日向被告发函，告知被告履行配合验收的义务，立即向原告交付《建设工程竣工报告》及其验收的全部相关资料，但被告至今未予以回应，未配合原告验收。根据2000年1月30日实施的《建设工程质量管理条例》第十六条：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收”，以及2014年6月1日实施的《建筑工程施工质It验收统一标准》第6.0.6条规定（强制性条文，必须严格执行）：“建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负贵人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。”验收的程序必须是建设单位（原告）收到建设工程（被告）竣工报告后，才能组织竣工验收，被告是先履行义务，原告是后履行义务，被告至今未向原告提交竣工报告及其相关资料，原告是无法进行竣工验收的。综上所述，请求法院判令1、请求法院判令被告立即向原告交付《建设工程竣工报告》及其验收全部相关资料，履行验收的义务；2、被告履行协助验收位于英德市东华镇清远华侨工业园化工园区的厂房、仓库等建设工程；3、本案诉讼费用由被告负担。
原告广东肯邦化工有限公司为证明其主张向本院提交了如下证据：1、建设工程施工合同，证明原、被告双方签订《建设工程施工合同》，约定被告施工开始时间为2010年9月18日，竣工时间为2010年12月17日，工程竣工前5天，由承包人（即被告）通知发包人（即原告）进行验收，并向发包人提交竣工验收所需材料，承包人应配合发包人做好工程验收工作等内容。2、调解协议书，证明双方签订协议书，约定被告需提交工程验收所需资料。3、律师函以及EMS单、妥投证明，证明原告多次要求被告交付《建设工程竣工报告》及全部验收相关资料，以及要求被告履行协助验收涉案建设工程的义务，于2015年12月30日原告代理人再次发出律师函，要求被告履行上述义务。
被告福建省恒大建设集团工程有限公司辩称，被告一审和再审已经将事实查清，原告要验收，原告履行了再审判决书的内容后，我就会协助原告。
被告福建省恒大建设集团工程有限公司为证明其主张向本院提交了如下证据：1、（2013）清英法镇民初字第120号民事判决书；2、（2015）清中法审监民再字第6号民事判决书。
经质证，被告对原告提交的证据发表了如下质证意见：对证据一、二没有异议。证据三，与我方无关。原告对被告提交的证据发表了如下质证意见：我方对（2015）清中法审监民再字第6号民事判决书已经申请抗诉。对证据一、二的真实性无异议，对其合法性保留，对关联性无异议。证据二第十页第三段，而证据一是要求向有关主管部门递交，此二项内容互相矛盾。协助验收是被告应当履行的义务，不存在视为交付、提存的说法。我方这次是对验收进行独立之诉。
经审理查明：2010年9月10日，原告广东肯邦化工有限公司（系合同甲方）与被告福建省恒大建设工程有限公司（系合同乙方）签订了《建设工程施工合同》。其中合同就工程竣工验收约定如下：工程竣工前5天，由承包人通知发包人进行验收，并向发包人提交竣工验收资料，发包人应及时通知相关单位进行工程验收，承包人应配合发包人做好工程验收工作，验收工作应在竣工后一个星期内进行。2012年4月20日，原、被告就该工程的纠纷问题在东华镇人民调解委员会的主持下达成调解协议，其中第五条约定，福建恒大公司自本协议签订之日起15日内完成所有工程验收所需要的材料，并提交有关部门（有关部门认定材料齐全、符合验收的要求）；广东肯邦公司也应在本协议签订之日起15日内完成所有工程验收所需要的材料，并提交有关部门（有关部门认定材料齐全、符合验收的要求）。第六条约定，福建恒大公司如在15日内将所有验收所需的材料提交有关部门（有关部门认定材料齐全、符合验收的要求），但因广东肯邦公司的原因或政府原因，工程无法验收或无法按期验收的，广东肯邦公司应当在5日内将支付上述款项后的余额支付给福建恒大公司。第七条约定，如发生第六条的情况，事后工程可以验收时，福建恒大公司必须配合广东肯邦公司重新开展验收工作，如福建恒大公司不配合广东肯邦公司开展工程验收的，广东肯邦公司有权在10个月后不予支付质量保证金。2015年11月5日，清远市中级人民法院做出的（2015）清中法审监民再字第6号判决书“本院再审认为”部分认定，福建恒大公司已善意履行了《调解协议书》第五条的约定的义务。2015年12月30日，原告肯邦公司向被告恒大公司发出律师函要求被告恒大公司协助原告肯邦公司履行协助验收施工工程义务及交付相关验收资料。恒大公司对上述律师函未作出任何回应。
本院认为，双方当事人签订《建设工程施工合同》及《调解协议书》，系双方真实意思表示，该合同及调解协议书合法有效。双方应该坚持严格、全面、诚信的原则履行合同级调解书。本院针对原、被告双方争议的焦点即被告是否负有协助验收施工工程的和交付相关工程资料的义务进行分析。首先，根据双方对工程竣工验收约定如下：工程竣工前5天，由承包人通知发包人进行验收，并向发包人提交竣工验收资料，发包人应及时通知相关单位进行工程验收，承包人应配合发包人做好工程验收工作，验收工作应在竣工后一个星期内进行。福建恒大公司自本协议签订之日起15日内完成所有工程验收所需要的材料，并提交有关部门（有关部门认定材料齐全、符合验收的要求）；广东肯邦公司也应在本协议签订之日起15日内完成所有工程验收所需要的材料，并提交有关部门（有关部门认定材料齐全、符合验收的要求）。根据以上约定，原告肯邦公司要求被告恒大公司就所施工工程履行协助验收并交付相关验收资料的义务符合双方约定。其次，根据《建设工程质量管理条例》第十六条的规定，对于建设工程的验收是一种法定义务，建设方必须履行，但其履行的该项义务的前提需要由施工方予以协助。但鉴于清远市中级人民法院做出的（2015）清中法审监民再字第6号判决书认定被告福建恒大公司已善意履行了《调解协议书》第五条约定的义务，故本院对原告主张被告交付相关工程验收资料的诉讼请求不予支持。至于该工程是否完工、验收能否合格属于另一法律关系，均不影响被告负有协助验收施工工程的义务，本案在此不作处理。
综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《中华人民共和国合同法》第六十条、《建设工程质量管理条例》第十六条的规定，判决如下：
一、被告福建省恒大建设工程有限公司履行协助原告广东肯邦化工有限公司验收涉案工程的义务。上述义务自被告福建省恒大建设工程有限公司在收到原告广东肯邦化工有限公司通知之日起60日内予以履行。
二、驳回原告广东肯邦化工有限公司的其他诉讼请求。
本案诉讼费50元,由被告福建省恒大建设工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。
代理审判员 黄俊涛
二〇一六年三月三十一日
书 记 员 余志留
附相关法律条款：
《中华人民共和国合同法》
第六十条严格履行与诚实信用当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据
《建设工程质量管理条例》
第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（二）有完整的技术档案和施工管理资料；（三）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（四）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（五）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。