安徽省全椒县人民法院
民 事 判 决 书
（2016）皖1124民初1186号
原告：安徽瑞德钢结构有限公司，住所地安徽省全椒县综合经济开发区。
法定代表人：许郭明，该公司总经理。
委托代理人：王家和，安徽儒林律师事务所律师。
被告：安徽富邦天成食品有限公司，住所地安徽省全椒县十谭现代产业园文化大道1号（海螺大道北侧、文化大道西侧）。
法定代表人：谢德树，该公司总经理。
委托代理人：谢景阳，该公司员工。
原告安徽瑞德钢结构有限公司（以下简称瑞德钢构公司）与被告安徽富邦天成食品有限公司（以下简称富邦天成公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年5月9日立案受理后，由审判员惠耘适用简易程序于同年6月7日公开开庭进行了审理。原告瑞德钢构公司委托代理人王家和，被告安徽富邦天成食品有限公司法定代表人谢德树、委托代理人谢景阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
瑞德公司诉称：2014年4月，瑞德钢构公司与富邦天成公司订立一份钢结构施工合同，为富邦天成公司承建米线生产车间钢结构工程。双方约定工程为固定价235万元，施工过程中，工程变更增加131765元。瑞德钢构公司随后按约进行了施工，工程于2014年7月10日完工并交付富邦天成公司。富邦天成公司陆续支付了工程款1914040元，余欠工程款和质量保证金合计567725元未付。瑞德钢构公司多次催要未果，故诉请判决：1、富邦天成公司给付工程款567725元，并自2014年9月1日起按欠款数额的日万分之六支付延期付款违约金至清偿之日止；2、本案诉讼费由富邦天成公司承担。
富邦天成公司辩称：瑞德钢构公司在施工过程中存在粗暴施工，造成质量问题，双方没有真正意义上的验收，故尾款未结清。
瑞德钢构公司为支持其诉讼请求，向本院提供如下证据：
证据1、合同一份，工程联系单、工程量清单明细表三张。证明目的：双方存在建设工程合同关系，双方约定了总价包干为235万元、违约责任等内容；施工过程中，工程变更增加131765元。
证据2、验收记录三张。证明目的：瑞德钢构公司承建的钢结构压型金属板分项工程已于2014年7月10日验收合格，完工并交付富邦天成公司使用。
证据3、收款明细表一张。证明目的：富邦天成公司付款数额和具体付款时间，另富邦天成公司于2016年2月4日又支付工程款3万元，余欠工程款567725元。
证据4、违约金计算表一张。证明目的：截止2016年4月30日，按欠款数额日万分之六计算，富邦天成公司累计欠付违约金318129元。
证据5、工程联系单一份。证明目的：工程已于2014年11月10日完工并交付富邦天成公司使用，富邦天成公司签名认可。
经质证，富邦天成公司对瑞德钢构公司提交证据1中的《合同》、内顶板损坏维修予以认可，增加不锈钢天沟11万元有异议，认为其已包含在在钢结构工程中，主钢构增加量14630.80元没有富邦天成公司工程部签字和盖章，不予认可。证据2没有富邦天成公司施工部签章。证据3已收工程款没有异议，另垫付报监（建）费35960元，应抵扣工程款。证据4因该工程没有正式验收，且瑞德钢构公司没有解决厂房的质量问题，违约金们不认可。证据5予以认可。
富邦天成公司为支持其抗辩，向本院提供如下证据：
证据1、照片12张。证明目的：瑞德钢构公司施工过程粗暴，造成材板出现质量问题，质量问题没有全部解决，视为瑞德钢构公司未完工。
证据2、财务对账单一份。证明目的：富邦天成公司只欠瑞德钢构公司工程款531765元。
经质证，瑞德钢构公司对富邦天成公司提交的证据1真实性予以认可，证明目的不认可，最多反映施工过程中存在瑕疵，不能证明工程质量不合格。证据2欠付金额与瑞德公司的诉请相差35960元，亦就是报建费的金额，间接证明瑞德钢构公司诉请的金额是准确的。为了便于案件审理，瑞德钢构公司自愿承担7825元，从应付工程款中扣除，扣除后富邦天成公司欠付工程款为559900元。
经庭审举证、质证，本院对当事人所举证据认证如下：
（一）对瑞德钢构公司所举证据：证据1《合同》、内顶板损坏维修富邦天成公司未提出异议，真实性予以认可，增加不锈钢天沟11万元不在原《合同》内，真实性及证明目的予以认可，主钢构增加量14630.80元本院将结合其他证据综合认定；证据2真实性予以认可，能够证明压型金属板分项工程用材、安装符合要求，但不能证明此时工程完工并交付富邦天成公司使用；证据3收款明细表及证据5富邦天成公司无异议，予以确认；证据4将结合其他证据综合认定。
（二）对富邦天成公司所举证据：证据1真实性予以认可，证明目的不予认可；证据2财务对账单真实性予以认可。
根据当事人举证、质证及本院认证，本院查明本案事实如下：
2014年4月，瑞德钢构公司（乙方）与富邦天成公司（甲方）签订一份《建造工程承揽合约》，为富邦天成公司承建1﹟米线生产车间钢结构工程。双方约定工程总价包干235万元；按进度付款，1、工程预付款于合同签订之后二日内即付合约总价款30%，2、钢结构梁柱进场验收确认后二日内付总价款30%，3、彩板进场验收确认后二日内付总价款20%，4、工程完工验收确认后二日内付总价款15%，5、工程保修金为总价款5%，从工程完工并经验收合格之日起一年后一个月内付清；双方应于乙方通知甲方完成工作日起算十四天内合力完成检视及验收程序，逾期视为已检视并同意验收完成；逾期付款按总价款日万分之五罚款。合同附录中还载明，本合同造价不包含不锈钢天沟。瑞德钢构公司随后按约进行了施工，在施工过程中，增加了不锈钢天沟、内顶板损坏维修及主钢构增加量，合计工程变更增加131765元。2014年7月10日、压型金属板及安装分项工程检验批质量验收合格，同年11月10日，工程完工并交付，富邦天成公司盖章确认。富邦天成公司按进度于2014年8月25日前已付款187万元（含报建费35960元）、2015年2月13日付款5万元、2016年2月4日付款3万元、合计支付工程款1950000，下欠工程款和质量保证金合计531765元未付。诉讼中，瑞德钢构公司申请财产保全，并提供担保，本院依法查封了富邦天成公司全国用（2014）1542号国有土地使用权。
本院认为：瑞德钢构公司与富邦天成公司签订的《建造工程承揽合约》是双方当事人真实意思表示，内容不违反法律行政法规的强制性规定，合法有效，对双方当事人有拘束力。本案争议的焦点1、主钢构增加量14630.80元应否计入工程款。瑞德钢构公司于2015年11月7日报价的主钢构增加量14630.80元虽无富邦天成公司鉴证，但富邦天成公司认可双方对账后尚欠工程款531765元，加上争议的报建费35960元，恰是瑞德钢构公司诉请的567725元，说明了用钢量变更的事实及增加的金额。
焦点2、报建费用35960元能否抵扣工程款。该费用是瑞德钢构公司按项目工程比例支付给土建单位的（工程结束时退还），富邦天成公司已实际垫付，应抵扣工程款。
焦点3、违约金能否计算、如何计算。合同约定了逾期付款违约金，但明显过高，本院以实际损失为基础、兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度等因素，酌定按月利率15‰计付。钢结构工程与2014年11月10日完工，14天内完成检视及验收，逾期视为已检视并完成验收，工程完工验收确认后二日内付总价款15%，故应以2014年11月27日起算。涉案工程总价款2481765元，减去主钢构增加量14630.80元（瑞德钢构公司于2015年11月7日报价，暂不计算在内），2014年11月27日应付款95%即2343777元，实际付款187万元，以欠付473777元为基数，至2015年2月13日付款5万元时，已产生违约金17767元；以欠付423777元为基数，2015年2月14日至2015年12月24日间，已产生违约金63567元；工程保修金为总价款5%，从工程完工并经验收合格之日起一年后一个月内付清，即以2015年12月25日起算，工程总价款2481765元，减去已付的192万元，以差额561765元为基数，至2016年2月4日付款3万元时，已产生违约金10954元；以上已产生违约金合计92288元，并以531765元为基数，自2016年2月5起按月利率15‰计付违约金至实际清偿之日止。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百六十九条之规定，判决如下：
被告安徽富邦天成食品有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告安徽瑞德钢结构有限公司工程款531765元、违约金92288元，并以531765元为基数自2016年2月5起按月利率15‰计算违约金至实际清偿之日止。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费12659元，适用简易程序减半收取6330元，保全费5000元，由被告安徽富邦天成食品有限公司承担。
如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。
审判员 惠 耘
二〇一六年八月五日
书记员 汤广远
附法律条款：
《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。