河南省安阳县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫0522民初1751号
原告张海昌，男，1965年2月22日出生，汉族，住安阳市文峰区。
委托代理人魏贵军，安阳县“148”法律服务所法律工作者。
被告葛付堂，男，1965年7月6日出生，汉族，住安阳县。
被告马国顺，男，1972年11月15日出生，汉族，住安阳市文峰区。
委托代理人李海岩，河南彰德律师事务所律师。
被告濮阳市宏亚建设集团有限公司，住所地：濮阳市京开大道254号。
法定代表人陈义民，职务董事长。
统一社会信用代码914109007286786901。
原告张海昌与被告葛付堂、马国顺、濮阳市宏亚建设集团有限公司（以下简称宏亚建设集团公司）劳务合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员李文涛独任审理，公开开庭进行了审理，原告张海昌的委托代理人魏贵军，被告葛付堂，被告马国顺及其委托代理人李海岩到庭参加诉讼，被告宏亚建设集团公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告张海昌诉称，2016年4月22日，被告宏亚建设集团公司将其承包的位于安阳市龙安区于家庄的鼎盛帕堤欧小区A12#楼人防工程及A11号楼商业楼建设工程转包给被告马国顺，被告马国顺和被告葛付堂合伙建设其中的帕堤欧小区A12#楼人防工程。2016年5月份，原告受被告葛付堂、马国顺雇佣到鼎盛帕堤欧小区A12#楼人防工程建筑工地工作。经双方核对，截止到2016年11月30日，原告被拖欠工资15000元，被告葛付堂于2016年12月23日为原告出具了欠据。为讨要工资，原告于2016年1月16日向龙安区劳动仲裁委员会申请仲裁，该仲裁委员会以不符合受理条件为由驳回了原告的仲裁申请。为此请求：1、判令被告葛付堂、马国顺立即支付原告工资款15000元；2、判令被告宏亚建设集团公司对给付以上工资款承担连带责任；3、本案诉讼费由被告负担。
被告葛付堂辩称，原告所述事实不错，原告张海昌就在我的工地干活，我欠原告15000元工资，但是公司没有给我钱所以我没有给张海昌工资。
被告马国顺辩称，一、含本案原告在内的20名原告共起诉工资金额231725元。但20人中绝大多数人根本没有在安阳市鼎盛帕堤欧A12楼人防工程工地干活儿，是与葛付堂串通进行的虚假诉讼。安阳市鼎盛帕堤欧A12楼人防工程是由宏亚建设集团公司发包给马国顺承包，马国顺又转给葛付堂承包，葛付堂又转包给张某具体负责招人施工。马国顺没有雇用原告在工地干活儿，张某施工队三个班组共招用的40名工人中，也没有原告的名字，足以证明原告并没有在该工地干活儿。二、张某领葛付堂工程款打了三张收据，其中2016年10月14日收据上载明了人防车库工程面积共1700平方米。张某招用施工人员花名册中3张工资表证明三个班组的施工人员已由宏亚建设集团公司直接发放工资由工人全部领取共计275569�，对施工人员的工资已付清。三、葛付堂没有将承包的工程干完，并且质量有问题，导致承包合同被宏亚建设集团公司解除。因工程质量问题和延期未干完，剩余工程交孙素凤施工单位施工，价格为100元/平方米，所产生的费用从马国顺工程款内扣除。因此变成已完工程量按340元/平方米对马国顺结算，马国顺相应的按280元/平方米对葛付堂结算。四、应付葛付堂的承包费马国顺已全部付清葛付堂，马国顺并不欠葛付堂工程款。即便葛付堂欠原告工资，也应由葛付堂承担支付。马国顺应支付葛付堂工程款总额为1732.82平方米×280元=485189.6元。葛付堂合计已取现金437069元，余额48120.6元中减去宏亚建设集团公司暂时保留的工程质保金32000元（2年后给），剩余16120.6元，因葛付堂计算失误多购钢筋10.808吨造成浪费被宏亚建设集团公司扣除28000元，因余额已不足，由马国顺替葛付�垫付了钢筋赔款11879.4元，马国顺还替葛付堂垫付了工人打架赔偿款15000元。合计替葛付堂垫付26879.4元。如前所述，葛付堂已领取的工程款现金437069元，除去他已支付三班共四十名施工人员的工资为275569元，尚有结余161500元，足够支付个别干剩余零星小活儿人员的工资并有结余，除了张某领的四十名工人，不可能还有20名原告都在该工地干活儿，也不应该出现欠20人合计231725元工资这么大的数额未付。综上，原告起诉没有事实和法律依据，请求人民法院驳回原告的诉讼请求。
被告宏亚建设集团公司未出庭未答辩。
经审理查明，2016年4月22日，被告宏亚建设集团公司将其承包的位于安阳市龙安区于家庄的鼎盛帕堤欧小区A12#楼人防工程及A11号楼商业楼建设工程转包给被告马国顺，双方达成如下协议：建筑工程劳务大清包合同，工程承包单位濮阳市宏亚�设集团有限公司（简称甲方），劳务分包单位：马国顺（简称乙方）。根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规及相关规定，结合本工程具体情况，本着平等自愿、合作共赢、公平诚信的原则，经双方友好协商，自愿达成以下合同条款，订立本合同，供双方共同遵照执行。一、工程概况：1、工程名称：安阳市鼎盛帕堤欧A12号楼及A11号楼商业。2、工程地点：安阳市安彩大道东段于家庄村。3、……4、建筑面积：最后以图纸实际面积结算。5、工程承包形式：劳务大清包。6、开工日期：本合同工程定于2016年5月1日开工。7、竣工日期：本合同工程定于2016年6月30日竣工。8、质量等级：必须达到合格以上。9、资质：劳务大清包资质证。二、工程分包范围及承包单价：依据本工程施工图纸、变更及有关职务部门的要求除门窗、电梯、水电、地暖、外墙保温、铁艺焊接�扶手栏杆、消防、外墙涂料、防水、桩基工程、基础土方机械开挖外的所有土建施工工序及操作内容。2、分包工程内容及材料设备：按施工图施工：⑴人工配合机械清土、回填土、基础、主体结构、砌体工程、内外墙粉刷、天棚抹灰、室内外地面、屋面（除防水外）图纸所要求的局部外墙贴面砖、楼顶泡沫混凝土、楼顶道板砖、排烟道、排气管、屋面瓦、公用部分888涂料、三色线、地面砖、室外回填土、台阶散水、落水管安装。⑵工程所需的所有一级配电以下的电缆、电线、分支电箱及所有机械设备（塔吊、施工电梯、龙门架、砂浆搅拌机、砼输送泵、木工、机械、钢筋机械、砼振捣等机械设备及所有的设备安、拆机材料费用由乙方负责）；⑶周转材料（钢管、扣件、模板、方木、外架用型钢等）和使用工具；辅材、耗材（绑丝、机械连接接头、焊条、焊剂、铁�、钢丝网、铁钉、海绵胶带、胶、塑料薄膜、对拉螺栓等小型材料）由乙方负责。⑷外架防护、楼层防护、临边防护、现场材料装卸车、文明施工等用工由乙方负责。⑸临建的搭设人工费及材料费由乙方负责。⑹铲车、搅拌站人工费、油料乙方负责。⑺需用的水泥、砖、沙子、灰、钢筋、石子、砼内的支撑、马蹬、垫块甲方提供。⑻乙方承担所包工程阶段验收和竣工验收所有的费用。3、承包费用：按国家现行建筑面积计算规范执行，工程总单价商业部分360元/平方，人防部分440元/平方。4、合同签订后，无论市场人工费、材料费如何涨落，均不再调整。三、……四、……五、……六、……七、……八、……九、1、……2、大清包式劳务报酬（含自身管理费、人工费、周转材料设施租赁费、低值易耗材料费、劳务人员的医疗、保险、养老等相关费用）。3、付款节点：�工验收合格后，付至已完工作量的80%，乙方退场（包括机械、设备、材料、人员）后，支付95%的工程款，剩余款项作为保修金，两年期满后，无质量问题30日内全部无息付清。……十、……十一、……十二、……十三、……十五、……十六、……十七、……合同签订时间：2016年4月22日。后被告马国顺将该工程转包给被告葛付堂，并签订了如下协议：建筑工程劳务大清包合同，工程承包单位马国顺（简称甲方），劳务分包单位：葛付堂（简称乙方）。根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规及相关规定，结合本工程具体情况，本着平等自愿、合作共赢、公平诚信的原则，经双方友好协商，自愿达成以下合同条款，订立本合同，供双方共同遵照执行。一、工程概况：1、工程名称：安阳市鼎盛帕堤欧A12号楼人防及A11号楼商业。2、工程地点：安阳市安彩大道东段于家庄村。3、……4、建筑面积：最后以图纸实际面积结算。5、工程承包形式：劳务大清包。6、开工日期：本合同工程定于年月日开工。7、竣工日期：本合同工程定于年月日竣工。8、质量等级：必须达到合格以上。9、资质：劳务大清包资质证。二、工程分包范围及承包单价：1、工程分包范围：依据本工程施工图纸、变更及有关职务部门的要求除门窗、电梯、水电、地暖、外墙保温、铁艺焊接、扶手栏杆、消防、外墙涂料、防水、桩基工程、基础土方机械开挖外的所有土建施工工序及操作内容。2、分包工程内容及材料设备：按施工图施工：⑴人工配合机械清土、回填土、基础、主体结构、砌体工程、内外墙粉刷、天棚抹灰、室内外地面、屋面（除防水外）图纸所要求的局部外墙贴面砖、楼顶泡沫混凝土、楼顶道板砖、排烟道、排气管、屋面瓦、公用部分888�料、三色线、地面砖、室外回填土、台阶散水、落水管安装。⑵工程所需的所有一级配电以下的电缆、电线、分支电箱及所有机械设备（塔吊、施工电梯、龙门架、砂浆搅拌机、砼输送泵、木工、机械、钢筋机械、砼振捣等机械设备及所有的设备安、拆机材料费用由乙方负责）；⑶周转材料（钢管、扣件、模板、方木、外架用型钢等）和使用工具；辅材、耗材（绑丝、机械连接接头、焊条、焊剂、铁丝、钢丝网、铁钉、海绵胶带、胶、塑料薄膜、对拉螺栓等小型材料）由乙方负责。⑷外架防护、楼层防护、临边防护、现场材料装卸车、文明施工等用工由乙方负责。⑸临建的搭设人工费及材料费由乙方负责。⑹铲车、搅拌站人工费、油料乙方负责。⑺需用的水泥、砖、沙子、灰、钢筋、石子、砼内的支撑、马蹬、垫块甲方提供。⑻乙方承担所包工程阶段验收和竣工�收所有的费用。3、承包费用：按国家现行建筑面积计算规范执行，工程总单价商业部分340元/平方，人防部分380元/平方。4、合同签订后，无论市场人工费、材料费如何涨落，均不再调整。三、……四、……五、……六、……七、……八、……九、1、……2、大清包式劳务报酬（含自身管理费、人工费、周转材料设施租赁费、低值易耗材料费、劳务人员的医疗、保险、养老等相关费用）。3、付款节点：竣工验收合格后，付至已完工作量的80%，乙方退场（包括机械、设备、材料、人员）后，支付95%的工程款，剩余款项作为保修金，两年期满后，无质量问题30日内全部无息付清。……十、……十一、……十二、……十三、……十五、……十六、……十七、……2016年5月8日葛付堂又将其分包工程中的木工、砼、钢筋工程转包给张某。2016年11月10日，被告宏亚建设集团公司与被告马国顺解除了2016年4月22日签订的《建筑工程劳务大清包合同》。被告马国顺称从被告宏亚建设集团公司处领取工程款大约529158.8元，其向被告葛付堂按280元/平方结算，被告葛付堂有异议。被告葛付堂共领取工程款437069元，已支付张某所领工人工资275569元。原告张海昌从2016年5月初开始受葛付堂雇佣在该工地上从事技术员工作。经原告张海昌等人与被告葛付堂核对工作量，确认了原告张海昌等人的工资数额，被告葛付堂于2016年12月23日为原告出具了欠张海昌工资款15000元的欠据。上为本案事实。
上述事实有原告提交的欠据、劳动监察大队两份笔录、宏亚建设集团有限公司与马国顺签订的清包合同、马国顺与葛付堂签订的清包合同，被告葛付堂提供的工资表和考勤表，被告宏亚建设集团有限公司提供的葛付堂与张某的承包协议、宏亚建设集团有限公�与马国顺签订的合同解除协议、张某编制的施工人员名单、葛付堂收据、工程款收据、鼎盛公司扣除剩余钢筋款证明、录音资料及证人张某出庭作证予以证实，所有证据经庭审质证、认证后，可以做为认定本案事实的依据。
本院认为，原告张海昌在被告葛付堂分包工程工地上工作，证明原告张海昌与被告葛付堂之间存在劳务合同关系，被告葛付堂给原告出具欠其工资15000元的欠条证实其欠原告工资15000元的事实，该债务依法应当予以偿还，故原告要求被告葛付堂给付工资款15000元的请求，本院依法予以支持。被告马国顺不具备相应的分包资质，系违法分包人，依法应对欠付原告张海昌的工资款承担连带责任，故对原告要求被告马国顺承担给付责任的请求本院依法予以支持。被告马国顺辩称原告不是其承包工程的工地上的工人依据不足，故本院对被告马国顺的该项辩解意见不予采信。被告马国顺辩称其已付清被告葛付堂工程款，被告葛付堂否认，被告马国顺也认可按照280元/平方向葛付堂结算葛付堂不同意，故对被告马国顺的该项辩称本院不予采信，被告马国顺和被告葛付堂关于双方工程款的纠纷可另案主张。被告宏亚建设集团公司已与被告马国顺结清工程款，故原告要求被告宏亚建设集团公司承担给付责任的依据不足，本院依法不予支持。依据《中华人民共和国劳动法》第五十条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：
被告葛付堂于本判决生效后10日内给付原告张海昌工资款人民币15000元；
被告马国顺对上述债务承担连带责任；
驳�原告张海昌对被告濮阳市宏亚建设集团有限公司的诉讼请求。
案件受理费175元，减半收取87.5元，由被告葛付堂、马
国顺负担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。
期满不上诉或上诉二审裁判后判决生效，双方当事人必须自觉履行，否则，本院将依据对方当事人的申请予以执行，当事人应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条的规定，在法定期限内申请执行，逾期不申请，本院将视为放弃权利。
审判员 李文涛
二〇一七年四月二十八日
书记员 甄 灏