湖南省长沙市芙蓉区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘0102民初第1316号
原告海南中航天建设集团有限公司湖南分公司，住所地长沙市雨花区城南中路23号荣安大厦708、709室。
负责人刘溢桦。
委托代理人袁海丰，湖南金州律师事务所律师。
被告唐巧玲，女，1968年9月1日出生，汉族。
被告湖南鼎冠酒店管理有限公司，住所地湖南省长沙市芙蓉区五一大道417号一楼101房。
法定代表人唐巧玲。
原告海南中航天建设集团有限公司湖南分公司（以下简称中航天公司）诉被告唐巧玲、湖南鼎冠酒店管理有限公司（以下简称鼎冠公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年3月16日立案受理后，依法适用普通程序，由审判员杨惠担任审判长，与人民陪审员邓玮、杜波组成合议庭，于2016年4月21日公开开庭进行了审理，原告委托代理人袁海丰到庭参加诉讼，被告唐巧玲、鼎冠公司经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告中航天公司诉称：中航天公司与鼎冠公司于2014年5月8日签订《娱乐会所装修工程合同书》一份，约定由乙方中航天公司承接甲方鼎冠公司投资经营的“长沙****娱乐会所”的装修工程，工程总造价460万元人民币。合同约定，乙方进场施工20天内，甲方支付工程总造价的30%即138万元工程款给乙方，但乙方进场施工一个多月，累计工程款将近两百万元后，甲方仍未付任何工程款，导致工程停工。
另外，据中航天公司事后调查得知，唐巧玲于2014年5月8日代表鼎冠公司与中航天公司签订装修合同时，由于拖欠房屋租金达数百万元，位于长沙市芙蓉区五一大道417号的待装修房屋已被出租人解除租赁合同并收回房屋，唐巧玲根本无权对该房屋进行装修。而且，鼎冠公司是唐巧玲和另一股东徐愫芮为经营“****娱乐会所”专门注册，注册地址就是装修合同中约定的待装修房屋，目前公司没有任何工作人员，也没有正常经营。
中航天公司认为，唐巧玲故意隐瞒待装修房屋已被出租方收回的重要信息，骗取原告对该房屋进行装修，明显存在恶意，所以应当对鼎冠公司的债务承担连带偿还责任。为维护其合法权益，请求判令：鼎冠公司支付中航天公司装修工程款1183000元，并赔偿中航天公司违约金50万元；唐巧玲和鼎冠公司承担连带赔偿责任。
被告鼎冠公司未予答辩。
被告唐巧玲未予答辩。
经审理查明：唐巧玲系鼎冠公司股东及法人代表。2014年5月8日，唐巧玲在明知位于长沙市芙蓉区五一大道417号长沙****娱乐会所的房屋已被出租人解除租赁合同并要求收回房屋的情况下，代表甲方鼎冠公司与乙方中航天公司签订《娱乐会所装修工程合同书》，将长沙****娱乐会所的室内装修及水电安装工程以包工包料的形式发包给中航天公司。合同约定：工程整体造价按预算包干价为460万元。合同工期总日历天数60天，自2014年5月10日起开始计算工期。付款方式为：合同签订后，乙方进场装修20天内，甲方从财产担保贷款中支付工程整体造价的30%即人民币壹佰叁拾捌万元整给乙方（如贷款没有下来则继续垫资到贷款下来为止，乙方不得以任何理由要求甲方支付工程款）。以后按月结算，乙方每月25日向甲方报当月的工程进度量，甲方收到报告后三日内审核工程量，审核后二日内按已实际完成工程量的80%向乙方支付工程进度款…甲、已双方分别指派徐丰、柳伟清为驻施工工地履行合同的代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更等手续和其他事宜。合同违约责任条款约定：合同任何一方未履行合同约定给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；甲方不按合同约定拨付款，每拖延一天按2000元/天的违约金给乙方。合同还就其他事项进行约定。
合同签订后，中航天公司按约定进场施工一个多月，鼎冠公司未予给付工程款，中航天公司催收无果故停止施工。2015年2月8日，鼎冠公司施工代表徐丰核定中航天公司施工总量为1183000元。
以上事实，有当事人身份信息、《娱乐会所装修工程合同书》、工程量结算书、本院（2014）芙民初字第55号民事判决书、（2014）芙执字第1707号执行裁定书、当事人陈述等证据证实。
本院认为：中航天公司与鼎冠公司签订的装修合同合法有效，中航天公司依约履行了施工义务，鼎冠公司不按工程进度给付工程款的行为构成违约，鼎冠公司将其已无使用权利的房屋发包给他人装饰装修，造成本案装饰装修合同事实上无法再履行，中航天公司要求鼎冠公司给付全部装修工程款的诉请合理，本院予以支持。装饰装修合同约定甲方鼎冠公司不按合同约定拨付工程款，每拖延一天按2000元/天的违约金给乙方中航天，现中航天公司根据鼎冠公司的违约情况向本院主张50万元违约金远低于合同约定的违约金损失，且两被告均未对此提出抗辩，故本院对中航天的违约金诉请金额予以支持。
关于唐巧玲的责任承担问题。《中华人民共和国公司法》第二十条规定公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。唐巧玲作为鼎冠公司的法定代表人，明知长沙****娱乐会所的待装修房屋已被出租方收回，却故意将其装饰装修工程发包给中航天公司且未给付工程款项，损害了公司及债权人的利益。唐巧玲虽存在滥用权利的行为，但其行为不符合《中华人民共和国公司法》第二十条关于公司股东滥用公司独立人格逃避债务适用条件，鼎冠公司作为独立法人，应对唐巧玲的行为后果承担合同责任，唐巧玲在本案中依法不承担责任。
综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第二十条第三款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、湖南鼎冠酒店管理有限公司在本判决生效后三日内支付海南中航天建设集团有限公司湖南分公司工程款1183000元；
二、湖南鼎冠酒店管理有限公司在本判决生效后三日内赔偿海南中航天建设集团有限公司湖南分公司违约金500000元；
三、驳回海南中航天建设集团有限公司湖南分公司对唐巧玲的诉讼请求。
如未按上述判决指定期间履行金钱给付义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费19947元，由湖南鼎冠酒店管理有限公司负担。
如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审 判 长 杨 惠
人民陪审员 邓 玮
人民陪审员 杜 波
二〇一六年七月五日
书 记 员 李自香
《中国人民共和国合同法》
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
《中华人民共和国公司法》
第二十条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。