重庆市第四中级人民法院
民 事 判 决 书
（2016）渝04民终1353号
上诉人(原审被告)：重庆怡豪房地产开发有限公司，住所地：重庆市渝北区。
法定代表人：彭力，该公司董事长。
委托诉讼代理人：彭德高，重庆渝法律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)：易为，女，土家族，1972年3月24日出生，住重庆市酉阳县。
委托诉讼代理人：陈伟，重庆汇润律师事务所律师。
上诉人重庆怡豪房地产开发有限公司（以下简称怡豪公司）与被上诉人易为商品房预售合同纠纷一案，重庆市酉阳土家族苗族自治县人民法院于2016年7月20日作出(2016)渝0242民初447号民事判决。怡豪公司对该判决不服，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2016年9月18日公开开庭进行了审理。上诉人怡豪公司的委托代理人彭德高，被上诉人易为的委托代理人陈伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
怡豪公司上诉请求：依法撤销原判，改判怡豪公司只承担从一审法院之日起向前倒推2年的逾期办证违约金。主要事实和理由为：逾期办证违约金是以日为单位累计计算，即违约金的数额是随着违约行为的持续发生每日不断增长，性质上属于继续性债权，应按照每日发生的单独债权分别适用诉讼时效。因此，从立案之日起倒推2年前的逾期办证违约金，因其请求权超过了诉讼时效而不应得到支持。
易为辩称，根据双方的《商品房买卖合同》第十三条第二款、第四款的约定，怡豪公司应当在接房之日起60日内取得登记受理单，并于实际取得登记受理单之日起30日内支付违约金。诉讼时效是从知道或者应当知道权利被侵害之日起计算，如果怡豪公司在取得受理单后30日内不支付违约金，易为至此才知道权利被侵害，其诉讼时效也才开始起算。原审判决正确，请予维持。
易为向一审法院起诉请求：1.怡豪公司返还工本费80元、抵押登记费90元、天然气安装费2850元，合计3020元；2.怡豪公司支付逾期交房违约金7294元（从2010年8月1日起至2011年3月9日按日以已付购房款339126元的万分之一为标准计算）以及逾期办证违约金55074元（从2011年5月9日起至2015年10月18日按日以易为已付购房款339126元的万分之一为标准计算）；3.怡豪公司承担诉讼费。
一审法院认定事实：易为购买怡豪公司开发预售的位于酉阳县桃花源镇城北新区怡豪国际公寓商品房一套。2009年7月28日，双方签订了《重庆市商品房买卖合同》，约定房屋建筑面积为159.53平方米，总价款为339126元。合同对双方的权利义务及相关责任进行了约定，第七条第一款第二项约定：“属预售商品房的，甲方应当在2010年7月31日前，依照国家和地方的有关规定，将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。如遭遇不可抗力，甲方应在发生之日起30日内书面告知乙方，甲方可据实延期交房。”第七条第二款第一项约定：“本商品房交付时应符合以下条件：本商品房已通过竣工验收备案登记，取得了《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。”第八条第一款约定：“甲方应于确定交房日的七日前书面通知乙方做好办理交付手续的准备。双方进行正式验收交接时，甲方应当出示《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。验收交接后，双方应签署房屋交接单。甲方还需提供《新建商品房屋质量保证书》和《新建商品房屋使用说明书》。甲方不出示证明文件或出示证明文件不齐全，乙方有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由甲方承担。”第九条约定：“除本合同第七条约定的遭遇不可抗力情况外，甲方如未按本合同约定的期限将该商品房交付乙方使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期在30日（含）之内，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金，合同继续履行；（2）逾期超过30日（与本条第1款第（1）项约定的日期相同）后，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息（按银行同期贷款利率计算），并按乙方已付房价款百分之0.5向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1（该比率应不小于本条第1款第（1）项中的比率）的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金。”合同第十三条第二款约定：“预售商品房的，在本商品房实际交付使用之日起60日内，由甲乙双方向房屋所在地土地房屋登记机构提出办理本商品房《房地产权证》的申请，提交土地房屋登记机构规定的相关资料，并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单。”第十三条第四款约定：“如因甲方的责任，未能按期向房屋所在地土地房屋登记机构提交办理本商品房《房地产权证》的申请，取得土地房屋登记机构出具的登记受理单的，双方同意按下列方式处理：按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期在30日（含）之内，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1的违约金，并于甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金。（2）逾期超过30日（与本条本款第（1）项约定的日期相同）后，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息（按银行同期贷款利率计算），并按乙方已付房价款百分之0.5向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定向土地房屋登记机构提交资料并取得登记受理单之日起，至甲方实际提交资料并取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之1（该比率应不小于本条本款第（1）项中的比率）的违约金，并于甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金。”第二十二条约定：“本商品房买卖所产生的规费和税费应由甲乙双方按规定各自承担。”补充协议第五条第一项约定：“乙方委托甲方办理所购商品房的房屋产权证的，须于房屋交付的同时向甲方提交办理房屋产权证所需资料（包括购房合同、夫妻双方或单身的身份证复印件、未成年人户口簿及其监护人身份证和户口簿复印件、购房收据、委托书、面积结算协议等）以及相关费用（含专项维修资金、相关税费、面积差异结算款等，如有变化以房管部门、税务部门的最新规定为准）。否则，每逾期一日甲方可按照购房总价款的万分之一的标准向乙方收取违约金并顺延为乙方办理房屋产权证的时间。”
合同签订后，易为支付了首付款109126元及代收费18929元（包括工本费80元、抵押登记费90元、天然气安装费2850元等费用），余款23万元通过银行按揭的方式付清。易为于2011年3月9日接房入住。到目前为止，怡豪公司未取得涉案房屋的《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，亦未取得涉案房屋的《房地产权证》。
一审法院认为，双方当事人的争议焦点主要有：一、易为请求逾期交房违约金是否超过诉讼时效；二、怡豪公司应如何承担逾期办证违约；三、怡豪公司应否返还易为代收的工本费、抵押登记费、天然气安装费。针对以上焦点，分别评述如下：
关于焦点一。根据《重庆市商品房买卖合同》第七条、第八条的约定，怡豪公司应于2010年7月31日前向易为交付符合交房条件的房屋，但实际上接房时间是2011年3月9日，怡豪公司未举示证据证明涉案商品房符合约定的交房条件并通知了易为前来接房。因此，可以认定怡豪公司存在逾期交房的违约事实。根据《重庆市商品房买卖合同》第九条的约定，怡豪公司应当从实际交房之日起30日内向易为支付违约金，故易为提出逾期交房违约金的诉讼时效的起点应当从怡豪公司实际交房之日起（包括当日）30日期满后起算，即从2011年4月8日起计算。根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条的规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。”易为于2016年2月18日才起诉要求怡豪公司支付逾期交房的违约金，且未提供证据证明诉讼时效存在中止、中断或延长的事由。故易为请求支付逾期交房违约金已经超过诉讼时效，不予支持。
关于焦点二。根据《重庆市商品房买卖合同》第十三条及《补充协议》第五条的约定，案涉商品房申请办理房地产权登记并取得登记受理单系双方当事人共同的义务，双方应当相互配合完成，且易为应当在房屋交付的同时向怡豪公司提交其应当提交的相关资料。既然该资料是由易为向怡豪公司提交而不是直接向行政主管部门提交，那么怡豪公司就有告知易为办理商品房房地产权登记所需具体资料的义务，在提交资料不齐导致无法申请办理房地产权登记时还应有及时告知补交资料的义务。而本案中，怡豪公司未举示证据证明至今未取得房地产权登记受理单系因易为应当提交的资料不齐且其已经履行了告知义务，即未能取得房地产权登记受理单的责任不在易为。相反，怡豪公司至今未取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》，也未向行政主管部门提交商品房分户登记申请，其取得房屋产地产权登记受理单的前提条件尚不具备，而取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》显然属于怡豪公司的义务。因此，未能取得当地土地房屋登记机构出具的房地产权登记受理单的责任归咎于怡豪公司，怡豪公司存在逾期办证的事实。同时，根据《重庆市商品房买卖合同》第十三条第四款第二项部分内容的约定，怡豪公司应于实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向易为支付违约金。基于该约定，易为主张的逾期办证的诉讼时效应当从怡豪公司实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日后起算。本案中，怡豪公司在易为提起诉讼时仍未取得该受理单，因此易为提出逾期办证违约金的诉讼请求没有超过诉讼时效。另外，根据《重庆市商品房买卖合同》第十三条第二款的约定，怡豪公司应当在案涉商品房交付之日起60内取得房地产权登记受理单，本案逾期办证的违约时间起止时间应从2011年5月9日（商品房实际交付之日2011年3月9日起经过60日后的次日）起至怡豪公司实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日止。因此，可以认定该逾期办证违约金的计算期间为2013年5月9日至2015年10月18日，以已支付的购房款339126元为基数按每日万分之一的标准计算，即55074元。
关于焦点四。《重庆市物价局关于实行商品住房销售价格“一价清”制度的通知》中所规定的“一价清”制度并不是政府的“价格干预措施”，而仅是收费方式的改变，并未免除购房者的缴费责任。就《重庆市物价局关于实行商品住房销售价格“一价清”制度的通知》即渝价（2006）753号文件中的相关规定而言，其中关于规费部分，规费系指经法律法规授权由政府有关部门对公民、法人和其他组织进行登记、注册、颁发证书时所收取的证书费、执照费、登记费等。本案中工本费、抵押登记费应属规费。《重庆市商品房买卖合同》第二十二条约定：“本商品房买卖所产生的规费和税费应由甲乙双方按规定各自承担。”易为依据“一价清”制度要求怡豪公司返还工本费、抵押登记费等规费，不应得到支持。抵押登记费并不属于“一价清”制度规定的内容。工本费虽然属于“一价清”制度中规定直接并入商品住房销售价格之中的内容，但易为于签订合同当日即向怡豪公司交纳了工本费等费用，其后未行使撤销权。《中华人民共和国民法通则》第五十九条的规定：“下列民事行为，一方有权请求人民法院或者仲裁机关予以变更或者撤销：（一）行为人对行为内容有重大误解的；（二）显示公平的。被撤销的民事行为从行为开始起无效。”易为在向怡豪公司交纳该工本费后并未行使撤销权，故对易为要求怡豪公司退还工本费的请求，亦不予支持。关于上户费等其他部分。易为购房价款中是否包含了水、电、天燃气、闭路电视安装等上户费在合同中的约定并不明确。根据《重庆市物价局关于实行商品住房销售价格“一价清”制度的通知》的规定，水、电、气一户一表的安装收费，闭路电视安装费等上户费本身应由购房者交纳，“一价清”制度只是规定将由房地产开发经营企业代收的水、电、气一户一表的安装收费，闭路电视安装费，转移登记费，土地权属调查费，地籍测绘费，房地产权证工本费直接并入商品住房销售价格之中。从易为于签订合同当日向怡豪公司交纳工本费、抵押登记费、印花税、大修基金、交易手续费、天然气安装费、契税等事实行为来看，能够认定双方订立合同时该商品房的房价中并未包含天燃气安装费的事实。由此，渝价（2006）753号文件并不一定当然适用本案的商品房预售合同，故对易为要求怡豪公司退还天然气安装费的请求不予支持。另外，怡豪公司已经办理完毕银行按揭所需的抵押，天然气均已安装入户，易为亦承认是因委托怡豪公司办理《房地产权证》而向其支付的工本费，怡豪公司在收取上述费用后并未获利。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十条、第一百一十四条，《中华人民共和国民法通则》第五十九条、第一百三十五条、第一百四十条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款，《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、由重庆怡豪房地产开发有限公司于本判决生效后10日内支付易为逾期办证违约金55074元；二、驳回易为的其他诉讼请求。案件受理费1176元，由重庆怡豪房地产开发有限公司负担，退还易为1176元。
二审中，当事人没有提交新证据。本院查明的事实与一审查明的事实相同。
本院认为，二审中，双方的争议焦点是：怡豪公司的诉讼时效抗辩主张能否成立。
就逾期办证违约金的支付问题，双方的《商品房买卖合同》第十三条第四款第二项约定：“甲方实际取得土地房屋登记机构出具的登记受理单之日起30日内向乙方支付违约金”。一方面，该约定不能成为怡豪公司拒付违约金的理由。约定怡豪公司取得登记受理单之日起30日内支付违约金，按通常理解，怡豪公司未取得登记受理单即因支付期限未到而可以拒付违约金。但依此解释，怡豪公司迟延取得登记受理单三年之久后，购房人尚不能追究其迟延履行违约责任，这显然违反了合同目的和诚实信用原则。因此，怡豪公司不能以该约定作为其拒绝承担迟延履行违约责任的理由。另一方面，该约定能够成为反驳怡豪公司诉讼时效抗辩主张的理由。诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。既然约定了怡豪公司取得登记受理单后30日内支付违约金，这就使得购房人有理由相信并等待怡豪公司在迟延取得登记受理单后30日内支付迟延履行违约金，由此可以认为，其迟延履行违约金支付请求权的诉讼时效期间应自怡豪公司取得登记受理单30日后之次日起算。鉴于此，本院对怡豪公司提出的时效抗辩主张不予采纳。
综上所述，怡豪公司的上诉理由不成立，其上诉请求本院不予支持。原审判决结论正确，应当予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十四条之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费558元，由重庆怡豪房地产开发有限公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 谭中宜
代理审判员 刘文玉
代理审判员 万永福
二〇一六年九月十八日
书 记 员 谢 一