山东省菏泽经济开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）菏开民初字第186号
原告（反诉被告）许忠星，农民。
委托代理人李喜梅，山东贵和律师事务所律师。
被告（反诉原告）菏泽鹏远置业有限公司，住所地菏泽市淮河东路徐河村166号。
委托代理人陆小华，该公司副总经理。
委托代理人高群，山东君诚仁和律师事务所律师。
原告（反诉被告）许忠星与被告（反诉原告）菏泽鹏远置业有限公司（以下简称菏泽鹏远公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2015年2月5日受理后，依法组成合议庭，于2015年4月7日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）许忠星及其委托代理人李喜梅，被告（反诉原告）菏泽鹏远公司的委托代理人陆小华、高群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告（反诉被告）许忠星诉称，2013年8月7日，许忠星与菏泽鹏远公司签订商品房买卖合同一份，约定：许忠星购买菏泽鹏远公司预售的菏泽鹏远华府居住小区二期工程第0009幢楼02单元12006室，总价款为351659元；菏泽鹏远公司应当于2013年12月31日前，将验收合格的商品房交付给许忠星使用；如逾期交房，许忠星有权要求菏泽鹏远公司每日按已付购房款的万分之二支付逾期交房违约金。合同签订后，许忠星依约支付了全部房款，菏泽鹏远公司却迟迟不交房。经许忠星多次催促，菏泽鹏远公司于2014年8月份先后张贴公示和承诺，承诺如在2014年11月30日前未完成综合验收，菏泽鹏远公司承担双倍违约金，已交房和未交房业主同等对待。经查，菏泽鹏远公司在2014年11月30日前未完成综合验收，至今未向许忠星交房。请求判令菏泽鹏远公司支付许忠星违约金64000元（自2014年1月1日起计算至2015年4月7日）；诉讼费用由菏泽鹏远公司负担。
被告（反诉原告）菏泽鹏远公司答辩并反诉称，因为验收原因，菏泽鹏远公司确实存在一定期限内的迟延交房，并愿意为此承担相应的合同责任，但是涉案房屋已于2014年3月14日验收合格，具备了商品房买卖合同约定的交房条件，菏泽鹏远公司于次日登报公告通知许忠星领受房屋，对于2014年3月15日之后许忠星仍然拒绝领受房屋的行为，是其自行扩大的损失。因此，对许忠星的上述诉讼请求，依法应予驳回。许忠星拒绝领取房屋，给菏泽鹏远公司带来了保管方面的损失和楼房灭失的风险，也违反了合同约定，故提出反诉，请求判令许忠星支付菏泽鹏远公司违约金和保管费9000元，并承担反诉费用。
原告（反诉被告）许忠星辩称，菏泽鹏远公司反诉请求没有事实及法律依据，请求法院依法驳回菏泽鹏远公司的诉请。
经审理本院认定，2013年8月7日，许忠星与菏泽鹏远公司签订商品房买卖合同一份，约定：许忠星购买菏泽鹏远公司开发的菏泽鹏远华府居住小区二期工程第0009幢楼02单元12006号房，总价款为351659元，许忠星应于2013年7月31日交齐首付房款，计105659元，余款246000元由许忠星办理银行按揭；菏泽鹏远公司应当于2013年12月31日前，将经验收合格的商品房交付给许忠星使用；如逾期交房，许忠星有权要求菏泽鹏远公司每日按已付购房款的万分之二支付逾期交房违约金；商品房达到交付条件后，菏泽鹏远公司应当书面通知许忠星办理交付手续，双方进行验收交接时，菏泽鹏远公司应当出示合同规定的证明文件，并签署房屋交接单，所购商品房为住宅的，菏泽鹏远公司还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，不出示证明文件或出示证明文件不齐全，许忠星有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由菏泽鹏远公司承担；如因许忠星原因导致延期交房30天，菏泽鹏远公司有权按许忠星自动退房处理，并加罚许忠星总房价1%的违约金。合同签订后，许忠星依合同约定支付了首付房款并办理了按揭贷款。菏泽鹏远公司至今未向许忠星交付房屋。
许忠星提交加盖有菏泽鹏远公司公章的公示一份，载明：“致鹏远华府二期业主：因我公司二期延期交房对业主造成的不便，我公司表示深感歉意。经公司研究决定，将严格遵守主管部门《对鹏远华府二期暂停交房的决定》，直至完成二期综合验收合格以后再以各种形式通知各位业主继续交房。目前项目单体已经通过竣工验收，各项综合验收工作也正在积极办理和准备中。我公司承诺将于2014年11月30号前完成二期综合验收。其他关于违约金等一切相关事宜将严格按照合同约定条款执行，已交房和未交房的业主同等对待。2014年8月8日”。许忠星称菏泽鹏远公司将该公示张贴于小区墙上，告知许忠星等业主延期交房事宜，并作出上述承诺。经质证，菏泽鹏远公司不予认可，称公示上的内容是菏泽鹏远公司出具并加盖了公章，但后因特殊原因没有张贴。
2014年8月15日，菏泽鹏远公司张贴承诺书一份：“鹏远华府二期业主：目前项目单体已经通过开发、施工、监理、设计四方单位竣工验收，同时房屋水电煤气等各项设施已满足房屋使用，各项综合验收工作也正在积极办理和准备中。经我公司研究决定，严格遵守双方签订的购房合同，并按照合同有关条款承担相应的法律违约责任。同时遵守主管部门《对鹏远华府二期暂停交房的决定》，直至完成二期综合验收后以各种形式通知各位业主继续交房。本公司承诺将于2014年11月30号前完成二期综合验收。如果在2014年11月30号未通过综合验收，我公司承担双倍违约金。”
菏泽鹏远公司提交落款时间为2014年3月14日的建设工程竣工验收记录表及2014年3月15日牡丹晚报复印件各一份，拟证明涉案房屋已经验收合格，菏泽鹏远公司以登报公告的方式通知了许忠星领受房屋。经质证，许忠星不予认可，称竣工验收记录表不能作为涉案房屋验收合格的依据，菏泽鹏远公司提交的登报公告与合同约定的交房通知方式不符。
上述事实，有商品房销售合同、收款收据、个人住房借款合同、交房单据、建设工程竣工验收记录表、报纸复印件及当事人陈述等证据在卷为凭，并经双方当事人庭审质证和本院审查，可以采信。
本院认为，原告（反诉被告）许忠星与被告（反诉原告）菏泽鹏远公司签订的商品房买卖合同，系双方当事人真实意思表示，且不违反法律法规的强制性规定，为有效合同，双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。许忠星依合同约定支付购房款后，菏泽鹏远公司未在约定的期限向许忠星交付房屋，已经构成违约。菏泽鹏远公司虽然辩称涉案房屋于2014年3月14日已经验收合格，但其提交的建设工程竣工验收记录表并不能作为验收合格的依据，且落款时间早于其作出承诺的时间，另其提交的交房公告报纸，亦与合同约定的交房通知方式不符，故对菏泽鹏远公司的主张，本院不予采信。菏泽鹏远公司虽然称许忠星提交的公示未张贴，但对其真实性予以认可，且该公示与菏泽鹏远公司出具的承诺能够相互印证，现有证据不能证明涉案房屋于菏泽鹏远公司作出承诺的时间前通过该综合验收，故菏泽鹏远公司应当按照承诺内容承担违约责任。菏泽鹏远公司至今未向许忠星交房，许忠星请求自逾期之日2014年1月1日起至2015年4月7日，每日按已付购房款的万分之二的双倍支付违约金，于法有据，应予支持，数额为64987元（351659元×0.0002／天×2×462天）。许忠星仅请求64000元，是对其权利的处分，不违反法律规定，应予准许。菏泽鹏远公司的反诉主张，与查明的事实不符，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）菏泽鹏远置业有限公司支付原告（反诉被告）许忠星逾期交房违约金64000元，限判决生效后三日内履行完毕；
二、驳回被告（反诉原告）菏泽鹏远置业有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本诉案件受理费1400元、反诉案件受理费25元共计1425元，由被告菏泽鹏远置业有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省菏泽市中级人民法院。
审 判 长 周登亮
审 判 员 翟艳英
人民陪审员 邵传红
二〇一五年七月一日
书 记 员 魏 静