新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）新0202民初733号
原告：克拉玛依市森磊劳务有限公司，住所克拉玛依市独山子区湛江路2号（面粉厂院西侧西北角），统一社会信用代码：×××。
法定代表人：李永福，职务：总经理。
委托诉讼代理人：贾光云，男，汉族，1977年4月8日出生，系该公司员工，住所奎屯市。
委托诉讼代理人：赵冬至，新疆天策律师事务所律师。
被告：山西尚风科技股份有限公司，住所地山西省太原市小店区龙兴街190号时代自由广场B座18层，统一社会信用代码：×××。
法定代表人：孟新利，职务：总经理。
委托诉讼代理人：张桐，男，汉族，1985年5月25日出生，系该公司员工，住所山西省太原市杏花岭区。
原告克拉玛依市森磊劳务有限公司（以下简称森磊公司）与被告山西尚风科技股份有限公司（以下简称尚风公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年8月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告森磊公司的委托诉讼代理人贾光云与赵冬至、被告尚风公司的委托诉讼代理人张桐均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告森磊公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款375435元、逾期利息87202.8元，合计462637.8元；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2012年6月，被告与独山子石化分公司签订了《新建电厂燃化车间汽车卸煤沟区域增加防风抑尘网合同》一份，因被告无人干活，就与原告在2012年7月签订了一份土建施工和钢结构制作及安装合同，双方约定合同总包干价为1200000元。2013年8月，双方又签订了一份挡风板安装合同，约定挡风板安装单价为18元/每平方米。合同签订后，原告带领工人按期保质完成了第一份合同。关于挡风板安装合同，原告施工了4185.84平方米，共计75345元，被告也出具了工程经济签证单。上述工程完工后，被告仅支付工程款900000元，其他至今未付。双方经有关部门处理，仍未果，故原告诉至法院。
被告尚风公司辩称，请求法院驳回原告不合法的诉讼请求。理由如下：1、对双方发生的施工合同关系的事实无异议，双方应该按照合同履行义务，同意以总价1200000元进行结算，被告也已经向原告支付了工程款900000元，但是原告诉请被告的欠款事实不成立，是原告单方面造成，没有按照合同向被告交付技术、施工和结算资料及结算价款100%的收据，致使双方至今未能办理结算和付清尾款事宜。2、拖欠农民工工资的责任在于原告。在合同约定付款条件不具备时，被告不存在延期付款的情形，由于原告将自己拖欠工资的问题投诉有关部门，以致被告无法获得涉案的工程款，不能及时向原告进行支付，责任均在原告自身，故对原告要求被告承担责任，支付逾期付款利息均不予认可。
本院经审理认定事实如下：2012年6月19日，发包人中国石油天然气股份有限公司独山子分公司与被告尚风公司（经办人为马燕翔）签订了工程名称为”电厂燃化车间汽车卸煤沟区域增加防风抑尘网”的总承包合同。2012年7月31日，被告尚风公司与原告森磊公司签订了《新疆独山子石化电厂燃化车间汽车卸煤沟区域增加防风抑尘网合同土建施工和钢结构制作、安装合同》（第一份书面合同），双方约定，原告施工的内容为土建基础、挡风墙钢结构；承包方式为砼基础及砼墙所用钢筋、钢结构所用钢材均由被告提供，其他材料由原告采购；合同总包干价为120万元；2012年10月20日前全部完工；结算款的支付及条件，工程全部完工，原告应按要求向被告提交以下文件（完整的技术、施工、竣工和结算资料；书面竣工验收报告；开具至结算价款100%的收据）后，被告审计完毕，业主支付被告工程款后10个工作日内付至原告工程结算款的98%，结算总价的2%作为质量保证金；第五条中工程所需一切材料及辅材均由原告提供。2012年9月7日，原、被告双方又签订了上述合同的《补充合同》（第二份书面合同），双方对工期、付款方式、原合同第五条等进行了修改，涉案的内容主要有，钢结构预制完毕后支付总造价的25%，制作完20个基础（不包括连墙）后支付总造价的15%，制作完40个基础（不包括连墙）后支付总造价的15%，制作完65个基础（不包括连墙）后支付总造价的20%，剩余款项原告所承揽的施工范围结束后支付总造价的23%，剩余总造价的2%质保金按照总合同要求质保金期满后被告一次性支付给原告；工程所需主材（基础用钢筋、预埋件、螺栓、钢结构用钢材、地脚螺栓）由被告供应，辅材由原告提供，原告承担因市场因素引起的施工所用材料价格风险。2013年8月16日，双方又签订了《挡风板安装合同》（第三份书面合同），双方约定，承包内容为挡风板安装，包工、包施工设施，挡风板安装单价为18元/每平方米，单价包死，不做任何调整，2013年9月15日前工程完工，原告配合被告总分包开票，税费被告承担。对于上述诸合同，原告组织人员完成了合同中所约定的施工内容，其中第三份挡风板安装合同，原告施工了4185.84平方米，共计75345元，由被告的代理人马燕翔出具了《工程经济签证单》予以确认。2013年10月23日，上述工程进行了交接，并经包括发包人独山子石化分公司及承包人被告在内的有关部门验收。2014年1月14日，原告给被告提交了涉案的施工资料，后由被告的代理人马燕翔将涉案建设工程的施工文件、竣工结算资料通过独山子石化公司工程项目管理部移交至独山子石化公司档案馆。从2013年4月3日至2013年7月18日，被告先后向原告支付工程款900000元，其他款项375435元至今未付。2015年3月，原告向克拉玛依市独山子区解决农民工工资问题专项治理办公室反映被告拖欠工资事宜，该部门要求相关单位独山子石化公司工程项目管理部予以配合，停止向被告支付相应的工程款。后双方仍协商未果至今，故原告诉至本院。
庭审结束后，原告向本院提交了变更诉讼请求申请书，为尽快解决本案纠纷，同意放弃其所主张的部分逾期利息损失，要求本院支持工程款及利息合计为400000元。
以上事实，有原告提供的《新疆独山子石化电厂燃化车间汽车卸煤沟区域增加防风抑尘网合同土建施工和钢结构制作、安装合同》（第一份书面合同）及其《补充合同》（第二份书面合同）、《挡风板安装合同》（第三份书面合同）、工程经济签证单、《档案交接文据》及竣工文件审核表、收款收据、介绍信、建筑安装工程结算书、变更诉讼请求申请书、当事人陈述等证据及庭审笔录予以证实。
本院认为，依法成立的合同受法律保护。本案中，原告提交的三份合同，均是书面合同，有双方当事人在合同上的签字、盖章，合同内容能够完全反映原告所施工的项目及承包方式应是建设工程施工承包，双方也是按照合同的约定进行履行，原告的施工行为并非仅是建筑法上规定的提供劳务，实际上双方是发生了建设施工合同关系，而原告作为劳务公司，并无建设施工资质，被告将承建的建设工程分包给原告，双方所签订的合同依法应属于无效，但是由于原告施工的工程项目并无质量不合格的问题，故本案原告有权依法向被告主张权利。根据被告的陈述，结合原告提供的证据，双方对建设工程价款并无争议，在扣除被告已经支付的工程款900000元后，本院依法确认被告拖欠原告的工程款为375435元。
双方主要争议的原告主张的利息损失问题。对此本院认为，根据双方签订的《补充合同》，因双方均盖有公司印章，并实际履行，无证据证实上述合同与本案无关联性，以及存在真实性问题，故本院对其证明力依法予以确认。根据该合同，双方对工程款的支付作出明确约定，是双方的真实意思表示，应为合法有效。根据查明的事实，原告工程施工完毕，向被告交付了涉案的建设工程，并于2014年1月向被告移交相关施工资料，履行了合同约定的义务，而被告未能如期履行支付工程款的义务，已构成违约，应当依法承担相应的民事责任。根据司法解释，利息从应付工程价款之日计付，原告于2013年10月施工完毕，被告就应按照约定向原告支付剩余工程价款，但是被告违反约定，至今未向原告付清拖欠工程价款，应当承担原告的利息损失。对于原告变更的诉求，在扣除原告所主张的工程款375435元之外，考虑到原告所请求的利息损失是低于按照银行同期贷款利率测算的利息，故对此本院依法予以确认。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、第二百七十九条、第二百八十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条、第十八条之规定，判决如下：
被告山西尚风科技股份有限公司向原告克拉玛依市森磊劳务有限公司支付工程款及逾期利息损失400000元，于本判决生效之日起十日内付清。
如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费4119.78元（减半收取），由被告山西尚风科技股份有限公司负担，于本判决生效之日起十日内支付给原告克拉玛依市森磊劳务有限公司。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院。
审判员 龙泽剑
二〇一八年一月二十五日
书记员 万 娟