天津市和平区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）和民三初字第0874号
原告天津市艾隆装饰电子工程有限公司，住所天津市河东区新开路与华龙道交口万春花园6-704号。
法定代表人蔡冰，总经理。
委托代理人陈树明，该公司副总经理。
委托代理人王玉玲，北京市康达律师事务所律师。
被告天津怡畅科技发展有限公司，住所天津华苑产业区物华道2号A座367室。
法定代表人胡秀芳，总经理。
委托代理人蔡斌，天津行通律师事务所律师。
第三人天津恒益半岛酒店管理有限公司，住所天津市和平区新华路1、3、5号，多伦道23、25号，佳木斯道18号一层107、16-27层、29-31层。
法定代表人胡益军，总经理。
委托代理人蔡斌，天津行通律师事务所律师。
原告天津市艾隆装饰电子工程有限公司与被告天津怡畅科技发展有限公司、第三人天津恒益半岛酒店管理有限公司建设工程合同纠纷一案，本院于2014年8月11日受理后，依法由审判员秦润林适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人陈树明、王玉玲，被告委托代理人蔡斌，第三人委托代理人蔡斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告天津市艾隆装饰电子工程有限公司诉称，2012年4月2日原告与第三人签订了《建筑装饰施工合同》，由原告承建第三人百货大楼新厦装修改造项目第二标段，工程地点位于天津市和平区新华路，为保证工程款的支付，原告与被告于2013年1月10日签订了《工程款支付担保承诺书》，该协议约定：现天津恒益半岛酒店管理有限公司因资金紧张不能如约向天津市艾隆装饰电子工程有限公司支付“天津百货大楼新厦装修改造项目（二标段）工程”进度款。为保证该项目工程如约履行竣工，天津怡畅科技发展有限公司承诺对于天津恒益半岛酒店管理有限公司向天津市艾隆装饰电子工程有限公司未付的工程款承担连带担保责任。
依照《建筑装饰施工合同》约定原告如约完成并交付了工程，且第三人已经投入使用，但第三人一直未支付拖欠的工程款。后第三人以原告逾期竣工和存在质量问题为由，起诉原告要求原告承担违约责任，在该起案件中原告提起反诉，最后经（2013）和民二初字第0804号民事判决书确认，驳回了第三人全部诉讼请求，并判决第三人向原告支付工程价款7，478，200元及欠付工程款利息415，501元及承担案件受理费等。该判决现已生效，第三人未能履行判决书确定的内容，故向法院对被告提起诉讼，要求判令被告向原告支付第三人拖欠的工程款7，478，200元、欠付的工程款利息415，501元及延期履行期间的债务利息、（2013）和民二初字第0804号案件诉讼费30940元，并由被告承担本案诉讼费用。
原告提交的证据为：
1、还款承诺书、证明被告为第三人提供担保，在第三人不能还款时，由被告承担连带还款责任；
2、（2013）和民二初字第0804号判决书，证明原告与第三人的诉讼已经审理完毕，并已经生效；
3、工商登记，证明被告系独立法人，具备承担责任的能力。
被告天津怡畅科技发展有限公司的答辩意见为，听候法院判决，对原告提交证据的真实性没有异议。被告未提交证据。
第三人天津恒益半岛酒店管理有限公司的意见为同意被告的意见，对原告证据的真实性没有异议。第三人未提交证据。
经审理查明，2012年4月2日，原告与第三人签订了《建筑装饰施工合同》，约定由原告承包第三人百货大楼新厦装修改造项目装修第二标段。工程内容为：1、16层公寓楼层内部装饰；2、23-27层酒店客房楼层内部装饰（其中26-27层为行政楼层）；3、16层公寓、23层-27层酒店客房内固定及活动家私、床垫、灯具、地毯、地板、窗帘、电视、卫生局五金件等设施的配置（不含电话机、吹风机、热水壶、保险箱、冰箱、床上用品、挂饰、落地灯、台灯）；4、16层公寓、23层-27层酒店客房配套安装工程，包括给排水、强电、其中强电负责每层主配电柜下口敷线及配电箱、面板开关、灯饰安装、给水（含冷热水、直饮水）从管道井立管阀门开始不含阀门，排水从管道井立管三通开始不含三通。另负责本区域内与给排水系统及强电系统的连接，负责弱电线管敷设、水暖空调设备电源敷设及线管敷设；5、施工中没有预留孔洞需自行开洞，开洞前要由第三人确认位置；6、承包范围内各楼梯间、设备间、管道井等所有面积的装修。工期为：2012年4月2日至2012年8月8日。工程造价：合同包干总价为人民币41，000，000元（含税价），本价款一次性包死价，不再更改。
合同签订后，原告进场施工。2012年10月20-22日，双方对16层公寓进行验收并交接了钥匙，2012年11月8-15日，对23层公寓进行验收并交接了钥匙，2012年11月25日，对24层客房进行验收并交接了钥匙，2012年11月18日，对26层行政客房进行验收并交接了钥匙，2013年2月1-2日，对27层豪华总统套房、行政套房及客房进行验收，并于2013年3月25日交接了钥匙。现第三人酒店已经开业且被告装饰工程已投入使用。第三人已向原告支付工程价款25，800，000元，尚欠原告工程价款15，200，000元，扣除由第三人自行购置的电视及活动家私费用5，671，800元及质保金2，050，000元，最终第三人欠原告工程价款7，478，200元，及按照7，478，200元为基数，第三人拖欠原告工程款的利息共计415，501元。
前述事实，经本院（2013）和民二初字第0804号民事判决书予以确认，判决第三人向原告支付该工程价款7，478，200元及欠付工程价款利息415，501元，第三人未按判决书指定的期间履行给付金钱义务的，加倍支付迟延履行期间的债务利息，并负担反诉受理费30940元。该判决现已生效。
2013年1月10日，被告向原告出具工程款支付担保承诺书，承诺“现天津恒益半岛酒店有限公司因资金紧张不能如约向天津市艾隆装饰电子工程有限公司支付‘天津百货大楼新厦装修改造项目（二标段）工程’进度款。为保证该项工程如约履行竣工，天津怡畅科技发展有限公司承诺对于天津恒益半岛酒店有限公司向天津市艾隆装饰电子工程有限公司未付的工程款承担连带支付担保责任”。
上述事实，有原、被告的当庭陈述和提供的证据予以佐证，并经当庭质证，本院均予以确认。
本院认为，被告向原告出具的工程款支付担保承诺书系被告的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，应确认有效。原告承包第三人天津百货大楼新厦装修改造工程，已竣工完毕，并投入使用，对双方欠款事实经本院（2013）和民二初字第0804号判决书确认并生效。被告为第三人向原告出具的支付工程款担保承诺书，承诺为第三人未付的工程款承担连带担保责任，现第三人未能按判决书确定的内容和履行期限给付欠款，被告对此应当承担连带担保责任。被告在承担保证责任后，有权向第三人追偿。综上所述，依照《中华人民共和国担保法》第十八条第二款、第二十一条的规定，判决如下：
一、本判决生效后十日内，被告天津怡畅科技发展有限公司向原告天津市艾隆装饰电子工程有限公司支付第三人天津恒益半岛酒店管理有限公司拖欠原告的工程欠款7478200元及欠付工程欠款利息415501元；
二、本判决生效后十日内，被告天津怡畅科技发展有限公司向原告天津市艾隆装饰电子工程有限公司支付（2013）和民二初字第0804号，应当由第三人天津恒益半岛酒店管理有限公司负担的反诉受理费30940元；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费67272元，减半收取33636元，全部由被告负担（于本判决生效之日起十日内直接给付原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。
审判员 秦润林
二〇一四年十一月十八日
书记员 李梦瑶
本案引用的法律条文
《中华人民共和国担保法》
第十八条第二款连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。
第二十一条保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。
当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。