淮安市清浦区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0811民初885号
原告杜某某，无业。
委托代理人张绍洲，淮安市清浦区清安法律服务所法律工作者。
被告李某某，农民。
原告杜某某与被告李某某土地租赁合同纠纷一案，本院于2016年3月14日立案受理后，依法由代理审判员陈斌适用简易程序，于2016年4月6日公开开庭进行了审理，原告杜某某的委托代理人张绍洲，被告李某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告杜某某诉称：2009年7月8日，原告与被告签订《土地租赁合同》1份，合同约定，原告将自己承包的位于宿迁市宿城区仓集镇六里村19.82亩土地，租赁给被告用于高效蔬菜大棚种植，租赁期为三年，租金为每亩500元/年，每半年付一次租金等内容。但被告交纳半年租金后对下半年的租金以种种借口拖欠至2010年9月份，在没有通知原告的情况下将大棚钢架、农膜等材料拆除运走，擅自撤离租赁土地，给原告造成巨大经济损失。现诉至法院，请求判令被告支付土地租金4955元，退还大棚钢架、农膜等材料折价款为45045元，合计5万元。
被告李某某辩称：原告主张向我催交下半年租金不是事实，我已向原告交纳租金，但原告并没有将租金交给仓集镇政府，导致我们种植户无法种植，被当地农民赶走。后来我们将钱交给仓集镇政府，原告说我是2010年9月份离开的，不符合事实。我是2010年12月底离开的。对于原告要求我赔偿大棚钢架款不符合事实，因为钢架是政府补贴给种植户的。另外原告的起诉已经超过诉讼时效。
经审理查明：2009年2月9日，宿迁市宿城区仓集镇人民政府（下称宿迁仓集镇政府）与原告杜某某签订《宿城区仓集镇高效农业土地租赁合同》1份，合同约定，仓集镇政府将位于宿城区仓集镇六里村约383.77亩土地租赁给杜某某，用于建设高效大棚种植，其所租赁土地产权归仓集镇政府，在合同期间杜某某享有经营管理使用权。租赁期限为三年，即从2009年2月5日起至2012年6月30日止。仓集镇政府提供每亩约4000元政府扶持补贴。该合同签订后，原告杜某某于2009年2月17日至4月下旬购买了拱大棚所需的钢架、农膜、压线等材料，用于日后种植户在其租赁的383.77亩土地上搭建蔬菜大棚，然后将蔬菜大棚分别租赁给各种植户。
2009年7月8日，原告杜某某与被告李某某签订《土地租赁合同》1份，将其承租的上述土地中的19.82亩转租给被告李某某，约定，一、甲方（原告）将位于宿城区仓集镇六里村，项目用地土地租赁给乙方（被告）用于建高效蔬菜大棚。二、租赁期限为三年（即从2009年6月30日至2012年6月30日止）。三、乙方进场每年向甲方支付土地租金每亩500元整，此款每年于6月30日和12月30日前，分两次付清，逾期不交加罚欠款总额千分之三违约金。四、甲方为乙方提供良好的投资环境和一流的服务，及时为乙方协调处理生产中遇到的问题。五、土地租赁期内乙方有权自主经营种植。六、乙方在租赁期内要严格遵守租赁合同条款。七、乙方必须交纳甲方租赁土地保证金，每亩按200元计算，在合同终止前甲方必须一次性结清（其中包括四个月地租，最后一次交地租时结清）。八、乙方在租赁期内不得随意、撤离、转让、买卖、变更大棚业主。如违反本条款甲方不予退还土地保证金。九、在合同期满后，甲方保证原有大棚材料归乙方种植户所有。十、乙方必须在甲方提供大棚材料进场后，十五日内完成80%的大棚建设。十一、甲方为乙方提供钢架、农膜、压线等材料。十二、甲方必须保障乙方种植户：水通、电通、路通、地平，最迟在2009年8月5日前完成此条款，如不完成，乙方有权拒交下半年土地租金。十三、在育苗期间甲方负责调水给乙方使用，乙方负责堤坝建设，其他费用由甲方负责协调。
合同签订后，原告为被告在承租的土地上依约搭建了8个大棚，被告李某某实际向原告交纳土地保证金3964元。2009年7月8日，被告向原告杜某某交付2009年6月30日至2009年12月31日期间的半年土地租金4955元；2010年5月20日，被告李某某又向原告杜某某交付2010年1月1日至2010年6月30日期间的半年土地租金4955元。
2010年入夏以来，因当地持续降雨，造成租赁户承租的蔬菜大棚处水路不畅，原告为要求仓集镇政府应保证水路畅通等问题，于2010年8月2日与仓集镇政府签订了《补充协议书》1份，载明双方经协商，在不欠甲方即仓集镇政府土地租金的情况下，镇政府、村委会、地方农民不得干扰乙方即原告杜某某菜农种植和其他破坏行为，并约定：一、在不欠镇政府地租金的情况下，在合同到期后必须保证乙方农户安全拿走所有的大棚材料；二、关于路边水沟、树木必须清理，水沟要疏通，树木必须砍除，与北面交界地沟也要开通，必须在十五日内完成；三、住房补助款，在材料进场先付壹万伍仟元整，剩余补助款壹万伍仟元整必须在封顶当日付清，建议工期一个月；四、以上要求必须在壹个月内完成，如果没完成，一切由仓集镇政府负责，如没完成以后未交给政府的地租金内扣除所有费用……
2010年9月2日夜，当地突下特大暴雨，据宿迁市气象局监测数据，降雨地区局部最大降水量为130毫米，造成被告李某某大棚里种植的蔬菜被淹。2010年10月份，原告因与仓集镇政府产生纠纷，认为其无法对被告承租的土地进行管理，遂离开租赁土地。
2011年1月23日，被告经与仓集镇政府协商，仓集镇政府同意继续由被告承租租赁土地，被告因此向仓集镇政府交纳了2010年7月1日至2010年12月31日期间租金4955元。2010年12月底，被告以仓集镇政府需收回土地为由不再承租租赁土地，并拆除大棚，将钢架等建大棚材料运走后离开租赁土地。2011年10月中旬，仓集镇政府收回在上述租赁土地并种上小麦。
2013年4月23日，原告曾以被告擅自离开租赁土地为由诉至本院，要求被告支付所欠付的土地租金，并赔偿损失，后于同年5月15日撤回对被告的起诉。2015年4月29日，原告再次诉至本院，以双方合同仅实际履行至2010年10月底为由，要求被告交纳土地租金4955元，并要求赔偿大棚折价款70017元。同年10月29日，原告以需要等待同类案件的审理结果为由，撤回对被告的起诉。2016年3月14日，原告第三次诉至本院，请求判令被告支付土地租金4599元，并退还大棚材料损失45045元，合计5万元。
以上事实，有原、被告庭审陈述及原告提供的2009年2月9日《宿城区仓集镇高效农业土地租赁合同》1份、2009年7月8日《土地租赁合同》1份、本院（2015）浦商初字第00361号民事判决书1份、(2015）浦商初字第00360号的庭审笔录1份、调查笔录1份，以及(2015)淮中商终字第00334号民事判决书1份在卷予以证实。
庭审中，原告主张被告应赔偿拆除大棚的材料损失45045元，具体计算依据为：原告陈述其为被告李某某搭建了8个蔬菜大棚，其中1、每亩用钢架是135架，钢架单价是28元，即钢架每亩花费3780元；2、每亩使用横梁22支，单价为每支14元，即每亩花费横梁308元；3、每亩需要农膜473元；4、压线每亩134根，每根4.5元，每亩603元；5、需要小桩每亩270根，每根0.5元，每亩135元，综上，建大棚每亩需要的材料是5299元，被告共租赁了19.82亩土地，共计105026元，双方约定使用3年，即折算每年的使用费为35008元，因被告仅使用1.5年后即拆除大棚，故被告应赔偿1.5年的大棚材料款，本案中酌定为45045元。对此被告不予认可，认为原告计算材料损失缺乏依据，且主张上述材料属于政府补贴，不应赔偿给原告。
另查，原告认可被告向仓集镇政府交纳2010年7月1日至2010年12月31日期间租金4955元。
再查：原告杜某某自2010年下半年起即不再向仓集镇政府履行交纳租金的义务。
本案在审理过程中，因原、被告调解意见分歧，致调解未果。
本院认为：一、关于原告起诉有无超过诉讼时效问题。我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年。但诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。本案中，原、被告虽系于2009年7月8日签订的《土地租赁合同》，合同约定租赁期限为三年，即2009年6月30日至2012年6月30日止。但双方发生纠纷后，原告曾于2013年4月23日诉至本院，后于2013年5月15日申请撤回了对被告的起诉。2015年4月29日，原告曾再次诉至本院，同年10月29日，原告以需要等待同类案件的审理结果为由，撤回对被告的起诉。故本案的诉讼时效期间应重新自2015年10月30日起计算，现原告于2016年3月14日再次诉至本院，并未超过诉讼时效。
二、关于原告杜某某要求被告李某某支付2010年7月1日至2010年12月31日期间的租金4955元。
原告杜某某与仓集镇政府签订《土地租赁合同》，约定由原告杜某某承租涉案土地用于建高效蔬菜大棚，后原告将租赁的部分土地转租给被告李某某，并与李某某签订《土地租赁合同》，仓集镇政府对原告将承租的土地部分转租给被告的行为是明知的，亦未提出异议，应依法认定仓集镇政府是同意原告将承租的部分土地转租给本案被告。因原、被告签订的《土地租赁合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，原、被告双方理应依约遵守。
本案中，原告杜某某将其从仓集镇政府承租的383.77亩土地中19.82亩转租给被告李某某，并依约为被告提供建8个蔬菜大棚的材料，用于搭建大棚种植蔬菜，且完成了合同约定的土地“三通一平”。被告李某某亦依约向杜某某交纳了保证金3964元，并交纳了2009年下半年和2010年上半年的土地租金计9910元。2010年9月份，因当地暴雨导致被告的大棚被水淹，同年10月份，杜某某因与当地政府发生纠纷，以其无法收取租金为由离开了租赁土地，且自2010年下半年起即未再向仓集镇政府交纳租金。但被告仍继续承租租赁土地，并经与仓集镇政府协商，由被告直接向仓集镇政府交纳了2010年7月1日至2010年12月31日期间的土地租金共计4955元，故该部分租金应视为李某某代杜某某向仓集镇政府交纳，并经与仓集镇政府协商，被告于2010年12月底拆除大棚后离开租赁土地。2011年10月份，因该租赁土地由仓集镇政府收回并用于种植小麦，故应认定原、被告之间的租赁关系自被告拆除大棚离开租赁土地起，双方租赁关系方终止履行。原告在本案中虽要求被告支付其2010年7月1日至2010年12月31日期间的租金4955元，但被告已将该期间的租金代杜某某交给了仓集镇政府，现原告要求被告再次交纳该期间的租金，无事实和法律依据，本院依法不予支持。
三、关于原告要求被告退还拆除大棚的折价款45045元问题。本案中，原、被告在合同中约定合同期满即2012年6月30日后，原告所提供的大棚材料归乙方种植户即被告所有，现原告为与被告建立三年租赁关系而提供给被告的蔬菜大棚材料，被告仅使用了1.5年后双方合同即未再履行。因双方约定的租赁期限尚未届满，被告在合同终止履行后自行将拆除后的大棚材料归其所有，不符合合同约定，被告理应补偿尚未使用期间的大棚材料折价款。现本院结合双方合同约定、原、被告合同履行的期间，建大棚时的材料价值，以及被告为运输大棚材料所支付的合理费用等综合因素，酌情确定被告应补偿原告大棚材料款2万元。同时，因本案合同的解除并不能归责于被告，故被告交付给原告的保证金3964元理应从该赔偿款中予以扣除，故被告仍应支付原告材料折价款16036元。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十七条、第二百一十二条、第二百二十二条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：
一、被告李某某应于本判决发生法律效力之日起3日内向原告杜某某支付材料款16036元(已扣除被告交纳的保证金3964元)。
二、驳回原告杜某某的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1050元，本院减半收取525元，由原告杜某某负担475元，被告李某某负担50元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本1份，上诉于江苏省淮安市中级人民法院，同时预交上诉案件受理费（收款人：淮安市财政局综合处，开户行：江苏省淮安市农行城中支行，帐号：34×××54）。
代理审判员 陈 斌
二〇一六年五月二十七日
书 记 员 胡欢欢
附裁决所依据的法律条文
《中华人民共和国合同法》
第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百一十七条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
第二百二十六条承租人应当按照约定的期限支付租金。对支付期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定，租赁期间不满一年的，应当在租赁期间届满时支付；租赁期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在租赁期间届满时支付。