广东省吴川市人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤0883民初1651号
原告：孙道高，男，1963年6月12日出生，汉族，住四川省，
委托代理人：郑康均，广东法申律师事务所律师。
被告：湛江市坡头区恒海房地产开发有限公司（以下简称恒海公司），地址：湛江市。
法定代表人：曾天康，董事长。
原告孙道高诉被告恒海公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年9月14日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告孙道高及其委托代理人郑康均到庭参加诉讼，被告恒海公司经本院合法传唤拒不到庭。本案现已审理终结。
原告孙道高向本院提出诉讼请求：1.判决解除原告的合伙人刘荣毅与被告于2014年12月18日签订的《金海滩建筑安装工程承包合同》；2.判决被告返还原告保证金10万元；3.判决被告支付原告工程款353932.5元(材料款76402.5元+工人工资277530元)（原告孙道高已于2017年9月20日申请放弃该项诉讼请求）；4.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：被告开发位于吴川市××国道旁的“广东省吴川市金海滩旅游渡假村”项目，经原告与被告协商，被告将“广东省吴川市金海滩旅游渡假村”的水电安装工程发包给原告及其合伙人刘荣毅施工。2014年12月18日被告与原告的合伙人刘荣毅签订了《金海滩建筑安装工程承包合同》，合同对工程概况、承包范围、承包内容及方式、工期、质量标准、材料的选用及工程量计算计价法和结算方式、付款方式、履约保证金的预交与返还、双方的责任和义务、违约责任等作出了明确的约定，其中合同第二条2-1项明确约定：“以包工包料的形式由甲方承包给乙方施工。”双方还就本合同作了补充说明：“一、甲、乙双方签订合同的同时，乙方向甲方交纳诚信保证金10万元，乙方在约定时间内有所变动或资金不够承包此工程所需要求，则此10万元保证金作为违约处理，如甲方在约定时间内发生另有承包给其它队伍的，或其他变化的、则甲方承担总面积(2.2万平方米)每平方米5元的违约金给乙方。如果本项目二、三期开工，乙方继续施工。二、从甲、乙双方签订合同正常进入施工后，本项目的所有均由乙方施工。”合同签订后，原告及其合伙人刘荣毅于合同签订的当天向被告交纳了保证金10万元，因在补充说明中已明确了甲、乙双方签订合同的同时，乙方向甲方交纳诚信保证金10万元，所以原告及其合伙人刘荣毅没有向被告索要收据。合同签订后，原告及其合伙人刘荣毅按合同的约定进场进行施工，当施工至2015年4月16日，刘荣毅因资金困难提出退伙，在被告的同意下，《金海滩建筑安装工程承包合同》所有权利义务由原告承担和享有，原告接手该工程的施工。原告根据合同第七条第7-1项“KTV、展示厅、商住楼三栋主体框架封顶付一次进度款，甲方付给乙方完成工程量的80％，余后的所有工程款按进度每月80％”的约定，在KTV、展示厅、商住楼三栋主体框架封顶后向被告要求支付进度款，但被告以暂时没有钱支付为由拒付，并要求原告先继续施工，然后一次性支付工程款给原告，原告也只好接受被告提出的要求，继续进行施工，后被告因无资金投入及无力支付其他承建商的款项造成了停工至今。在被告的工程停工后，原告曾多次要求被告对原告施工的工程进行结算并支付工程款及工人工资，但被告并不与原告进行工程结算，除支付原告20000元工人工资外，再没有支付过任何款项，已构成严重违约。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而末招标或者中标无效的”的规定，因原告不具有相应的施工资质，原告的合伙人刘荣毅与被告所签订的《金海滩建筑安装工程承包合同》为无效合同。又根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条：“建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理”的规定，被告应按照约定支付相应的工程价款。根据合同的约定及原告所完成的工程量，被告应支付原告的工程款项有：1.材料款76402.5元；2.工人工资277530元(297530元-20000元=277530元)，以上二项共计353932.5元。另根据合同的约定，保证金10万元也应退还。所以，在《金海滩建筑安装工程承包合同》解除后，被告应支付原告的款项为453932．5元(353932.5元+100000元)。综上所述，原告为了维护自身的合法权益，特提起诉讼，恳请依法作出公正判决。
被告恒海公司不作答辩。
根据原告孙道高提供的证据及庭上的陈述，本院确认如下的事实：
被告恒海公司将“广东省吴川市金海滩旅游渡假村”的水电安装工程发包给原告孙道高及其合伙人刘荣毅施工。2014年12月18日，被告恒海公司与刘荣毅签订了《金海滩建筑安装工程承包合同》，合同对工程概况、承包范围、承包内容及方式、工期、质量标准、材料的选用及工程量计算计价法和结算方式、付款方式、履约保证金的预交与返还、双方的责任和义务、违约责任等作出了约定。双方还就本合同作了补充说明：“一、甲、乙双方签订合同的同时，乙方向甲方交纳诚信保证金10万元，乙方在约定时间内有所变动或资金不够承包此工程所需要求，则此10万元保证金作为违约处理，如甲方在约定时间内发生另有承包给其它队伍的，或其他变化的、则甲方承担总面积(2.2万平方米)每平方米5元的违约金给乙方。……”。合同签订后，原告孙道高及其合伙人刘荣毅于合同签订的当天向被告交纳了保证金10万元。后原告孙道高、刘荣毅按合同的约定进场施工。2015年4月16日，刘荣毅提出退伙，在被告恒海公司表示同意《金海滩建筑安装工程承包合同》所有权利义务由孙道高承担和享有，原告孙道高继续组织人员进行施工。原告孙道高要求支付进度款，被告拒付。工程停工后，孙道高多次要求被告对原告施工的工程进行结算并支付工程款及工人工资，被告恒海公司不与原告进行工程结算，仅支付给原告20000元。
本院认为，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而末招标或者中标无效。”本案中，因原告孙道高及合伙人刘荣毅不具有相应的施工资质，刘荣毅与被告恒海公司签订的《金海滩建筑安装工程承包合同》为无效合同。《中华人民共和国合同法》第五十八条规定：“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。”据此，合同无效，取得的财产应当返还给对方，恒海公司取得了原告的保证金10万元，应返还给原告。至于造成损失如工程的材料款及工人工资，原告可另行起诉主张。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十八条、第二百七十二条第三款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、确认原告孙道高的合伙人刘荣毅与被告湛江市坡头区恒海房地产开发有限公司于2014年12月18日签订的《金海滩建筑安装工程承包合同》无效；
二、限被告湛江市坡头区恒海房地产开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还给原告孙道高10万元。
如果未按照本判决指定的期限履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案件受理费2300元，公告费300元，由被告湛江市坡头区恒海房地产开发有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省湛江市中级人民法院。
审 判 长 陈土福
审 判 员 麦郁龄
人民陪审员 杨柳清
二〇一七年十二月十九日
书 记 员 颜云英
附相关的法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第五十二条有下列情形之一的，合同无效：
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。
第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：
（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
(三)建设工程必须进行招标而末招标或者中标无效。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。