黑龙江省牡丹江市东安区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）东民初字第388号
原告牡丹江市立宏输变电成套设备安装有限公司，组织机构代码73965393-1。
法定代表人赵宝江，该公司董事长。
委托代理人关廷广，黑龙江省正泰律师事务所律师。
被告海林市兴家木业有限公司。
法定代表人王兴国，该公司经理。
原告牡丹江市立宏输变电成套设备安装有限公司（以下简称立宏输变电公司）与被告海林市兴家木业有限公司（以下简称兴家木业）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2014年6月24日立案受理后，依法组成合议庭，于2014年7月14日公开开庭进行了审理。原告立宏输变电公司的委托代理人关廷广到庭参加诉讼，被告兴家木业经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案依法缺席审理，现已审理终结。
原告立宏输变电公司诉称：2011年5月25日，原、被告签订了电力安装合同，约定由原告为被告进行变电所设计及设备采购安装施工，合同价款为165万元。2011年6月1日，原告开始为被告进行设计和施工，在施工过程中，由于被告资金紧张的原因，仅支付了原告30万元工程款，导致工程延期，在2013年7月29日，原、被告又签订了补充协议，约定被告支付50万元后，原告将工程施工完毕，送电前支付10万元，剩余的75万元工程款在送电之日起100天内支付，如违约，违约方按工程总价款的5%向对方支付违约金。2013年10月31日，原告施工完毕，经被告验收合格后进行送电。可是，至2014年2月8日，即送电100天后，被告未按照补充协议的约定支付剩余的工程款75万元，经原告多次催讨，被告仍未支付剩余的工程款。综上所述，原告已经为被告完成了施工，现被告违约，应当按照工程总价款的5%即82500元支付违约金，故请求法院：1.依法判决被告支付拖欠原告的工程款750000元及违约金82500元共计832500元；2.诉讼费用由被告承担。
被告兴家木业经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未提供答辩意见。
审理中原告立宏输变电公司为支持其主张，向法庭举证如下：
证据一，施工合同一份，补充协议一份，验收记录一份。意在证明：原告为被告进行施工，工程总造价为165万元，被告只支付了90万元，剩余75万元未支付。2013年10月31日，原告为被告施工的工程已经结束，并且验收送电，按照双方的补充协议，自送电之日起100天之内，被告将剩余的75万元工程款给付给原告，而被告未按照协议的约定给付，应当按照合同总价款165万元的5%承担违约金即82500元及本金75万元。
被告立宏输变电公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未发表质证意见。
本院认为：此份证据为合法有效的书证，具有客观真实性，故本院对此份证据予以确认。
被告兴家木业未向法庭提交证据。
根据当事人举证、法庭调查及本院对上述证据的认证意见，本院确认本案事实如下：
2011年5月25日，原告立宏输变电公司与被告兴家木业公司签订电力安装合同，由原告为被告进行变电所施工，工程的承包方式为大包，包括委托设计、设备采购及安装、包工、包料、送电等，工程总造价为165万元。签订合同后，被告兴家木业给付原告工程款30万元。2013年7月29日，原、被告双方签订补充协议，主要内容为：“甲方海林市兴家木业有限公司、乙方：牡丹江市立宏输变电成套设备安装有限公司。甲乙双方在2011年5月15日签订海林兴家木业有限公司新建变电所合同事宜，再做补充协议。由于甲方资金紧张，双方原定合同第八项工程款支付，甲方未能按照合同执行，导致工程延误。现双方协商如下：一、甲方支付乙方人民币50万元后乙方进现场把剩余工程全部做完，送电前甲方必须再支付乙方人民币10万元整，否则乙方将无法送电。二、乙方在收到甲方支付的人民币50万元之日起30日内必须如期完成送电的全部工作。三、剩余工程款待送电之日起100天内，甲方将全部剩余工程款75万元付给乙方。四、甲乙双方不能违约，如一方违约将赔偿对方工程总价的5%违约金或按银行同等利率的4倍支付。五、如双方产生纠纷，由牡丹江市东安区人民法院解决，其他事项按原合同执行……”。补充协议签订后，被告兴家木业给付原告工程款50万元，工程结束后，被告兴家木业给付原告工程款10万元，被告共计给付原告工程款90万元，尚欠原告工程款75万元未付。2013年10月31日，被告兴家木业为原告出具验收记录，工程已经验收合格并已送电。
又查，原告立宏输变电公司具有送变电工程专业承包三级资质。
本院认为：《中华人民共和国合同法》第二百六十九条规定：“建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同”。本案中，原告立宏输变电公司与被告兴家木业签订施工合同，为被告兴家木业公司建设变电所，包括工程的设计、安装、调试等，故在原、被告之间形成建设施工合同法律关系。双方因给付工程款问题发生纠纷，故本案的案由为建设工程施工合同纠纷。《中华人民共和国合同法》第一百零九条规定：“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬”。原、被告双方签订的合同中约定工程总价款为165万元，现原告已经按照合同中约定的义务施工完毕，对此，被告亦给原告出具了工程验收合格的说明，故被告兴家木业具有按照合同约定给付工程款的义务，现被告兴家木业公司仅给付工程款90万元，余款75万元尚未给付，故被告兴家木业具有继续履行合同，给付原告剩余工程款75万元的义务，对原告的此项诉讼请求予以支持。
关于原告提出的要求被告给付违约金82500元的诉讼请求，本院认为，《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法……”。原、被告双方在补充协议中约定：“三、剩余工程款待送电之日起100天内，甲方将全部剩余工程款75万元付给乙方。四、甲乙双方不能违约，如一方违约将赔偿对方工程总价的5%违约金或按银行同等利率的4倍支付”。2013年10月31日，工程已经验收合格并已送电，故被告兴家木业应在2013年2月8日前剩余工程款支付给原告，被告未按照约定履行义务，已经构成违约，按照原、被告双方补充协议中的约定赔偿对方工程总价165万元的5%给付原告违约金82500元，故对原告的此项诉讼请求予以支持。被告兴家木业未在指定期限内到庭应诉、答辩、提供证据，视为放弃权利，应承担举证不能的后果。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，缺席判决如下：
被告海林市兴家木业有限公司给付原告牡丹江市立宏输变电成套设备安装有限公司工程款750000元，违约金82500元，此款被告海林市兴家木业有限公司于本判决生效后十日内给付完毕。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币12125元，由被告海林市兴家木业有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省牡丹江市中级人民法院。
审 判 长 许 永
审 判 员 马 莹
人民陪审员 刘秀莲
二〇一四年十月十七日
书 记 员 崔海仙
相关法律规定：
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
《中华人民共和国合同法》第二百六十九条：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
第一百零九条：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条第一款：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。