河北省吴桥县人民法院
民 事 判 决 书
2015吴民初字第00816号
原告:淮安金锦建筑劳务有限公司。住所地：江苏省涟水县涟城镇泰山路北侧、盐河路东侧*号*幢***室。
组织机构代码58376500-3
法定代表人缪杰，该公司经理。
委托诉讼代理人ＸＸ成，涟水县红日法律服务所法律工作者。
委托诉讼代理人孙志国，该公司法律顾问。
被告：江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司。住所地：河北省石家庄市长安区中山东路***号。
负责人贺宜龙，该公司经理。
组织机构代码05265485-8
被告：江苏绘天建筑安装工程有限公司，住所地：江苏省南通市如皋市福寿路368号。
统一社会信用代码：913206821386160943
法定代表人郭继平，该公司董事长。
委托诉讼代理人冒晓建，该公司法律顾问。
被告：中汽轮胎河北有限公司。住所地：河北省沧州市吴桥县桑园镇黄河东路。
原告淮安金锦建筑劳务有限公司与被告中汽轮胎河北有限公司、江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司、江苏绘天建筑安装工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2015年7月23日立案后，依法适用普通程序，于2017年4月10日公开开庭进行了审理。原告淮安金锦建筑劳务有限公司的委托诉讼代理人孙志国、被告江苏绘天建筑安装工程有限公司的委托诉讼代理人冒晓建到庭参加了诉讼。被告中汽轮胎河北有限公司、被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。
原告淮安金锦建筑劳务有限公司向本院提出诉讼请求：1.要求判令被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司给付原告工程款2076196.68元，被告中汽轮胎河北有限公司及被告江苏绘天建筑安装工程有限公司对江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司的该债务承担连带责任；2.被告承担诉讼费用。事实和理由：2014年3月28日，原告与被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司签订《建设工程施工劳务承包合同》一份，合同的主要内容是：1.被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司将其承建的位于吴桥工业园的被告中汽轮胎河北有限公司的密炼车间、办公楼的劳务工程分包给原告；2.面积暂定80000平方米，具体以双方确认实际完成工作量面积为准；3.本工程采取固定总价的方式，密炼车间480元每平方米，主体分包价400元每平方米，二次结构、装修分包价80元每平方米，办公楼460元每平方米，主体分包,340元每平方米，二次结构、装修分包价120元每平方米；4.工程款支付方式，密炼车间：原告垫资建设至主体封顶验收合格7日内，支付已完成工程量75%工程款，以后按月进度75%支付；5.合同签订之日，原告支付保证金1000000元，在密炼车间主体验收合格后一次性返还。合同签订后，原告按照约定组织施工。因被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司资金不足，不能保证原材料供应，导致合同不能完全履行。因停工等给原告造成人员工资、机械租赁费用、施工材料变更导致工艺复杂等损失33844.68元。原告实际缴纳保证金1300000元。2015年4月9日，经双方结算，被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司尚欠原告密炼车间主体工程款（含1000000元保证金）6489041元。经索要，被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司给付原告1000000元，据此，被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司尚欠原告工程款5822885.68元，其中农民工工资约4000000元。实际施工人周玉万等人已经起诉各被告在内的相关当事人，要求给付工资3746689元，故原告的诉讼请求不包括工资额在内。施工期间，因工程款支付问题原告与被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司发生纠纷，被告中汽轮胎河北有限公司于2014年11月21日保证在11月30日前不少于5000000元工程款用于发放农民工工资。2015年3月30日又承诺，被告中汽轮胎河北有限公司在3月31日前直接支付给原告7000000元，否则被告中汽轮胎河北有限公司承担一切法律责任。被告中汽轮胎河北有限公司的行为属于担保，依法应当承担保证责任。被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司系被告江苏绘天建筑安装工程有限公司的分支机构，不具备独立的法人资格，应该由被告江苏绘天建筑安装工程有限公司承担民事责任。
被告中汽轮胎河北有限公司、被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司、被告江苏绘天建筑安装工程有限公司均未提供答辩。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.被告江苏绘天建筑安装工程有限公司对原告提供的建设工程施工劳务承包合同提出异议，认为最后的签字是李菊荣，李菊荣不是江苏绘天的职工，被告公司也没有委托李菊荣作为代理人签订这个合同，盖章是中汽轮胎项目部专用章不是被告公司授权印刻的，李菊荣是不是河北分公司的人员，被告公司不清楚；原告如果不能提供李菊荣系被告公司的员工或者分公司员工的证明，作为被告方认为该合同只能是李菊荣个人和原告签订的，所产生的法律后果由李菊荣个人承担。对此，原告认为，原告就该劳务合同的相对方是绘天河北分公司，而不是绘天公司本身，在本案诉讼期间，被告绘天河北分公司对其与原告所签涉案劳务合同是明确认可的，也就是说中汽轮胎项目是其所承建，是确定的，被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司在对本案管辖权问题提出的异议书和向沧州中院提出上诉的上诉状中，均明确承认其与本案原告签订了建设工程施工劳务承包合同，因此，被告江苏绘天建筑安装工程有限公司对原告提供的建设工程施工劳务承包合同提出异议不能成立；2.被告江苏绘天建筑安装工程有限公司对原告提供的银行汇款单提出异议，认为该汇款单只能看出苗金玲和李菊荣之间的款项往来，这2个汇款单的往来交易人物都不是被告公司的单位职工，和劳务合同印证的话，只能是原告和李菊荣之间的关系，顾兵是什么人也不清楚。原告提供的建设工程施工劳务承包合同第十三条第1项，约定了1000000元的保证金问题，原告向合同的签订人李菊荣打款1000000元虽不符合财务制度，但符合习惯做法，被告的异议不成立；3.被告江苏绘天建筑安装工程有限公司对原告提供的5份误工补偿单提出异议，认为所签字是丁志东，是代表何人签字不清楚，丁志东不是被告公司的职员，对结算单，认为，河北公司和被告公司没有签名，只有李菊荣和原告签字，只能证实原告和李菊荣之间有劳务关系；对保证书，认为黄淼泉的签字及公章不是被告公司所盖，公章也不是被告公司公章，原告从何处而来，谁盖的章，原告应找谁；付款承诺不是被告公司的行为，无法确认真伪，综上，从原告提交的证据不能证明原告和被告公司、河北分公司有劳务关系，请法院驳回原告对被告公司和河北分公司的诉求。原告提供的系列证据能够证明，被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司与其签订了建设工程施工劳务承包合同，在履行合同的过程中，被告拖欠原告工程费的事实。
本院认为，原告淮安金锦建筑劳务有限公司提供的证据，能够证明其与被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司之间存在劳务合同关系。对此尽管被告江苏绘天建筑安装工程有限公司予以否认，但从被告河北分公司在本次诉讼中提供的相关书面材料来看，河北分公司承认原被告之间的合同关系。原被告在履行合同过程中，被告河北分公司拖欠原告劳务费的证据充分，应予保护。原告要求被告江苏绘天建筑安装工程有限公司承担责任，是基于法律的规定而不是因为和绘天公司总部发生了合同关系。原告要求被告河北中汽轮胎公司承担连带责任，是由于被告河北中汽轮胎公司对该笔债务提供了担保。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国担保法》第二十一条，《中华人民共和国公司法》第十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
一、被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司、被告江苏绘天建筑安装工程有限公司于本判决书生效之日起7日内给付原告劳务费2076191.68元；
二、被告中汽轮胎河北有限公司对上述款项承担连带清偿责任；
三、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费23410元，由被告中汽轮胎河北有限公司、被告江苏绘天建筑安装工程有限公司河北分公司、被告江苏绘天建筑安装工程有限公司共同承担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省沧州市中级人民法院。
审 判 长 谢荣坤
审 判 员 张璇璇
人民陪审员 孙志勇
二〇一七年六月二日
书 记 员 于 健