济南市历城区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鲁0112民初2898号
原告：郑成珍，女，1970年7月23日出生，汉族，住济南市。
委托诉讼代理人：王兰萍、王玉萍（特别授权代理），均系济南历城鸿图法律服务所法律工作者。
被告：山东天地亿家装饰有限公司，住所地济南市。
法定代表人：李小宁，总经理。
委托诉讼代理人：王永正（特别授权代理），男，1984年2月11日出生，汉族，该公司职员，住济南市。
委托诉讼代理人：卢希金（特别授权代理），男，1983年7月5日出生，汉族，该公司职员，住济南市。
原告郑成珍与被告山东天地亿家装饰有限公司（以下简称天地亿家装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年5月31日立案后，被告天地亿家装饰公司在答辩期限内向本院提出管辖权异议，本院依法作出裁定驳回被告天地亿家装饰公司的管辖权异议。被告天地亿家装饰公司不服提起上诉，经山东省济南市中级人民法院裁定驳回其上诉。本院依法适用普通程序于2017年11月16日公开开庭进行了审理。原告郑成珍及其委托诉讼代理人王兰萍，被告天地亿家装饰公司的委托诉讼代理人王永正、卢希金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告郑成珍向本院提出诉讼请求：1.判令被告赔偿原告工程延期费23625元，并向原告出具工程款发票；2.诉讼费用由被告承担。事实与理由：2016年1月28日，原、被告签订《住宅装饰装修工程施工合同》，原告将自己所属的位于济南市历城区王舍人街道大辛庄小区10号楼1-1101室的楼房交由被告装修，双方约定工期为2016年3月10日至2016年6月10日，工程造价315000元。双方约定如被告造成工程延期，按工程总造价的千分之一赔付。合同签订后，被告没有按照约定施工。经原告多次催促，被告仍将工程延期到2016年8月25日且不给原告出具发票；也不给原告赔偿。因此，为维护原告的合法权益，诉至法院。
被告天地亿家装饰公司辩称，被告按约履行了自己的义务，不存在工程延期的事项。根据双方签订的《住宅装饰装修工程施工合同》第1条工程概况1.3及1.4约定的内容，合同所指的竣工日期为被告完成房屋基础部分施工的预定日期，具体施工期限还要视甲方的配合及是否存在变更和增减项。本涉案工程因设计变更及存在施工增项致使验收日期延后的，工期应相应顺延。被告不应赔偿原告所述的赔偿费。即使核算延期违约费用，原告计算也有误。综上，原告所诉与事实不符且被告已按照约定履行了义务。因此，被告不应承担违约赔偿责任。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院认定事实如下：
2016年1月28日，原告郑成珍（甲方、业主方）与被告天地亿家装饰公司（乙方、施工方）签订《住宅装饰装修工程施工合同》。合同第1条约定工程概况：1.1工程施工地址位于大辛庄10#-1-1101室，面积163.76㎡，户型三室两厅。1.2工程预算为人民币：叁拾壹万伍仟元整，￥315000元。（工程预算项目及报价表详见《预算表》，此金额不含任何税费。装饰内容按双方认可的图纸及预算表中所列项目单施工）。1.4本合同所指竣工日期为乙方完成房屋基础部分施工完成的日期。甲方须在开工前选定主材、家具、家电品牌、型号、颜色及尺寸，否则由此造成的责任由甲方承担。乙方交付甲方家具和其他软装的日期为甲方交纳工程尾款并做完全房保洁后的15个工作日内；乙方代购的家电配送及安装日期由甲方与乙方指定的家电供应商协商确认，乙方不负责家电配送及安装，售后维修服务由电器供应商承担。合同第3条约定付款方式及结算的约定套餐装修款项分为三期：1.甲方应在预订合同签订之日支付人民币5000元作为定金，该定金可冲抵甲方的中期款。2.首期款：合同金额的65%，即￥204750元。于签订装修合同时交付至乙方财务部。3.中期款：合同金额的30%，即￥94500元。支付时间为基础工程进度过半。4.尾期款：合同金额的5%，即￥15750元。在全部装修完毕后，双方验收合格后三日内付清余款，交至乙方（公司）财务部，并办理保修手续；否则，逾期将视为甲方自动放弃保修权利。尾款付清后乙方安排进场，甲方如没有按时付款，乙方有权拒绝交付家具或相关赠送项目。该合同第6条约定工程工期：6.1因甲方原因合同未按约定如期完成，原定工期顺延，并由甲方承担因此造成的一切费用。6.2由于乙方原因不能按期开工、中途停工或因乙方原因造成工程质量存在问题而返工，影响工程工期损失由乙方自行承担，原定工期不顺延。6.4部分工作和部分制作需在施工过程中由甲方配合、确认，而甲方迟迟不予表态确认也不予以配合，则视作甲方有意拖延工期，其工期顺延。合同第10条约定延期违约责任：10.1工程由于乙方施工或主材原因导致工程延期时，按照装修合同规定，每延期一天，按照造成延期项目预算单上总金额的1‰进行赔付。只有某一项或几项延期的，乙方对其他部分不承担违约责任。10.3甲方因个人原因对工程不按时、不按进度验收以及不按时付款而导致的工程延期，乙方不承担延期责任。在合同甲方签名处由郑成珍签字，乙方处由天地亿家装饰公司签字确认。
另，双方均认可涉案工程款为316768.94元，原告已经全部支付被告。
对当事人有争议的证据和事实，本院认定如下：
关于付款时间及工程竣工时间的认定。原告以家具送装单主张被告完工时间为2016年8月25日，被告逾期完工75天。被告以施工白皮书主张其竣工时间为2016年6月10日，与合同约定的竣工时间相符。对于工程款的支付时间，原告郑成珍主张其于2015年12月份交定金5000元、2016年1月28日交2500元、2016年1月29日交92000元、2016年3月5日交110250元、2016年6月18日交88228.49元、2016年8月13日交18790.45元，上述工程款共计316768.94元。结合被告举证的《中期预（决）算单》《装修工程业主缴款结算单》中载明的日期，能够认定原告于2016年6月18日支付被告工程中期进度款882228.49元，于2016年8月13日支付被告工程尾款18790.45元。对于工程验收时间，原告称交尾款前一天验收，被告则称是2016年8月13日。对于验收时间的主张，原、被告双方均未提交进一步的证据相佐证。根据双方合同中的约定，“在全部装修完毕后，双方验收合格三日内付清余款”、“本合同所指竣工日期为乙方完成房屋基础部分施工完成的日期”、“乙方交付甲方家具和其他软装的日期为甲方交纳工程尾款并做完全房保洁后的15个工作日内”，虽双方对验收时间各执一词，但结合上述约定内容，本院对原告主张的工程于2016年8月12日验收的事实予以认定。综上，在原、被告双方均没有足以证实工程竣工时间证据的情况下，本院认定2016年8月12日为被告完成基础装修工程竣工、验收时间。
本院认为，原告郑成珍与被告天地亿家装饰公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律行政法规的强制性规定，合法有效。按照双方合同中的约定，工程中期款的支付时间为基础工程进度过半。被告虽辩称工程中期付款时间滞后的原因是原告逾期付款，但其未能举证证实其工程进度过半时间，亦未能举证证实其向原告催要过工程款，故本院对被告的上述辩称理由不予采信。被告于2016年8月12日完成基础装修工程，原告于8月13日支付被告工程尾款。现原告按照约定向被告支付了工程总价款，但被告没有在约定的期限，即2016年6月10竣工，被告共逾期完工63天。被告的逾期完工行为构成违约，应当承担合同约定的违约责任。按照双方合同约定，“乙方违约，应当按照合同约定每延期一天，按照造成延期项目预算单上总金额的1‰进行赔付”。原告在交付中期款前（即2016年6月18日）已向被告支付209750元。按照双方所结算工程款316768.94元，被告延期工程价款应为107018.94元（即316768.94元-209750元=107018.94元）。因此，延期违约金为107018.94元×63天×1‰=6742.19元。故对于原告要求被告因工程延期承担赔偿责任请求中的合理部分，本院予以支持。
关于原告要求被告出具工程款发票的请求。因双方合同第1.2约定，“工程预算为315000元，工程预算项目及报价详见《预算表》，此金额不含任何税费”。在《预算表》中则载明，“套餐报价不含税金，只提供财务清单，工程款全部结清后，客户凭所有财务清单补交总工程造价的5.36%税金后到行政部开具正式发票”。故原告应按双方合同中的约定履行，在原告无证据证明其已经履行约定开具发票条件的情况下，对原告的该项主张，本院不予支持。
综上，对于原告郑成珍诉讼请求中的合理部分，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：
一、被告山东天地亿家装饰有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告郑成珍违约金6742.19元；
二、驳回原告郑成珍的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费391元，由原告郑成珍负担271元，被告山东天地亿家装饰有限公司负担120元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交二审案件受理费，上诉于山东省济南市中级人民法院。
审 判 长 曹亚萍
人民陪审员 张英华
人民陪审员 李 娜
二〇一七年十二月五日
书 记 员 李 叶