宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院
p t ” > 民 事 判 决 书
（2017）宁0202民初3479号
原告：宁夏某某路灯制造有限公司，住所地永宁县望远工业园区人和路。
法定代表人：席某某，系该公司经理。
委托诉讼代理人：马某某，男，1975年3月18日出生，回族，宁夏某某路灯制造有限公司副总经理，特别授权代理。
委托诉讼代理人：张某某，宁夏辅德律师事务所律师，特别授权代理。
被告：宁夏某某建设工程有限公司，住所地大武口区永康南路某某号。
法定代表人：罗某某，系该公司总经理。
委托诉讼代理人：胡某某，宁夏信援律师事务所律师，特别授权代理。
原告宁夏某某路灯制造有限公司与被告宁夏某某建设工程有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2017年10月13日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告宁夏某某路灯制造有限公司的委托诉讼代理人马某某、张某某，被告宁夏某某建设工程有限公司委托诉讼代理人胡某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
宁夏某某路灯制造有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告支付原告货款352400元，逾期付款利息29947元（按照中国人民银行2015年一年贷款基准利率4.75%计算，暂自2015年12月28日计算至2017年10月11日共653天，请判至实际支付之日），合计382347元。2.本案诉讼费由被告承担。事实及理由：2011年11月17日，原告与被告协商签订《产品销售合同》,由被告购买原告生产的太阳能路灯。双方约定2010年10月30日前交货，货款为752400元，初验合格亮灯后支付货款的70%，余款在一年后付给原告。上述合同签订后，被告陆续付款400000元，余款352400元经原告多次追要，被告以种种理由推托。2015年3月9日被告名称由石嘴山市宏力市政工程有限责任公司变更为宁夏某某建设工程有限公司。综上所述，原被告签订的产品供销合同合法有效，对双方均具有法律约束力，均应按照合同约定履行各自义务。现原告已经履行交货义务，被告拖欠支付货款的行为已经违反法律规定和合同约定，侵犯了原告的合法权益。故此，原告诉至法院望判如所请。
宁夏某某建设工程有限公司辩称，一、涉案工程在施工期间因政府拆迁工作未完成，致使工程停工。后于2015年7月1日复工，复工后经被告与原告联系，希望原告对已安装路灯损坏的零部件进行维修，或者重新提供维修所需零部件自行维修，但原告对此均予以拒绝。于是被告自行联系其他厂家进行购买并进行修复。为此，花费了大量的时间与精力，并造成了一定的损失。所以，原告在本案中也存在一定的违约行为。二、被告现任法人代表系涉案工程完工之后接手公司，对公司之前的概况不够了解，该案发生后，经与财务人员对账，账面显示仅收到原告所供146套价值610280元路灯。三、原告所主张的违约损失计算方式及时间不合理。四、涉案工程至今未向主管部门移交，未过保修期，原告所主张的剩余10%货款，未到付款期限。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的事实，即：宁夏某某路灯制造有限公司与石嘴山市宏力市政工程有限责任公司签订了《产品销售合同》，合同约定由石嘴山市宏力市政工程有限责任公司购买宁夏某某路灯制造有限公司生产的太阳能路灯，产品型号为单臂式，高度为10米。原告于2010年10月30日前交货，货款752400元，初验合格亮灯后支付货款的70%，一年后再付20%，剩余款项的10%留作保修金2年内付清。2015年3月9日，被告的企业名称由石嘴山市宏力市政工程有限责任公司变更为宁夏楷恒工程建设有限公司。对上述事实，本院予以确认并在卷佐证。对双方当事人有争议的证据和事实，结合双方当事人举证、质证情况，本院认证意见如下：1.原告提交的公证书一份，欲证实原告按照合同约定履行了供货义务，最终向被告提供路灯180套，目前依旧安装在润泽路工地。被告质证对该证据真实性及合法性无异议，本院认证，该证据与竣工验收证书相互印证，能够证实原告按照合同约定履行了供货义务，最终向被告提供路灯180套，安装在润泽路工地。2.原告提交的工程竣工验收备案表、竣工验收证书各一份，欲证实本案润泽路公路道路工程及路灯均于2015年12月4日竣工验收，验收资料于2015年12月28日报送备案，已具备合同中约定的付款条件。竣工验收证书中载明本工程起点与隆湖大道平交，终点与水城路平交，该记载内容与证据二中公证书公证的路灯安装区相符。被告质证对该证据真实性、合法性、关联性无异议，但对证明目的有异议。本院认证，该证据来源合法、内容真实，本院予以确认，能够证实本案润泽路公路道路工程安装的路灯于2015年12月4日竣工验收，已具备合同中约定的付款条件。3.原告提交的回执及EMS快递单，欲证实原告按约履行合同义务后，被告一直对货款推诿不付，原告不仅自行进行催要，还委托律师事务所对本案货款进行催收。被告质证对该证据三性无异议但不认可证明目的，本院认证，该证据无法证实邮寄内容，本院不予确认。4.被告提交的的增值税普通发票6张（复印件），欲证实原告向被告所供路灯价值共计610280元，数量为146套。原告质证对该证据三性无异议，对证明目的有异议。上述6张发票仅是原告向被告开具发票的一部分，并不能证明原告向被告提供的路灯数量及总价款金额。本院认证，该证据只能证实开具发票的路灯数量，不能够证实原、被告之间供应路灯的总数量，对其证明目的本院不予确认。5.被告提交的停工报告、复工报告各一份（复印件），欲证实涉案工程曾中途停工，后于2015年7月1日复工，复工之后，以前安装路灯必然存在毁损，此后，原告方并未向被告提供维修材料，也存在违约行为。原告质证认为对该证据真实性、合法性、关联性及证明目的均不认可。即使涉案工程存在停工及复工的客观情况，也不必然导致涉案货物的毁损。毁损造成的损失，应当由被告提供相应的维修证据进行证明。并且该项目工程中201杆路灯中并不完全是原告一家提供，因此原告不存在违约行为。本院认证，从该证据的内容开看，系工程停、复工情况的说明，与本案待证事实无关，本院不予确认。6.被告提交的证明一份，欲证实涉案工程至今未过保修期，没有移交到相关单位名下。所以，合同约定的最后一期付款时限未到。原告质证对该证据真实性无异议，对合法性、关联性及证明目的有异议。合同中约定的初验合格的付款条件并不是整个工程竣工验收的备案条件。该保修期也不是指涉案工程建设道路的保修期。该证明仅载明涉案路灯未移交到城管局名下，未移交的原因是否是因为保修期未到还是因为被告有其他的行为导致，此内容证明中并没有记载。本院认证，该证据只能说明路灯涉案工程至今移交到相关单位名下，与本案争议事实没有实质关联，本院不予确认。
根据双方当事人陈述和经审查认证的证据，本院对案件事实认定如下：因石嘴山市星海镇经济区润泽路道路工程建设需要，宁夏某某路灯制造有限公司与石嘴山市宏力市政工程有限责任公司签订了《产品销售合同》，合同约定由石嘴山市宏力市政工程有限责任公司购买宁夏某某路灯制造有限公司生产的太阳能路灯，产品型号为单臂式，高度为10米。原告于2010年10月30日前交货，货款752400元，初验合格亮灯后支付货款的70%，一年后再付20%，剩余款项的10%留作保修金2年内付清。合同签订后，宁夏某某路灯制造有限公司于2010年11月5日开始陆续向石嘴山市宏力市政工程有限责任公司供应了180盏路灯，石嘴山市宏力市政工程有限责任公司向宁夏某某路灯制造有限公司付款400000元。2015年9月21日，安装涉案路灯的石嘴山市××区工程竣工，并于2015年12月4日通过政府部门竣工验收，验收资料于2015年12月28日报送备案，
本院认为，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。原告宁夏某某路灯制造有限公司为被告宁夏某某建设工程有限公司按照合同约定履行了180盏路灯的供货义务，被告宁夏某某建设工程有限公司应当按照合同约定支付货款。根据双方签订的《产品销售合同》约定，被告应该在初验合格亮灯后支付货款的70%，一年后再付20%，剩余款项的10%留作保修金2年内付清。由于本案原、被告双方均无法举证涉案路灯供货完成的具体时间，本院结合庭审已查明的事实，由于涉案路灯工程已于2015年12月28日通过竣工验收备案，应视为路灯初验已经完成。从路灯初验完成至本案判决作出之日已经超过一年，被告应当按照约定向原告支付90%的合同货款。故被告目前欠付原告的货款应为277160元（总货款752400元×90%-已支付的400000元），余下的10%货款作为保修金尚未到达付款期限，本院不予处理，原告可于到期后另行诉讼主张或通过其他渠道解决。另，关于原告主张的逾期付款利息损失问题，根据原告当庭陈述，原告于2010年11月5日开始供货，由于供货开始时间已超出合同约定的供货截止时间（2010年10月30日前），且其不能举证证明其供货义务最终完成的时间，鉴于原告在履行合同的过程中存在违约行为，故对其要求被告支付逾期付款利息损失的诉讼请求，本院不予支持。
综上，原告的诉讼请求部分成立，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百二十条、第一百三十条、第一百六十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告宁夏某某建设工程有限公司于本判决生效后十日内偿还原告宁夏××路灯款277160元；
二、驳回原告宁夏某某路灯制造有限公司的其他诉讼请求。
如果义务人未按判决指定的期间给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，应当加倍支付迟延期间的利息。
案件受理费7036元，减半收取计3518元，由宁夏某某建设工程有限公司负担2550元，由宁夏某某路灯制造有限公司负担968元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于石嘴山市中级人民法院。
审判员郜金喜
二〇一七年十一月六日
书记员蒋光莹
附：本案相关法律条文
1.《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
3.《中华人民共和国民事诉讼法》
第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第二百三十六条发生法律效力的民事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。
调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。
第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第二百四十条执行员接到申请执行书或者移交执行书，应当向被执行人发出执行通知，并可以立即采取强制执行措施。
第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。
本院特别提醒：当事人上诉的，应当于递交上诉状之日起至上诉期届满后七日内，向石嘴山市中级人民法院交纳上诉案件受理费，逾期则视为放弃上诉。