安徽省黄山市屯溪区人民法院民 事 判 决 书（2017）皖1002民初644号原告：黄山琦源塑管阀门有限公司，住所地安徽省黄山市新城区。法定代表人：王玉书，董事长。委托诉讼代理人：苑振江，安徽一飞律师事务所律师。被告：南京川鹜建设工程有限公司，住所地江苏省南京市溧水区。法定代表人：王力，总经理。委托诉讼代理人：王爱荣，男，1964年11月5日出生，汉族，农民，住江苏省溧水区，系公司员工。原告黄山琦源塑管阀门有限公司（以下称琦源公司）诉被告南京川鹜建设工程有限公司（以下称川鹜公司）买卖合同纠纷一案，本院于2017年2月3日立案受理后，依法适用简易程序，于2017年3月16日公开开庭进行了审理。原告琦源公司的委托诉讼代理人苑振江，被告川鹜公司的委托诉讼代理人王爱荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。琦源公司向本院提出诉讼请求：被告支付原告货款24508.26元，滞纳金5000元（滞纳金按每日100元计算，自2016年7月28日计算至实际清偿之日止）。事实和理由：原、被告于2016年4月28日签订购销合同，约定由原告向被告提供UPVC管及配件，原告收取被告30%定金后合同生效。被告在原告将货物送达被告指定的工地后，二个工作小时内，被告支付货款的65%并汇入原告指定的账号，剩余的5%作为保证金，待质检单位检测结果合格后支付或合同生效后三个月内付清质保金。并约定如发生合同纠纷，由原告住所地法院管辖。后双方又于2016年5月6日达成补充协议，如合同生效后90天内，没有按时结清保证金，被告应向原告支付每天1500元的滞纳金。截止至2016年6月29日，原告向被告发出七车货物，合计货款542667.20元，现被告已支付货款518158.94元，尚欠货款24508.26元。为维护自身的合法权益，原告诉至法院。川鹜公司在庭审中辩称，1、原告在供货期间有意的不送主要配件，影响我方工期，总共送了八次货，第二次送主要配件，原告未送，经多次协商，到第七次也没有送，我方另找其他供货方供货，造成我方延长工期62天，另外买配件多支付了12900元、管道多支付了68220元；2、原告的货款24508.26元未支付是事实；3、原告也给我方造成了损失81120元。综上，原告诉请不应该得到支持。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。川鹜公司对琦源公司提交的营业执照、法定代表人身份证明、购销合同、补充协定、对账单、催款函无异议，本院予以确认并在卷佐证。琦源公司对川鹜公司提交的QQ聊天记录、钢管及其配件采购合同、产品购销合同的真实性、关联性有异议，本院认为，QQ聊天记录，因被告未提供其他证据相佐证，故其内容不能达到被告的证明目的，本院经审查不予采信；钢管及其配件采购合同、产品购销合同系被告与第三人签订的合同，与本案无关联性，本院经审查不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年4月28日，琦源公司（供方）与川鹜公司（需方）签订购销合同，合同约定产品名称、规格、数量、单位、单价、金额及交提货时间（合同生效后，十个工作日开始交货）、供方对质量负责的条件、交提货地点方式、结算方式及期限（供方收需方货款的30%定金后，合同生效，需方看到供方已将上述货物送到需方指定的工地后，二个工作小时内，需方必须将本次送去货物的另65%货款汇入供方指定的账号，供方再安排卸车。管材剩余5%作为质保金，待质检单位检测结果合格后支付。或合同生效后三个月内付清质保金）等事项。2016年5月6日，双方签订补充协定，约定“1、如琦源公司因产品质量问题而造成需方工期、窝工等损失，供方应向需方赔偿损失每天壹仟伍元；2、如供方产品按国家标准检测合格，或合同生效后90天内，没有按时结清质保金，需方应向供方支付每天壹仟伍元滞纳金”。合同签订后，琦源公司分别于2016年5月23日（两车次）、2016年5月26日、2016年6月6日、2016年6月11日、2016年6月24日、2016年6月29日向川鹜公司供货UPVC管材管件、阀门等合计542587.20元。截止至2016年6月28日，川鹜公司已向琦源公司支付货款518078.94元，尚欠货款24508.26元。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原、被告签订的购销合同，系双方真实意思表示，合同内容未违反国家法律及行政法规的强制性规定，合法有效，当事人应遵守并履行合同义务。合同签订后，原告依约向被告供货UPVC管材管件、阀门等合计542587.20元。截止至2016年6月28日，被告已向原告支付货款518078.94元，尚欠货款24508.26元，本院予以确认。因此，原告主张被告支付剩余货款24508.26元，有事实和法律依据，本院予以支持。因合同生效后三个月即2016年7月28日，被告尚欠原告货款24508.26元，造成原告的实际损失为资金占用损失，本院结合原告的实际损失及双方合同履行情况，酌定被告按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算逾期付款利息予以赔偿原告的损失，故原告主张被告自2016年7月28日起按每天100元支付滞纳金至款清之日止，本院不予支持。被告的辩称意见，未提供充分证据证明，本院不予采纳。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：一、被告南京川鹜建设工程有限公司于本判决生效之日起五日内向原告黄山琦源塑管阀门有限公司支付剩余货款24508.26元及逾期付款利息（利息从2016年7月28日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至款清之日止）；二、驳回原告黄山琦源塑管阀门有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费269.00元，由被告南京川鹜建设工程有限公司负担（附诉讼费账户：户名黄山市屯溪区财政局区级政府非税收入汇缴结算账户，账号20000240020910300000018，开户行黄山屯溪农村商业银行营业部）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省黄山市中级人民法院。审判员  汪卫东二〇一七年三月二十四日书记员  江 潇附本案适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。