重庆市万州区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）万法民初字第09937号
原告陶于金，男，汉族，1971年12月6日生，住重庆市梁平县。
委托代理人康福，重庆征程律师事务所律师（特别授权）。
原告陶粲，男，汉族，2005年7月29日生，住重庆市梁平县。
法定代理人陶于金，男，汉族，1971年12月6日生，住重庆市梁平县，系陶粲父亲。
委托代理人康福，重庆征程律师事务所律师（特别授权）。
被告重庆万州博达房地产有限公司，住所地重庆市万州区太白路94号5楼。
法定代表人杨霄，董事长。
委托代理人谭竣升，重庆利瑞律师事务所律师（特别授权）。
原告陶于金、陶粲诉被告重庆万州博达房地产有限公司（以下简称博达公司）商品房预售合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由审判员宋驰担任审判长，与代理审判员代元令、朱玉林组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告陶于金、陶粲的委托代理人康福，被告博达公司委托代理人谭竣升均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告陶于金诉称，2012年10月15日，原告与被告签订《房屋申购书》，约定由被告将其开发的“四季花城”门面一间（建筑面积51.77㎡）出售给原告，房屋总价款205000元。合同签订后，原告按合同约定付清了购房款，被告应于2012年10月31日前将竣工验收检测合格的商品房交付原告使用，同时于2013年1月13日前为原告办理房地产权证。被告至今未能依约为原告办理房地产权证，已构成根本违约，其行为已严重损害了原告的合法权益。诉讼请求：1、判令被告按合同约定为原告办理房地产权证；2、判令被告从2013年1月14日起至二原告取得房地产证之日止，每日按205000元的万分之一赔偿损失；3、诉讼费用由被告承担。
被告博达公司辩称，被告开发的“四季花城”项目，在实施当初是取得了国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证等手续的，至今没有办理到产权证主要是“四季花城”的土地是万港集团通过出让方式取得，万港集团是国有企业，与万州区政府有结算问题。2013年，万州区政府对万州区国土局下发批复要求对“四季花城”的土地重新“招、拍、挂”，重新办理建设用地使用手续，故导致了本案产权证办理的迟延。通过政府批文反映该宗土地涉及江南沱口移民还房的安置问题，我们请求法院调整违约金。原告诉讼请求办理房屋产权证问题，被告在前述中说明“四季花城”项目是因为建设用地手续不齐全，导致暂时不能办理登记手续，其他手续都是齐备的，根据城市房屋登记管理办法，开发商手续不全，产权登记机构可以拒绝办理产权证，原告第一项诉讼请求是行政机关的行政行为，不能在本案中由法院来裁决，且法院进行了该项判决也不可能实际执行，请求驳回原告第一项诉讼请求。原告的主张已超过诉讼时效，原告主张延期办证违约金，违约金属于债权请求权，应当适用二年诉讼时效的规定。双方合同进行了明确约定，超过约定过后被告没有办理产权证即应当支付违约金，也产生了每日形成相应的违约金数额，故原告应当在知道或者应当知道之日起二年内向被告主张权利。从原告购房时间及接房时间看，从原告接房之日起180日后应该作为原告诉讼时效计算起点，应当从原告起诉之日起倒推二年时间由被告承担违约责任。原告主张的违约金较高，商品房销售管理办法对商品房销售有明确规定，房地产开发公司的主要义务是向购房户交付质量安全的商品房，办理权属证书是从义务，原告主张的违约金较高，根据《中华人民共和国合同法》及相关司法解释，原告主张违约金应该与其受到的实际损失相当，被告延期办证受到政府及非政府的客观原因影响，要求对原告主张的违约金进行调整，违约金的起算时间无异议。请求依法判决。
经审理查明，2012年10月15日，原告陶于金、陶粲（合同称乙方）与被告博达公司（合同称甲方）签订《房屋申购书》，主要约定：“乙方申购甲方建设开发的四季花城项目，位于重庆市万州区金陵路门面，该房屋暂测建筑面积51.77平方米，单价3959.82元／平方米，总成交金额为205000元，合同签订时付款205000元。甲方应当在2012年10月31日前，将申购房屋按现状移交给乙方使用。如遇人力不可抗拒及政府政策因素，申购房屋移交时间顺延。甲方逾期交房的违约责任，除本合同第三条约定的特殊情况外，甲方延迟向乙方移交申购房屋，自违约次日起，按已付总房款的万分之一每天计算向乙方支付违约金。乙方申购房屋在甲方完善相关备案后，在一年内为乙方办理产权证”，该合同还约定了其他事项。合同签订后，原告已按约定支付购房款205000元，双方认可于2012年10月31日交接商品房。因国有土地使用权的原因，被告未能办理“四季花城”二期14号楼的《房地产权证》，不能为原告办理分户房地产权登记。
另查明，2004年12月31日，重庆市万州港口（集团）有限责任公司取得重庆市万州区龙都街道龙腾大道与金陵路交汇处二宗国有土地使用权，其中：［万国用（2004）字第577号］国有土地使用权证，公建及住宅用地面积78550平方米，使用权性质为出让；［万国用（2004）字第578号］国有土地使用权证，公建及住宅用地面积26242平方米，使用权性质为出让。2010年2月5日，重庆市万州港口（集团）有限责任公司取得重庆市万州区龙都街道岩上村3组一宗国有土地使用权［301D（2010）字第00165号房地产权证］，面积为2177平方米，类型为港口码头、生产辅助、生活小区工程用地，使用权性质为划拨；同时该公司取得重庆市万州区龙都街道岩上村3组、5组一宗国有土地使用权［301D（2010）字第00166号房地产权证］，面积为1847平方米，类型为生产辅助、生活小区工程用地，使用权性质为划拨。2013年12月8日，重庆市万州区人民政府作出《关于重庆市万州港口（集团）有限责任公司位于万州区龙都街道龙腾大道与金陵路交汇处两侧98841平方米国有建设用地使用权处置方案的批复》，同意万州区国土资源局收回重庆市万州港口（集团）有限责任公司位于万州区龙都街道岩上村范围龙腾大道与金陵路交汇处两侧108816平方米国有建设用地使用权，注销万国用（2004）字第577号、578号《国有土地使用权证》和301D（2010）字第00165号、00166号《房地产权证》，该宗地由万州区公共资源综合交易中心组织公开交易。2014年1月22日，重庆市万州区公共资源综合交易中心与博达公司签订《万州区国有建设用地使用权挂牌成交确认书》，博达公司竞得位于万州区龙都街道岩上村范围龙腾大道与金陵路交汇处两侧91326.5平方米国有建设用地使用权，使用权性质为出让，二类居住用地；代建移民还房（暂定总建筑面积19290平方米）对应分摊的7514.5平方米国有建设用地使用权划拨给重庆市万州港口（集团）有限责任公司。被告博达公司获得土地使用权后，按规定先后取得“四季花城”二期14号楼的《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》，进行了商品房开发建设，并于2009年4月28日取得《商品房预售（预租）许可证》，2010年8月30日，取得《重庆市万州区建设工程竣工验收备案登记证》。
上述事实，有原、被告双方提交的书证以及双方当事人的当庭陈述予以证明，并经庭审质证，本院予以确认。
本院认为，原告与被告博达公司签订的《房屋申购书》是双方当事人真实意思的表示，不违背法律和行政法规的强制性规定，是有效合同，受法律保护。原告已按合同约定付清购房款，被告博达公司却未按照合同的约定为原告办理房屋产权证，原告要求被告按合同约定办理房地产权证的诉讼请求，符合法律规定和合同约定，本院予以支持。对违约责任双方在申购书中并没有明确约定，原告要求被告从2013年1月14日起按照购房总价款的万分之一支付违约金，被告对违约金的起算时间无异议，但标准过高请求调整。依照最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题若干问题的解释》第十六条及最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条对合同违约金的调整原则，结合本案，考虑逾期办理产权登记可能给原告造成的损失，兼顾合同履行情况及被告博达公司的过错程度，根据公平原则和诚实信用原则衡量，本院酌情调整违约金的支付标准，被告应以原告所交购房款为基数，从2013年1月14日起至被告为原告取得分户产权登记业务受理通知书之日止，每日按万分之零点四计算，向原告支付逾期办理产权登记的违约金。被告关于原告主张权利超过诉讼时效的问题，因为原告办理产权登记是被告的法定义务，被告一直没有履行，主债务未经过诉讼时效，其违约处于持续状态，原告主张的权利未超过诉讼时效期间，被告的该项抗辩理由不成立，本院不予采纳。
综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第四条、第一百零六条第一款、第一百一十一条、第一百一十二条、第一百三十五条、第一百三十七条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题若干问题的解释》第十六条，最高人民法院《关于适用﹤中华人民共和国合同法﹥若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，判决如下：
一、由被告重庆万州博达房地产有限公司在本判决生效后三十日内为原告陶于金、陶粲办理重庆市万州区金陵路8号“四季花城”14幢17号门面的房地产权证。
二、由被告重庆万州博达房地产有限公司在本判决生效后三十日内支付原告陶于金、陶粲逾期办理房地产权证违约金（以原告所交购房款205000元为基数，从2013年1月14日起至被告为原告陶于金、陶粲取得产权登记业务受理通知书之日止，每日按万分之零点四计算）。
三、驳回原告陶于金的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费516元，由被告重庆万州博达房地产有限公司承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。
本判决生效后，当事人应当自觉履行判决所确定的义务。一方不履行义务时，自本判决生效之日起，权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。
审 判 长 宋 驰
代理审判员 代元令
代理审判员 朱玉林
二〇一六年三月一日
书 记 员 蔡栋楠
书 记 员 蒋林海