天津市宝坻区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）宝民初字第1038号
原告天津日立电梯工程技术服务有限公司，住所地天津市南开区鞍山西道信诚大厦1810室。
法定代表人徐俊杰，董事长。
委托代理人高玉芳，天津四方君汇律师事务所律师。
被告天津森岛鸿盈置业投资有限公司，住所地天津市宝坻区大白庄镇锦绣香江花园。
法定代表人翁太玮，经理。
委托代理人魏志伟，公司法律顾问。
原告天津日立电梯工程技术服务有限公司诉被告天津森岛鸿盈置业投资有限公司承揽合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由审判员王军适用简易程序于2014年2月12�公开开庭进行了审理。因出现中止诉讼情形，本案中止审理；后中止诉讼原因消除后，本案恢复审理。原告的委托代理人高玉芳、被告的委托代理人魏志伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，原、被告系电梯安装合同关系。2010年6月15日，双方签订《电梯设备安装合同》。合同签订后，原告依约履行了电梯的安装、调试等全部合同义务，并于2012年7月20日通过天津市宝坻区特种设备监督检验站验收合格，也全部交给被告使用。但被告并未按合同第七条的约定支付工程款，目前尚欠原告工程款144000元，此款经原告催要多次，被告均以种种理由拒付。另依据合同约定，因被告逾期付款，还应支付原告逾期付款违约金。为了维护自身的合法权益，故原告起诉要求被告立即给付尚欠原告的工程款144000元，并支付逾期付款违约金12595元（截止至2013年12月25日），共计156595元；诉讼费由被告负担。
被告辩称，原、被告签订《电梯设备安装合同》属实。但原告并未按该合同约定全部履行电梯的安装、调试及维护义务，致使电梯运行存在诸多隐患，如电梯运行有异响，运行不平稳不平层，有的电源插座不能使用等等。且依据合同约定未办理完工手续，应付款项未经最终结算。依据合同第七条约定，原告提供发票后被告才能付款，因原告未能提供发票，未能付款的责任也在原告，更不存在逾期付款违约金问题，故不同意原告的诉讼请求。
在举证期限内，原告向法庭提交了以下证据：1、原告的营业执照一份；2、原、被告签订的天津锦绣香江二期A区12、13、14号楼《电梯设备安装合同》一份；3、电梯监督检验报告八份；4、建筑业统一发票（自开）记账联一份；5、建筑业统一发票（代开）发票联一份；6、EMS邮件详情单（1023716037705）�网络查询回执各一份；7、内资公司基本情况（户卡）一份。
在举证期限内，被告提交了以下证据：1、原、被告签订的天津锦绣香江二期A区12、13、14号楼《电梯设备安装合同》一份；2、被告与日立电梯（中国）有限公司签订的《电梯设备买卖合同》一份；3、照片四张。
经审理查明，2010年6月15日，原告（乙方）与被告（甲方）就天津锦绣香江二期A区12、13、14号楼签订《电梯设备安装合同》，约定：第一条，工程概况（名称、地点、内容、范围）：一、工程名称：二期A区12、13、14号楼电梯安装工程（以下简称本工程）。二、工程地点：天津市宝坻区宝白公路旁锦绣香江花园。三、工程内容及承包范围：二期A区12、13、14号楼内共计8部电梯的安装……。第二条，工程管理，（一）、工期：1、本工程安装周期为60天，……第六条，合同价款及调整，1、本合同总价款�人民币288000元。……第七条，合同价款的支付，1、所有设备材料进场前预付50%；2、工程竣工，甲方收到技术检测机构检验合格证书后10日内付清合同余款；3、本合同签订后乙方需到我司主管税务机关（天津宝坻建设路130号宝坻区地方税务局）或外管站备案并代开发票，发票需盖我司主管税务机关代开专用章。甲方凭乙方出具的甲方对工程质量进度资料及工程款的书面审核文件及我司主管税务机关开具的正式工程发票支付工程款。如乙方延期出具或出具的发票有瑕疵，或提供的工程质量进度资料及工程款的书面文件不符合甲方要求，则甲方可相应延付、减付和拒付工程款。第四条，分工及责任条款，……十一、违约责任……4、甲方逾期罚款的，未付款项按中国人民银行同期同类贷款利息标准向乙方支付逾期付款违约金。……同时，合同对双方的其他权利义务也做了约定。合同签订后，被告于2011年7月22日预付原告工程款144000元，原告也按合同约定履行了电梯安装等义务。2012年7月16日，经天津市宝坻区特种设备监督检验站对上述工程进行检验后，该单位于2012年7月20日作出了八份电梯监督检验报告（报告编号：TJ-3110-12-506、TJ-3110-12-508、TJ-3110-12-517、TJ-3110-12-527、TJ-3110-12-516、TJ-3110-12-528、TJ-3110-12-510、TJ-3110-12-509），检验结论均为合格，上述电梯现已交付使用。2014年1月3日，原告开具建筑业统一发票并于当日通过邮政特快专递（EMS详情单号：1023716037705）将上述发票寄给被告，被告于次日签收。但被告至今未给付原告工程款，故原告来院起诉。
诉讼中，原告主张在工程验收合格后，曾多次找被告催要工程款，被告否认，原告对其主张未提供相应的证据。被告主张原告未按该合同约定全部履行电梯的安装、调试及维护义务，致使电梯运行存在诸多隐患，如电梯运行有异响，运行不平稳不平层，有的电源插座不能使用等等，原告否认，被告提供照片四张以证明其主张。
本院认为，原、被告在平等自愿的基础上就天津锦绣香江二期A区12、13、14号楼签订《电梯设备安装合同》，系双方的真实意思表示，且不违反法律规定，该合同对原、被告均具有约束力，双方均应按合同约定履行各自的义务。合同签订后，被告于2011年7月22日预付原告工程款144000元，原告也按合同约定履行了电梯安装等义务，且经天津市宝坻区特种设备监督检验站对上述工程进行检验后，作出电梯监督检验报告，检验结论均为合格，故被告应按合同约定及时给付原告相应款项，据此原告请求被告给付剩余工程款144000元，理由充分，本院予以支持。原告主张诉前曾多次找被告催要工程款，但依据合同第七条第3项约定“……甲方凭乙方出具的甲方对工程质量进度资料及工程款的书面审核文件及我司主管税务机关开具的正式工程发票支付工程款。如乙方延期出具或出具的发票有瑕疵，或提供的工程质量进度资料及工程款的书面文件不符合甲方要求，则甲方可相应延付、减付和拒付工程款。”，而原告开具发票的时间为2014年1月3日，故此日前延迟付款的责任不应由被告承担，因此原告请求被告支付截止至2013年12月25日的逾期付款违约金，理由不足，本院不予支持。被告主张原告未按该合同约定全部履行电梯的安装、调试及维护义务，致使电梯运行存在诸多隐患，如电梯运行有异响，运行不平稳不平层，有的电源插座不能使用等等，原告否认，被告虽提供照片四张以证明其主张，但原告安装的上述电梯，经天津市宝坻区特种设备监督检验站进行检验后，结论均为合格，而且即使本案涉诉电梯确实存�质量问题，被告可另行主张原告承担质量维修或赔偿责任，故被告据此拒付原告工程款的理由不足，本院不予支持。本案经调解未果，故依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第六十条第一款、第二百六十三条，《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告天津森岛鸿盈置业投资有限公司于本判决生效后二十日内给付原告天津日立电梯工程技术服务有限公司工程款人民币144000元。
二、原告其他诉讼请求不予支持。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费3430元，已减半收取1715元（原告预交），由原告负担215元，被告负担1500元。缴纳时间同上。
�不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。
审判员 王 军
二〇一四年四月十日
书记员 刘宏海
一、附相关法律条款：
1、《中华人民共和国合同法》
第八条第一款依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。……
2、《中华人民共和国民法通则》
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
3、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以说明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
二、上诉须知
上诉人应按《诉讼费用交纳办法》之规定向天津市第一中级人民法院交纳上诉案件受理费，并将相应票据提交本院。