广东省广州市番禺区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）粤0113民初6178号
原告：上海某某新申金属结构工程安装有限公司，住所地上海市奉贤区柘林镇宅兴路59号第8幢第一层。
法定代表人：陈夕华，职务：董事长。
委托诉讼代理人：火卫明，上海市万方律师事务所律师。
委托诉讼代理人：宗福星，系原告工作人员。
被告：广州某某汽车销售有限公司，住所地广东省广州市番禺区石壁街105国道以东。
法定代表人：郑建新，职务：总经理。
委托诉讼代理人：安志强，系被告工作人员。
委托诉讼代理人：徐建锋，系被告工作人员。
原告上海某某新申金属结构工程安装有限公司（以下简称某某新申公司）与被告广州某某汽车销售有限公司（以下简称某某公司）建设工程合同纠纷一案，本院依法立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告某某新申公司的委托诉讼代理人火卫明、宗福星，被告某某公司的委托诉讼代理人安志强、徐建锋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告某某新申公司向本院提出诉讼请求：1.被告支付工程款645520元；2.被告偿付逾期付款利息115548.08元（自2014年6月10日至2017年7月9日，共37个月，以580968.01元为本金，按银行年贷款利率6%计算，计107479.08元；自2015年11月25日至2017年7月28日，共25个月，以64551.99元为本金，按银行年贷款利率6%计算，计8069元；）3.自2017年7月29日起至判决确定之日止（以本金645520元，银行年贷款利率6%计）逾期付款利息；4.诉讼费由被告承担。庭审过程中，原告变更第二、三项诉请的违约金标准为按照中国人民银行同期存款利率计算。事实和理由：原告与被告于2014年2月17日签订《奥迪展厅外墙维护装饰工程施工合同》，工程名称为：广州某某奥迪城市展厅，工程地点为：广州番禺，承包内容：展厅玻璃幕及骨架制作安装。工程施工过程中，因被告要求取消车间保温棉，2014年4月3日双方签订补充合同，对工程合同价款调整为2151733元，并对第一次至第三次付款数额也作了相应调整。合同签定后，原告即组织原材料进行加工及施工安装，并按合同约定于2014年5月底将工程交付给被告，嗣后被告使用该工程至今，被告于2014年3月20日预付工程款860693元及2014年5月17日支付工程款645520元，共支付工程款1506213元。原告于2015年7月2日及2016年5月24日委托律师致律师函．要求被告支付工程款（包括质量保证金）645520元，但被告未给予回复也未支付尚欠的工程款，故具状起诉，请求支持原告的诉请。
被告某某公司辩称：1.原、被告之间虽然存在工程施工合同关系，但该合同原告方并没有完成；2.因原告违约而造成合同无法全面履行违约责任在于原告，原告应承担合同违约责任；3.根据合同第十条第四项的约定，被告不能按照期数足额支付工程款，应按照银行同期存款利率计算违约金而非同期贷款利息。
经审理查明：2014年2月17日，某某公司（甲方，发包人）与某某新申公司（乙方，承包人）签订《奥迪展厅外墙维护装饰工程施工合同》，约定：甲方将广州某某奥迪城市展厅外墙装饰发包给乙方，承包范围：1.展厅V712板骨架、铝板、外墙设备开洞及收边制作安装，V712板及收边的安装，2.展厅多孔铝板的安装，3.车间V712板骨架的制作安装，V712板及收边的安装；承包方式：承包人包工、部分包料、包安装，以上内容详见双方确认的工程报价单；发包人提供施工图纸，甲方、乙方各一份，作为合同的附件；甲方按照约定的期限支付工程款，依据规定缴纳应由其承担的各种税费；工程竣工后，乙方负责一汽大众公司的验收合格，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后7天内组织验收，并办理验收移交手续；乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修1年；工程合同价款2315038元（其中材料款70%约1620530元，开具材料发票，安装费30%约694508元，开具本公司建筑业安装发票）；双方约定按以下方式支付工程款：合同生效后，发包人按下表中的约定，直接向承包人支付工程款：1.合同签订后一周内须预付合同价款的40%，计926015.2元，2.墙面骨架完成即支付合同价款的30%，计694511.4元，3.彩板进场即支付合同价款的20%，计463007.6元，4.工程完工验收后10日内付至合同总价的97%，5.工程总造价的3%为质保金，竣工满一年无质量问题于7天内付清；双方同意工程结算总价按固定总价加上变更、增加价来计算；工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后7天内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款；甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照应付款银行同期存款利息支付乙方延期付款违约金；未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责，并视为验收通过；等等。
2014年3月25日，某某公司支付工程款860693元，2014年5月16日，某某公司支付工程款645520元。
2014年3月28日，某某新申公司提交《报价单》，载明涉案工程总造价2151733元。某某公司在该报价单上签章确认。
2014年4月3日，双方签订《补充合同》，约定取消车间保湿棉（因业主要求取消），故对原合同的工程合同价款变更为2151733元（其中材料款70%约1506213元，开具材料发票，安装费30%约645520元，开具本公司建筑业安装发票）；双方约定按以下方式支付工程款：合同生效后，发包人按下表中的约定，直接向承包人支付工程款：1.合同签订后一周内须预付合同价款的40%，计860693.2元，2.墙面骨架完成即支付合同价款的30%，计645519.9元，3.彩板进场即支付合同价款的20%，计430346.6元，4.工程完工验收后10日内付至合同总价的97%，5.工程总造价的3%为质保金，竣工满一年无质量问题于7天内付清；其他条款按照原合同不变。
2015年7月2日，某某公司委托律师向某某新申公司发出《律师函》，告知某某公司应在收到函件之日起5个工作日内支付拖欠的涉案工程款645520元（含质保金），逾期未支付，将承担相应的法律后果。2016年5月24日，某某新申公司再次发函催促支付上述拖欠工程款。某某公司确认已收到上述《律师函》。
庭审中，某某公司确认已经使用涉案工程。关于交付使用的时间，某某新申公司主张于2014年5月底已完工并将工程交付给某某公司，但双方未办理交接手续，某某公司于2014年10月14日在网上发布通告《番禺奥迪旗舰店广州某某即将开业》，故主张某某公司于该日开始正式使用涉案工程。某某公司则主张于2014年12月才收回涉案工程，并于同月开始使用。
关于工程款。某某新申公司主张按合同约定工程价款为固定价款。某某公司认为工程未经验收，未对工程款进行结算，无法确定工程款。
关于延迟支付工程款的违约责任。某某公司主张因某某新申公司未出具已支付工程款的发票，导致剩余工程款未能及时请款，由于某某新申公司于2017年11月8日才出具发票，故如果计算利息应当自该日起计算。
本院认为：某某新申公司与某某公司签订的《奥迪展厅外墙维护装饰工程施工合同》及《补充合同》是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应遵照履行。
合同约定工程价款的结算方式为固定总价+变更、增加价，如甲方增加新的工程项目，另行签署合同。现某某公司确认已于2014年12月开始使用涉案工程，但又主张涉案工程没有完工，缺乏事实依据，本院不予支持。现并无证据证明涉案工程有变更工程量，按照合同约定，工程结算价款为固定总价，固定总价在补充合同中约定为2151733元，故本院确认涉案工程总价款为2151733元。某某公司已经支付工程款860693元、645520元，某某公司还应支付剩余工程款645520元。按照合同约定，上述拖欠工程款中，其中580968.01元应于工程完工验收后10日内支付，质保金64551.99元应于质保期届满之日起7日内支付。
关于涉案工程的竣工及验收时间。某某新申公司主张涉案工程已于2014年5月底竣工并交付给某某公司，某某公司予以否认，某某新申公司未提供相应证据，对其该项主张依法不予采信。关于工程验收时间，某某新申公司主张一汽大众对某某公司的整体工程的验收时间为2014年11月18日，某某公司未予否认，结合2014年10月14日网上发布的某某公司即将开始营业的信息及图片，本院对整体验收时间予以确认。某某涉案工程主张涉案工程已于整体工程验收之前就已经通过单独验收，但未提交证据证明，应承担举证不能的责任，故本院以某某公司整体工程验收的时间确认为涉案工程的验收时间。
关于逾期支付工程款的违约金问题。某某新申公司主张拖欠的580968.01元工程款自竣工日10日后开始支付利息，而根据合同约定，第四期工程款应于工程验收合格后10日内支付至总工程价款的97%，某某新申公司请求按照竣工日计算迟延支付工程款利息，缺乏合同依据。根据合同约定，工程完工验收后10日内付至合同总价款的97%，未按约定支付工程款的，应当按照银行同期存款利息支付延期付款的违约金，本院于上述已确认涉案工程验收的时间为2014年11月18日，故本院确认某某公司应自2014年11月29日开始以拖欠工程款580968.01元为本金，按照中国人民银行同期存款利息向某某新申公司支付违约金至清偿日止。
关于拖欠质保金的违约金。合同约定质保金应当自竣工满一年无质量问题于7日内付清。现无法确定竣工日期，但是某某公司的整体工程于2014年11月18日经一汽大众公司验收，证明涉案工程最迟于该日已竣工并交付给某某公司。现某某公司未提供证据证明涉案工程存在质量问题，某某新申公司主张本案质保期自2014年11月18日开始一年届满，并主张自质保期届满之日起7日开始计算质保金的逾期支付的违约金，合理有据，本院予以支持。故某某公司应自2015年11月26日开始以质保金64551.99元为本金，按照中国人民银行同期存款利息向某某新申公司支付违约金至清偿日止。
依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第一百零七条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
一、被告广州某某汽车销售有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告上海某某新申金属结构工程安装有限公司支付工程款645520元；
二、被告广州某某汽车销售有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告上海某某新申金属结构工程安装有限公司支付逾期支付工程款的违约金（违约金标准为中国人民银行同期存款利率，自2014年11月29日起以580968.01元为本金计至清偿日止，自2015年11月26日起以64551.99元为本金计至清偿日止）。
三、驳回原告上海某某新申金属结构工程安装有限公司其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11411元，由被告广州某某汽车销售有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。
审 判 长 余 珣
人民陪审员 朱杏梅
人民陪审员 李丽娥
二〇一八年一月二十日
书 记 员 陈 冬