广东省广州市番禺区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤0113民初10550号
原告：广州金弟服饰有限公司，住所地广州市白云区石井街石槎路潭村三社水牛路自编5号B栋701房。
法定代表人：朱荻秋，职务总经理。
委托诉讼代理人：王为民，系广东法制盛邦律师事务所律师。
委托诉讼代理人：曾楚麟，系广东法制盛邦律师事务所实习律师。
被告：广州大赢服装有限公司,住所地广州市番禺区东环街番禺大道北537号番禺节能科技园内番山创业中心2号楼2区704A、705A。
法定代表人：张宗来。
委托诉讼代理人：陈办亮，系广东铭东律师事务所律师。
委托诉讼代理人：唐小旭，系广东铭东律师事务所律师
原告广州金弟服饰有限公司（以下简称金弟公司）诉被告广州大赢服装有限公司（以下简称大赢公司）加工合同纠纷一案，本院于2016年11月28日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告金弟公司的委托诉讼代理人王为民、曾楚麟，被告大赢公司的委托诉讼代理人陈办亮到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告金弟公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告偿付原告货款人民币732674元；2.判令被告向原告支付逾期付款利息（利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2016年9月20日起计算至实际付清货款之日止，暂计至2016年11月20日约为人民币5489元)；3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2016年6月22日，原、被告签订《FOB加工合同》（合同编号：H009),约定原告为被告加工制作4款夹克共4480件，货款总额为380480元，其中夹克款号（J6009、J6010)交货时间为2016年7月15日，夹克款号（J6013、J6008)交货时间为2016年7月18日，结算方式为月结。同月26日，双方还签订另外一份《FOB加工合同》(合同编号：H017),约定原告为被告加工制作套装2000套，货款为166600元，交货时间为2016年7月20日。7月11日，双方又签订一份《FOB加工合同》（合同编号：H019),约定原告为被告加工制作套装2000套，货款总额为200000元，交货时间为2016年7月28日。合同签订后，被告共支付了定金74708元，提供了价值9344元的辅料。原告按照约定组织生产和交货。被告收货后，书面盖章确认了收到各款产品的数量和金额，并确认应付货款余额为697966元（注：己扣减了定金74708元，未扣减已收到的货款40000元，即未扣减定金的应付款实为732674元)。2016年9月20日，原、被告双方签订《协议书》，被告确认尚欠原告货款657966元，并愿意以拉货抵款的形式一次结清欠款，若货不抵债，则在本季前结清剩余欠款。但协议签订后，被告并未允许原告到其仓库拉货抵债，也一直未向原告履行结清货款义务。2016年10月10日，被告向包括原告在内的供货商出具《承诺书》，承诺于13日中午12点前与供货商代表商谈货款纠纷问题，并承诺不管是否协商成功，均将位于白云区井穗新创意园B栋6楼仓库中的全部货物退回给各自生产的工厂。但是，被告并没有履行承诺协商及退货。因被告违反合同约定支付货款的主要义务，属于重大违约，原告现依法没收其定金74708元，故被告实欠付货款金额为732674元。被告格式化的《FOB加工合同》虽然写明由越秀区法院管辖，但上述合同与越秀区没有任何关联，故依照《中华人民共和国民事诉讼法》及其司法解释，原告可以选择被告住所在地法院即广州市番禺区人民法院为管辖法院。现原告为维护自身的合法权益，特诉之于法院，请求依法审理和判决，支持原告的合理请求。
被告大赢公司辩称，我司对双方签订的3份《FOB加工合同》予以确认，对原告送货的数量、送货日期予以确认，但我司不同意原告的诉讼请求，根据《FOB加工合同》第七条约定，延期2天送货每天扣2%违约金，为方便计算，原告应按照每天加工费1%乘以延迟天数的标准计算违约金，从应付货款中予以扣减。原告延迟交付货物，应从货款中扣减违约金519880.57元，2016年9月20日双方签订的《协议书》确认欠款金额为657966元，扣减违约金519880.57元，我司应付原告货款为138085.43元。
原告金弟公司围绕诉讼请求依法提供了《FOB加工合同》、对账单、对账汇总、协议书、委托书、承诺书，本院依法组织当事人进行了质证。被告大赢公司对原告金弟公司提供的上述证据的真实性无异议，故本院对原告金弟公司提供的证据的真实性予以确认并在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年6月22日、2016年6月26日、2016年7月11日，大赢公司作为甲方（供应方），金弟公司作为乙方（加工方），双方先后签订了三份《FOB加工合同》，约定金弟公司为大赢公司加工服装，具体为：编号为H009的合同约定加工款号J6009、J6010夹克各1240件，于2016年7月15日交货，款号J6008、J6013夹克各1000件，于2016年7月18日交货，合同总价款为380480元；编号为H017的合同约定加工款号H6B8005套装2000件，于2016年7月20日交货，合同总价款为166600元；编号为H019的合同约定加工款号H6B8006套装2000件，于2016年7月28日交货，合同总价款为200000元。乙方到甲方仓库领料时，一定要当面清点数量和件数，具体细数回复甲方仓管时间：面料、辅料大数2天，细数5天用传真形式；如果未清点数量而造成数量短缺或因供方管理不善以致物料短缺，从而影响交货期的一切损失由乙方承担。乙方包工包料或面辅料由乙方购买时，必须到甲方提供的布行购买。乙方接到大货料后，必须先剪1件料子按甲方工艺要求做1件产前板，经确认OK后方可开裁生产大货；如果未确认就开裁，而后发现少片而不够料或多片造成面料损失由乙方承担。所有款式的面料、辅料、生产制造单由甲方提供且乙方必须严格按照甲方指示及要求作业。乙方应按甲方要求的货期准时交货，交货地点为甲方仓库，运输费用由乙方承担。如乙方没按合同期交货时间交货的，按延迟一天作为警告，延迟二天扣除加工费2%作为违约金，延迟三天扣除加工费5%作为违约金。如乙方出货期没有按照双方签订的合同日期出货，对甲方造成损失，乙方须按照甲方货品的批发价金额予以赔偿。结算方式：按甲方实际出货数量结算，月结。
合同签订后，金弟公司完成加工并交付加工产品给大赢公司，具体交货日期为：分别于2016年8月16日、8月30日、9月2日交付款号J6009夹克共1223件，分别于2016年7月31日、9月2日交付款号J6010夹克共1309件，分别于2016年8月22日、8月30日交付款号J6008夹克共1006件，分别于2016年8月15日交付款号J6013夹克共1000件，分别于2016年7月20日、7月27日交付款号H6B8005套装共2058件，分别于2016年8月28日、9月2日交付款号H6B8006套装共2211件。上述交付货物的总货款为782018.9元，扣除大赢公司向金弟公司支付的定金74708元以及提供的辅料9344元，大赢公司应支付的款项为697966.9元。其后，大赢公司向金弟公司支付了40000元。
2016年9月20日，大赢公司作为甲方，金弟公司作为乙方，双方签订一份《协议书》，内容为：经甲乙双方确认，截止本协议签订之日止，甲方欠乙方货款657966元整。在甲乙双方的同意下，甲方以拉货抵款的形式一次性结清所欠货款，若货不抵款的情况下，剩余的欠款则在本季前付清。双方经同意后签字，甲乙双方之间的债权和债务关系完结，互不追究责任。
2016年10月10日，大赢公司与大赢公司供货商代表杨庆扬、黄万俊、刘晓明、陈文斌、陈辉文签订了一份《承诺书》，约定：大赢公司承诺于2016年10月13日中午12：00前与供货商代表商谈货款纠纷问题。大赢公司承诺于2016年10月13日协商后，不管是否协商成功，将白云区石井穗新创意园B栋6楼仓库中的全部货物退回给各自生产的工厂。若开仓退货时，大赢公司没有派人到场参与退货，即授权供货商代表杨庆扬、黄万俊、刘晓明、陈文斌、陈辉文，共同组织开仓退货事宜，全程录像、录音，相关损失由大赢公司负责。如果2016年10月13日大赢公司没有前来商谈解决货款问题，供货商代表将联合全部受损工厂共同解决。
因大赢公司至今未付清前述款项，亦未依约以货物抵偿货款，金弟公司遂诉至本院要求解决。
在本案审理过程中，金弟公司申请财产保全，要求保全大赢公司价值738163元的财产，并提供了相应担保。本院对金弟公司的申请予以准许，并依法查封、冻结、扣押大赢公司相应价值的财产（具体以本院协助执行通知书、协助执行通知书、查封财产清单所列财产为准）。
本院认为，金弟公司与大赢公司之间签订的《FOB加工合同》是双方真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，合法有效，对双方均有约束力，本院予以确认，双方理应按照约定履行各自权利义务。金弟公司依约为大赢公司加工并交付服装，大赢公司理应支付对价，大赢公司未履行月结货款的义务，已构成违约。金弟公司与大赢公司于2016年9月20日签订了《协议书》，大赢公司确认拖欠金弟公司货款657966元，故金弟公司起诉要求大赢公司支付货款657966元理据充分，本院予以支持。
金弟公司主张大赢公司违反支付货款的合同义务，要求没收大赢公司已支付的定金74708元，而大赢公司主张金弟公司迟延交付，要求从应付货款中扣减违约金。本院认为，双方在《协议书》中已经将定金从应付货款中予以扣减，即双方对定金已经作出处理，而大赢公司在该结算确认过程中并未向金弟公司提出货物存在迟延交付的异议，此外，双方还约定签字后双方债权债务关系完结，互不追究责任，由此可见，双方对涉案合同权利义务已做出清理结算，该清理结算内容对双方均有约束力，因此，本院对于金弟公司主张没收定金74708元，以及大赢公司请求扣减违约金，均不予支持。
大赢公司未及时支付货款的行为造成金弟公司的损失，结合《协议书》大赢公司在签约本季前付清货款的约定，对金弟公司要求大赢公司按照中国人民银行同期同类贷款利率标准支付逾期付款利息的请求，本院予以支持，利息应自对账季末的次日即2016年10月1日起计算。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
一、被告广州大赢服装有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告广州金弟服饰有限公司支付货款657966元及利息（利息以657966元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率标准，自2016年10月1日计至实际清偿日止）。
二、驳回原告广州金弟服饰有限公司的其余诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案诉讼费15393元（包括案件受理费11182元、诉讼保全申请费4211元），由原告广州金弟服饰有限公司负担1118元，被告广州大赢服装有限公司负担14275元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。
发生法律效力的民事判决，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，申请执行的期间为二年。
审 判 长 肖晓丹
人民陪审员 刘沛雄
人民陪审员 邓丽诗
二〇一七年七月二十六日
书 记 员 张翠莹