河南省固始县人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）固刑初字第557号
公诉机关河南省固始县人民检察院。
被告人孙某甲，河南辰承劳务有限公司经理。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2015年9月24日被刑事拘留；因涉嫌故意毁坏财物犯罪，2015年10月16日被逮捕；2016年2月5日经本院决定取保候审。
辩护人胡玉云，河南蓼阳律师事务所律师。
被告人李某甲，河南辰承劳务有限公司法人代表。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2015年9月24日被刑事拘留，同年10月16日被固始县公安局取保候审。
被告人孙某乙。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2015年9月24日被刑事拘留，同年10月16日被固始县公安局取保候审。
被告人雷某甲，河南省潢川县，农民。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2015年9月24日被刑事拘留，同年10月16日被固始县公安局取保候审。
被告人熊某甲，农民。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2015年9月24日被刑事拘留，同年10月16日被固始县公安局取保候审。
被告人张某甲，农民。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2015年10月15日被固始县公安局取保候审。
被告人叶某，农民。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2015年10月15日被固始县公安局取保候审。
被告人何某，农民。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2015年10月16日被固始县公安局取保候审。
被告人熊某乙，农民。因涉嫌寻衅滋事犯罪，2015年11月16日被固始县公安局取保候审。
河南省固始县人民检察院以固检公诉刑诉（2015）494号起诉书指控被告人孙某甲、李某甲、孙某乙、雷某甲、熊某甲、张某甲、叶某、何某、熊某乙犯寻衅滋事罪，于2015年12月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，固始县人民检察院指派检察员符晨阳出庭支持公诉。被告人孙某甲、李某甲、雷某甲、孙某乙、熊某甲、张某甲、叶某、何某、熊某乙，辩护人胡玉云到庭参加诉讼。现已审理终结。
河南省固始县人民检察院指控，2014年4月河南辰承劳务有限公司分包中建六局三公司承包的河南怡和置业有限公司固始县城南义乌小商品城建设劳务工程。因工程款支付问题，该工程从2015年3月开始停工，此间，河南怡和置业有限公司又引入江苏天宇建设集团有限公司，准备进场接替中建六局继续建设施工，并求中建六局及河南辰承劳务有限公司退场。河南辰承劳务有限公司的李某甲、孙某甲等人以工程款没有结算和支付为由拒绝退出该工程场地。2015年9月份以来，被告人孙某甲、李某甲多次安排被告人孙某乙雇佣社会闲散人员在固始县怡和义乌小商品城建设工地滋事。2015年9月23日14时许，孙某甲、李某甲安排孙某乙在社会上雇佣被告人雷某甲、熊某乙、叶某、熊某甲、张某甲、何某等20多名闲散人员到固始县怡和义乌小商品城建设工地，并指使雇佣人员将准备接替进场施工的江苏天宇公司工人驱离，随后又指使这些人将施工现场的活动板房及室内物品砸毁。经鉴定，被砸毁的活动板房以及室内物品价值5817元。针对指控，公诉机关当庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人孙某甲、李某甲、雷某甲、孙某乙、熊某甲、张某甲、叶某、何某、熊某乙等人任意损毁他人财物，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。诉请依法判处。
被告人孙某甲、李某甲、雷某甲、孙某乙、熊某甲、张某甲、叶某、何某、熊某乙对公诉机关指控其犯罪事实、罪名无异议，要求从轻处罚。
辩护人胡玉云的辩护意见是本案起因是为讨要工程款，主观恶性较小；已取得被害人谅解，建议判处拘役刑。
经审理查明，2014年4月，河南辰承劳务有限公司分包中建六局第三建筑工程有限公司承包的河南怡和置业有限公司固始县城南义乌小商品城建设劳务工程。因工程款支付问题，该工程从2015年3月处于停工状态。期间，河南怡和置业有限公司又引入江苏天宇建设安装工程有限公司，准备接替河南辰承劳务有限公司继续施工，并要求中建六局第三建筑工程有限公司及河南辰承劳务有限公司退出施工现场。被告人李某甲、孙某甲等人以工程款没有结算和支付为由，拒绝退出工程场地。2015年9月，孙某甲、李某甲多次安排被告人孙某乙雇佣人员在固始县怡和义乌小商品城施工工地滋事。2015年9月23日14时许，孙某甲、李某甲安排孙某乙雇佣被告人雷某甲、熊某乙、叶某、熊某甲、张某甲、何某等20余人到河南怡和置业有限公司固始县城南义乌小商品城建设工地，并指使雇佣人员将正在施工的江苏天宇建设集团有限公司工人驱离，砸毁施工现场的活动板房及室内物品。经鉴定，被砸毁物品价格5817元。案发后，被害方对孙某甲、李某甲等人的行为表示谅解。
上述事实有经庭审质证的下列证据证实：
一、书证
（一）户籍证明、采取强制措施的法律文书、到案经过证明：被告人的基本情况，孙某乙、雷某甲、何某、熊某甲、张某甲、叶某系现场抓获，孙某甲、李某甲系现场传唤至公安机关，熊某乙系后期抓获及各被告人被采取强制措施的经过。
（二）谅解书证明：被害方已对孙某甲、李某甲的行为表示谅解。
二、证人证言
（一）证人苏某证言，9月23号11点左右，雷某甲说，下午我们到固始帮孙某乙要钱，大约14点多，我们三辆车20多人到固始县义坞小商品城工地，当时对方的人乘坐几辆出租车陆续来了20多人进入工地，孙某甲先让对方人出来，他们不听，孙某甲让我们进去把对方的人赶出来，我们都在工地上捡的钢管、钢筋等进去，对方见我们拿的有东西，都出去了。孙某甲说“去把板房给砸了”，后雷某甲、叶某、熊某甲、何某等六七人去砸板房。
（二）证人刘某证言，熊某乙说孙某乙叔叔工地没有结到工钱还被赶出工地，让我们找人帮他们壮声势、摆架子，把工地抢回来。我们20多人到工地，对方来十几人进入工地，我们的人都跟进去，熊某乙让对方人出去，对方看我们人多就出去了。过了一会，孙某乙叔叔说，你们去把活动板房给砸了，后五六个人去砸活动板房。
（三）证人姚某证言，刘某让我和他一起帮熊某乙办事，我们乘车到了固始一个工地，一个四十多岁的老板让对方工人出去，对方看我们人多，就出去了。过了一会，这个老板说，你们去把活动板房砸了，雷某甲带着汪桥镇的人去砸活动板房。
（四）证人吴某证言，雷某甲叫我过来的，到了固始工地，才听说为工地老板要钱。有人在工地干活，我们这边的老板大声不让他们干活，让他们走，这些农民工就走了。一个戴眼镜的老板说：“砸吧，没关系。”，我们这边人向工地里面走，接着听到砸房子的声音。
（五）证人史某（河南辰承劳务公司测量技术员）证言，2015年9月23日14时许，看见门口站两拨人，一拨人站在工地门口，一拨人站在工地门口的马路对面，双方都是一二十人，大概过了一个小时，听见外面争吵，看见活动板房和房内物品被砸。怡和公司一直欠中建六局的钱，中建六局还没撤场，怡和公司让江苏天宇公司进场施工，中建六局和怡和公司一直因为债务问题有矛盾。中建六局也一直欠着劳务公司的钱。
（六）证人阚某（辰承劳务公司员工）证言，中建六局说他们给怡和公司干工程，怡和公司没有给他们钱，所以他们也没有钱发给我们工资，中建六局现在停工了，怡和公司又派其他的新公司进场来干活，我们没有拿过钱，所以肯定不会撤出场地，新公司过来强制进场，我们公司找人把新公司在工地上建的活动板房砸了。
（七）证人雷某乙、贡某、柳某证言证明：被告人孙某乙租用其三人车辆带20多人到固始工地。
（八）证人冯某（怡和公司员工）证言，姓李的和孙某甲老板带人将我们劳务公司项目部的三间活动板房、一台经纬仪、办公桌、椅、床、两个配电盘砸了。2014年上半年怡和商品城项目总承包给中建六局，协议约定，中建六局将工程的二次结构（内、外墙完工）竣工，我们公司才同意拨付已完成工程量的百分之六十款项。中建六局又承包给了一个劳务公司。孙某甲和姓李的共交二三百万元保证金给中建六局。中建六局从2014年5月至2015年2月都在施工，2015年3月工程一直处于停工状态，按工程合同约定，中建六局应该在2015年3月底交工。我们公司给中建六局下有撤厂通知书，要求中建六局撤厂，我们重新找施工方，中建六局便撤出管理人员，要与我们公司结账，我们公司与中建六局双方达成协议，按已完成工程量结算，在8月底一共结了2300万元工程款，但款没给，原因是中建六局没按合同约定按时交付我们公司房子。然后我们公司另外与江苏天宇公司洽谈继续完成项目。江苏天宇公司已正式进入搭设临时活动板房等。江苏天宇公司刚进场搭建活动板房钢架时被姓李的、姓孙的老板带人给推倒两次。
（九）证人陈某（中建六局第三建筑工程有限公司员工）证言，中建六局第三建筑工程有限公司2013年入住固始县怡和新城，在固始县设立了项目部。2014年3、4月份，项目部又承接了怡和新城义乌小商品城15万平方的建设工程，我们将工程发包给李某甲等人，2014年年底，怡和新城没有按合同支付我们项目部工程款，我们没有钱支付给李某甲等人。工地在停工中，一直到5月份左右。我们项目部与怡和公司谈结算的事。我们双方谈退场的过程中，怡和又引进江苏省天宇建筑公司来做义乌小商品城，在我们没有退场的情况下，天宇公司多次组织人员要求进场施工，今天就是天宇公司的人把李某甲的人赶出工地，李某甲又找人把现场施工的天宇公司的工人赶走并把办公用房砸了。
（十）证人张某乙证言，下午近二点，工地院子里来了十个左右的年轻人，一个人大吼，你们都出这个院子，我们四个工人和抽水的四人都走了。板房的门、窗、桌、床、经纬仪被砸坏了。
（十一）证人李某乙证言，下午二点左右我在门卫室上班，看见几个年轻人手里拿着木棍在工地现场砸活动板房。板房的门、窗、屋内的床、经纬仪被砸坏了。
三、被害人贾某陈述，江苏天宇建设安装工程有限公司是我的，2015年9月23日下午1点多，工人告诉我，原来承包工程的孙老板、李老板带人将我住在工棚内的工人往外赶，我派保安李某乙去看，李某乙回来说，十几个人正在砸工棚。后来怡和公司报警了。我的工棚前期被砸二次。
四、被告人供述
（一）被告人李某甲供述，天宇公司的工人进入我的场子干活，我与合伙人孙某甲商议，找人把天宇公司的工人赶出去。过了七八天左右，天宇公司的工人又进入场地干活，我和孙某甲商量找人又把他们赶走了。9月23日也是我与孙某甲商量找20多人到工地，我和孙某甲在现场，我对找来的人说：把场子里的人都清出去，把工棚给推了。
（二）被告人孙某甲供述：2015年9月23日，我安排孙某乙雇佣雷某甲、张传军、叶某、熊某甲、张某甲、何某等20余人，来到义乌小商品城建设工地，让他们将施工现场的工人驱出，将施工现场的彩钢板房及测量仪器砸了。
（三）被告人孙某乙供述，怡和公司单方面与中建六局解除合同，将工程承包给江苏天宇公司，天宇公司强行进入工地施工，所以我们就阻止天宇公司进入工地施工。江苏天宇公司在工地搭活动板房，李某甲和孙某甲两次让我找人砸了。2015年9月23日9点多我们公司留守人员被怡和公司找的小混混赶出来了，李某甲让我找一二十人，让天宇公司人别进入我们场地了。我认为我应该听我叔孙某甲的，我给孙某甲打电话，孙某甲让我回去找。然后我就打电话联系人，当天下午三辆车来有二十多人。李某甲、孙某甲让我们将里面的工人清出来，把板房推倒。
（四）被告人雷某甲供述，熊某乙让我跟他到固始找人要钱，并让我找人。我联系叶某等人乘面包车到固始工地，看见还有好多人我面熟。孙某乙叔让我们撵坐出租车来的人走，由于我们这方人多，对方没说什么就出工地大门了。孙某乙叔让砸工棚。
（五）被告人熊某乙供述，孙某甲找我帮他到固始要钱，我、李奎、张磊、黄波、张传军等人进入工地将工人赶出，把立的钢管推倒。第二次是9月18日，孙某甲找我帮他看工地，我和苏某、黄东、张国庆四人到工地，我们把钢架放在大门前，孙某乙还找白布条上面写欠账还钱。9月23日是第三次，孙某甲打我电话，让我多找点人，我找了李奎、张磊、雷某甲。看见有苏某、吴某、熊某甲、黄波、黄东、叶某、张某甲、许小涛、何某等人。孙某甲让我们把工地的人撵出来，又让我们把钢板房推了。
（六）被告人叶某供述，雷某甲打电话，我和张某甲等人乘车到固始孙某乙的工地，孙某甲说，你们进去把对方的人赶出来。我们二十多人在工地上拿了钢管、木棒进入工地，对方都离开了。孙某甲让我们去把板房砸了。我、张某甲等人过去把板房砸了。
（七）被告人熊某甲供述，我、雷某甲、叶某、张某甲、苏某、何清林等人到固始县孙某乙的工地。孙某乙叔指着前边的一个工棚讲“都去帮那个板房给砸了”，我们走到板房边，叶某用钢管砸板房玻璃，我用钢筋砸板房墙，雷某甲砸门，还有人在房内、房后砸。
（八）被告人何某供述，我们一帮人到工地时，孙某乙和他叔孙某甲已经在工地门口了。过了一会，对方来有十多人进到工地里面，孙某甲就让我们进工地把对方的人都赶出来了。后孙某甲对我们说，你们过去把他们的板房砸了，然后我，雷某甲、张某甲、叶某等人把板房砸了。
（九）被告人张某甲供述，孙某甲站在旁边对我们说：你们进去把对方的人给赶出来，我们二十多人在工地上拿了钢管、木棒，对方的人看见之后都离开了。孙某甲又对我们说，你们去几个人把他们的板房砸了，我、叶某、雷某甲、何某等人就去砸房子。
五、鉴定意见
固始县价格认证中心价格鉴定结论书证明：被砸活动板房、电子经纬仪等物品价格5817元。
上列证据形式、来源合法，内容相互印证，本院予以确认。
九被告人居住地社区矫正机构出具评估意见：九被告人具备社区矫正条件。
本院认为，被告人孙某甲、李某甲、雷某甲、孙某乙、熊某甲、张某甲、叶某、何某、熊某乙等人任意损毁公民财物，破坏社会秩序，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪，且属共同犯罪。固始县人民检察院指控九被告人犯罪事实、罪名成立，本院予以支持。孙某甲、李某甲、雷某甲、孙某乙、熊某甲、张某甲、叶某、何某、熊某乙认罪态度较好，取得被害人谅解，可以从轻处罚。辩护人胡玉云的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条、第六十一条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
一、被告人孙某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
二、被告人李某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年。
三、被告人孙某乙犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。
四、被告人雷某甲犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。
五、被告人熊某甲犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。
六、被告人张某甲犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。
七、被告人叶某犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。
八、被告人何某犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。
九、被告人熊某乙犯寻衅滋事罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。
（九被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 祁长琴
审判员 孙书月
审判员 刘继武
二〇一六年三月十四日
书记员 王中华