江苏省扬中市人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏1182民初449号
原告:扬中市金花鹿制衣有限公司,住所地江苏省扬中市经济开发区五跃村。
法定代表人：吴昌新，。
委托诉讼代理人：周洪明，扬中市开发区法律服务所法律工作者。
被告:扬州市恒通服饰有限公司,住所地江苏省高邮市秦邮路118号。
法定代表人：戴军。
第三人：高邮市恒顺制衣有限公司，住所地江苏省高邮市御码头路15号。
法定代表人：刘国荣。
被告及第三人共同委托诉讼代理人：张明亮。
被告及第三人共同委托诉讼代理人：郭正绪。
原告扬中市金花鹿制衣有限公司（以下简称金花鹿公司）与被告扬州市恒通服饰有限公司（以下简称恒通公司）、第三人高邮市恒顺制衣有限公司（以下简称恒顺公司）加工合同纠纷一案，本院于2016年1月21日立案后，依法适用简易程序2016年3月2日公开开庭进行了审理，原告的委托诉讼代理人周洪明、被告的委托诉讼代理人张明亮、郭正绪到庭参加诉讼。后本院依职权追加第三人恒顺公司参加诉讼，依法组成合议庭，适用普通程序于2016年9月13日公开开庭进行了审理，原告的委托诉讼代理人周洪明、被告和第三人的委托诉讼代理人郭正绪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告金花鹿公司向本院提出诉讼请求：1、被告恒通公司立即支付原告羽绒服价款人民币266288元；2、第三人恒顺公司对此款承担连带责任；3、案件受理费由被告承担。事实和理由：原、被告于2015年10月1日签订服装加工协议，约定被告为原告加工一批服装，原告提供厚辅料，交货期为2015年10月30日。后因被告加工质量问题且擅自下线未加工制作，致使未能按期交货。原、被告于2015年11月27日签订补充协议，约定被告必须在2015年12月15日前交货，否则按88元每件支付原告服装销售款。后被告未按约交货，故原告诉至法院。
被告恒通公司辩称，被告在2015年12月15日已经完成服装的生产任务，按照双方2015年11月28日补充协议约定，原告应当在5日内将3091件服装加工款63000元全部汇给高邮市服装协会，但被告了解高邮市服装协议至收到50000元，因货款没有全部到账，故被告未供货。现原告可以按照协议约定，给付货款并提货。双方约定税费由原告承担，被告垫付30000元税费，应由原告给付被告。
第三人恒顺公司辩称，因2015年11月28日补充协议约定的工期较短，被告请第三人帮助完成生产任务，第三人不应当承担责任。
原告金花鹿公司围绕诉讼请求向本院提交了原告营业执照、税务登记证复印件、2015年10月1日服装加工合同、2015年11月27日补充协议、与仇其祥通话录音。被告、第三人提供了2015年12月28日补充协议、充绒表、仇其祥证言。根据以上证据及当事人的当庭陈述，本院经审理认定事实如下：
2015年10月1日，原告金花鹿公司与被告恒通公司签订服装加工合同，约定被告为原告加工羽绒服5000件，原告提供样品样板面辅料，加工费每件21元，价款105000元。原告法定代表人吴昌新、被告法定代表人戴军分别在合同上签名。合同约定违约责任为“乙方（即被告）须按本合同交货日期按时交货，如未按时交货，甲方（即原告）每日将扣除乙方5%货款作为违约金，如逾期30日乙方仍未交货或交货不全的，乙方须按销售价赔偿给甲方”。
2015年11月27日，被告尚有3026件羽绒服未生产，故原、被告签订补充协议，载明：“甲方在2015年10月1日与乙方签订了服装加工协议，数量5000件，货号：8818。交货期为2015年10月30日，由于乙方在生产过程中未经得甲方的同意将甲方货物下线，导致仍有3026件羽绒款8818未生产完成，经过双方协商，乙方在2015年12月15日之前按照乙方质量要求（参见合同）生产完成，如乙方未按时交付，乙方需按照甲方销售价格88元一件的价格全额赔偿甲方的损失。此协议作为10月1日合同的补充协议”。被告在该协议上加盖公章并由戴军签名。
2015年11月28日，原告、被告、第三人签订补充协议，载明：“甲方：扬中市金花鹿制衣有限公司乙方：扬州市恒通服饰有限公司高邮市恒顺制衣有限公司现经开发区派出所、服装协会调解达成协议并双方作出协议如下：一、乙方为甲方加工生产任务，其税收由甲方承担缴纳。二、甲方须将委托乙方应生产剩余的叁仟玖拾壹件衣服的加工款，先行打入协会账户（五天内），乙方在收到协会款到通知后拾伍天内，负责将叁仟件衣服加工完毕交给甲方。否则，乙方应承担赔偿损失。乙方必须保质保量。三、此协议一经双方签字之日起生效，此前双方签订所有的协议、合同一律作废，双方不再追究对方合同上的违约责任和经济赔偿损失，其他无异议。（一切按二十八号开发区派出所、市服装协会调解的承诺书执行）承诺方：甲方：吴昌新乙方：戴军见证：开发区派出所：吴龙塘市服装协会2015.11.28”。戴军是第三人股东，因生产时间较短，被告无法独立完成，部分货物由第三人生产，审理中，被告、第三人均认可该补充协议。该协议数量3091件系笔误，应为3026件。
2015年12月2日，原告通过支付宝向高邮市服装协会人员仇其祥汇款50000元。原告认为其通过支付宝付款，一天限额为50000元，故余款原定于次日支付，当时要求仇其祥通知被告，但次日被告告知仇其祥不再加工3026件羽绒服，并让仇其祥将50000元退回。原告提供了吴卫虎与仇其祥的通话录音，吴卫虎陈述，支付宝只能打五万，提货的时候把剩下的钱全部付掉。被告、第三人认为按照双方约定，原告应付3026件羽绒服加工款63546元，因原告未付足此款，故没有交货。被告、第三人提供了仇其祥的证言：“当时我刚到协会来，此事不是我处理的，对方打了5万元整，后跟戴总协商不同意，必须全额款打来才同意做。我们说了不算，把5万元退了对方”。后此50000元退还原告。
原告原向被告提出诉讼请求，后原告认为第三人系债务加入，要求第三人对被告应付款项承担连带责任。被告、第三人陈述羽绒服已经生产完毕，原告可以给付价款并提货，但原告未予认可。
本院认为，2015年10月1日，原告金花鹿公司与被告恒通公司签订服装加工合同，约定被告为原告加工羽绒服。后因被告在生产过程中违约，导致3026件羽绒服未生产完成。原、被告于2015年11月27日签订补充协议，约定被告在2015年12月15日前生产3026件羽绒服，如被告未按时交付，被告则按销售价单价88元赔偿原告损失。次日，原告、被告和第三人恒顺公司又签订补充协议，约定原告在该协议签订五日内给付高邮市服装协会加工费63546元，被告、第三人在高邮市服装协会款到通知后十五日内交付羽绒服。原告与被告签订服装加工合同，双方加工合同关系依法成立。在合同履行中，双方又签订两份补充协议，对此前合同进行变更。被告法定代表人戴军是第三人股东，戴军作为第三人的代理人签订11月28日补充协议，庭审中，第三人也认可该协议，故第三人作为合同订立的主体应履行11月28日补充协议中的义务。11月28日补充协议约定原告应当在五日内给付高邮市服装协会全部加工款63546元，但原告在12月2日给付50000元，尚有13546元未付。原告与高邮市服装协会仇其祥协商，仇其祥联系戴军，戴军明确表示不再生产。原告未在11月28日补充协议约定的五日内给付剩余的13546元加工费，也属违约，但原告违约程度较轻。原告已给付大部分加工费，该违约行为并不是被告、第三人拒绝加工的理由。被告、第三人明确表示拒绝交付货物，构成根本违约，应当按照双方约定，承担相应的赔偿责任。11月28日充协议第三条虽约定“此协议一经双方签字之日起生效，此前双方签订所有的协议、合同一律作废，双方不再追究对方合同上的违约责任和经济赔偿损失，其他无异议。（一切按二十八号开发区派出所、市服装协会调解的承诺书执行）”。被告、第三人未能按约交付羽绒服，导致原告损失，在11月28日补充协议中未约定损失的计算方式，原告按照11月27日补充协议约定的羽绒服销售价单价88元主张赔偿损失并无不当。审理中，被告、第三人虽愿意继续履行合同，但原告未予认可，因羽绒服是季节性很强的商品，款式、价格等变化较快，2015年底应交付的羽绒服不一定能适应现在的市场需求，原告不同意继续履行，本院予以认可。3026件羽绒服价款为266288元，被告、第三人收取原告的原材料可加工成羽绒服出售获利。结合双方的违约程度，本院按原告曾支付的加工费50000元和应付加工费63546元的比例，分担双方的违约责任，被告、第三人应赔偿原告损失209523.81元。至于被告辩称为原告垫付税费，被告未举证加以证明，本院不作认定。综上，依照《中华人民共和国合同法》六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百二十条、第二百五十一条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：
被告扬州市恒通服饰有限公司、第三人高邮市恒顺制衣有限公司应赔偿原告扬中市金花鹿制衣有限公司损失209523.81元，限于本判决生效后十日内付清。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5294元，由原告负担1129元，由被告扬州市恒通服饰有限公司、第三人高邮市恒顺制衣有限公司负担4165元（此款原告已垫付，被告和第三人承担的部分在给付上述款项时一并支付）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。(江苏省镇江市中级人民法院，开户行：中国工商银行镇江市永安路分理处，账号：11×××61)
审 判 长 吴 磊
人民陪审员 严 伟
人民陪审员 戎国兰
二〇一六年十二月二十七日
书 记 员 崔海燕
《中华人民共和国合同法》：
六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十四条第一款当事人可以约定乙方违约时应当根据违约情况相对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的计算方法。
第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。
第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同。
承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。