广东省东莞市第三人民法院
民 事 判 决 书
（2014）东三法清民二初字第246号
原告无锡佳普金属制品有限公司，住所地为江苏省无锡市。
法定代表人杨镇海，经理。
委托代理人张建国。
被告东莞市帝文自动化设备有限公司，住所地为广东省东莞市。
法定代表人杨建文。
原告无锡佳普金属制品有限公司（以下简称佳普公司）诉被告东莞市帝文自动化设备有限公司（以下简称帝文公司）承揽合同纠纷一案，本院于2014年9月3日受理后，依法由审判员钱开群适用简易程序，于2014年11月25日公开开庭进行了审理。原告佳普公司的委托代理人张建国到庭参加了诉讼。被告帝文公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告佳普公司诉称，2013年8月26日，佳普公司与帝文公司签订了3份合同，由帝文公司为佳普公司加工自动组装机3台，单台价格分别为61472元、66572元和69472元，另外约定了在帝文公司收到佳普公司支付的40%预付款后的45天内交货。合同签订后，佳普公司共支付给帝文公司加工款104000元，但帝文公司仅完成了一台设备的加工生产，在送货给佳普公司后经验收不合格无法使用又退回给了帝文公司。另两台设备经多次催要后帝文公司至今仍未完成加工生产，现已远远超出合同约定的交货期限。帝文公司的行为已经严重违反合同约定，且帝文公司的行为致使佳普公司的合同目的根本无法实现，给佳普公司造成了重大经济损失。为了维护自身的合法权益，佳普公司特向法院提起诉讼，请求判令：一、解除双方2013年8月26日签订的3份合同并由帝文公司退还佳普公司已支付的加工款104000元；二、本案诉讼费用由帝文公司负担。
被告帝文公司未提出答辩意见，亦未向本院提交任何证据材料。
经审理查明，2013年8月26日，佳普公司与帝文公司签订了三份《产品销售合同》，合同约定：由帝文公司为佳普公司加工自动组装机3台，单台价格分别为61472元、66572元和69472元；交货日期为收订金40%，款到45天内交货；交货地点为常州工厂，帝文公司包运输；货款结算方式为预付订金40%，佳普公司到帝文公司验收设备后付40%，余款20%月结60天。
佳普公司主张，佳普公司先后共支付帝文公司加工款104000元，具体付款方式和数额分别为：2013年8月28日，佳普公司委托杨曦（系佳普公司法定代表人杨镇海的儿子）从其个人银行账户向帝文公司法定代表人杨建文个人账户转账支付了50000元；2013年9月16日，佳普公司委托贾路恩（杨曦的岳父）从其个人银行账户向帝文公司法定代表人杨建文个人账户转账支付了29000元；2014年1月20日、2月22日，佳普公司委托杨曦从其个人银行账户分别向帝文公司法定代表人杨建文个人账户转账支付了15000元和10000元。其中，前两笔汇款合计79000元，即支付案涉三份《产品销售合同》40%的订金。佳普公司对其主张向本院提交了《补发入帐证明申请书》、中国农业银行综合应用系统查询单、中国工商银行ATM存取款、转账成功交易明细清单、查询信用卡交易明细。
佳普公司还主张，帝文公司于2014年2月底向佳普公司交付了货款金额为61472元的自动组装机一台，佳普公司在使用过程中发现该机器存在质量问题，立即向帝文公司提出了质量异议。帝文公司法定代表人杨建文于2014年3月初到佳普公司进行处理，并就机器存在的问题出具了《佳普组装机问题检讨》、《佳普组装机A优化点记要》，确认机器存在“振动盘螺丝返料”、“前进马达每次走动没到确定位置，其他动作仍会工作”的质量问题。由于螺丝返料的问题一直无法解决，帝文公司于2014年4月底自行将该自动组装机拉回帝文公司，现仍存放在帝文公司。帝文公司至今没有交付另外两台自动组装机。佳普公司对其主张向本院提交了《佳普组装机问题检讨》、《佳普组装机A优化点记要》、录音光盘等证据。《佳普组装机问题检讨》中包含有“问题点1：振动盘螺丝返料。东莞振动盘做破坏性测试，佳普振盘快递回东莞处理。严重问题。”及“前进马达每次走动没到确定位置，其他动作仍会工作”内容，《佳普组装机问题检讨》、《佳普组装机A优化点记要》后面有签名，佳普公司主张该签名为帝文公司法定代表人杨建文的签名。佳普公司主张录音内容是2014年7月27日佳普公司代表杨曦、贾乔霞在东莞市金胜商务酒店东城分店与帝文公司曾经理、杨建文总经理的对话，帝文公司曾经理在录音中承认已拉回自动组装机，该机因振动盘进料卡死导致无法实现半自动化，佳普公司已经支付了货款104000元，帝文公司杨建文总经理承认另外两台自动组装机已经加工，但是没有安装，退回的自动组装机自动化试验失败，需要再改进。
以上事实，有佳普公司提交的《产品销售合同》（三份）、《补发入帐证明申请书》、中国农业银行综合应用系统查询单、中国工商银行ATM存取款、转账成功交易明细清单、查询信用卡交易明细、《佳普组装机问题检讨》、《佳普组装机A优化点记要》、录音光盘及本案一审庭审笔录等附卷为证。
本院认为，本案为承揽合同纠纷。帝文公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，在法定期限内未向本院提出答辩，也未提交证据予以反驳佳普公司的诉讼请求，视为帝文公司放弃答辩、举证、质证等相关诉讼权利，由此产生的不利法律后果应当由帝文公司自行承担。
佳普公司主张与帝文公司存在承揽合同关系，向本院提交了三份有双方盖章的《产品销售合同》，且三份合同均有原件为证，故本院对其真实性予以确认。依据上述三份合同，本院确认佳普公司与帝文公司之间存在三台自动组装机的承揽合同关系，双方均应按照合同约定履行义务。佳普公司主张签订合同后先后共支付了帝文公司加工款104000元，其中2013年8月28日支付的50000元和2013年9月16日支付的29000元是支付合同40%的订金，对此佳普公司提交了《补发入帐证明申请书》、中国农业银行综合应用系统查询单、中国工商银行ATM存取款、转账成功交易明细清单、查询信用卡交易明细等证据。帝文公司对上述付款情况未进行抗辩及提交反证，故本院对上述证据的真实性及佳普公司关于付款情况的主张予以采信。
佳普公司已经按照合同约定履行了支付订金的义务，帝文公司应按照合同约定进行交货。佳普公司主张帝文公司于2014年2月底向佳普公司交付了货款金额为61472元的自动组装机一台，佳普公司在使用过程中发现该机器存在质量问题并履行了通知帝文公司的义务。帝文公司法定代表人杨建文于2014年3月初到佳普公司进行处理，并就机器存在的问题出具了《佳普组装机问题检讨》、《佳普组装机A优化点记要》，确认机器存在“振动盘螺丝返料”、“前进马达每次走动没到确定位置，其他动作仍会工作”的质量问题。对此佳普公司提交了《佳普组装机问题检讨》、《佳普组装机A优化点记要》，并主张上面的签名为帝文公司法定代表人杨建文的签名。因帝文公司对佳普公司的主张未进行抗辩，本院依法采信佳普公司的主张，确认帝文公司交付的自动组装机存在产品质量问题。佳普公司为证明上述交付的自动组装机因质量问题已退还帝文公司及帝文公司未交付另外两台自动组装机，向本院提交了录音光盘。录音光盘中关于付款情况、产品质量问题的内容与佳普公司提交的其他证据的内容能够相互印证，且帝文公司对此未进行抗辩及提交其已经完成交付案涉机器的证据，故本院对录音光盘的真实性予以确认。根据录音光盘，本院确认帝文公司未依照合同约定交付三台自动组装机。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第（四）项，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。第九十六条，当事人一方主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。第九十七条，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案，帝文公司逾期未履行交付符合合同约定的自动组装机，导致合同目的无法实现，佳普公司有权要求解除合同。佳普公司以起诉的方式要求解除合同，应视为已经履行了通知的义务，故双方之间签订的三份《产品销售合同》已经解除。佳普公司已经支付的加工款104000元，有权要求帝文公司予以返还，故对其诉讼请求，本院予以支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、九十七条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，缺席判决如下：
一、确认原告无锡佳普金属制品有限公司与被告东莞市帝文自动化设备有限公司之间签订的三份《产品销售合同》已经解除；
二、被告东莞市帝文自动化设备有限公司应于本判决生效之日起五日内返还原告无锡佳普金属制品有限公司支付的加工款104000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费1190元，由被告东莞市帝文自动化设备有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。
审判员 钱开群
二〇一四年十一月二十六日
书记员 温玉璋
附相关法律法规条文：
1.《中华人民共和国合同法》第六十条：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
2.《中华人民共和国合同法》第九十四条：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。
3.《中华人民共和国合同法》第九十六条：当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。4.《中华人民共和国合同法》第九十七条：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。5.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
6.《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条：被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
7.《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。