河南省沈丘县人民法院
民 事 判 决 书
（2017）豫1624民初2029号
原告：通力电梯有限公司郑州分公司，住所地：郑州市中原区中原中路220号裕达国际贸易中心A座，统一社会信用代码91410100795745654H。
主要负责人：刘立鹏，区域经理。
委托诉讼代理人：刘云川，康达律师事务所上海分所律师，执业证号:13101200810570729,代理权限为特别授权。
委托诉讼代理人：顾陶，康达律师事务所上海分所律师，执业证号:13101201510728918,代理权限为特别授权。
被告：沈丘县恒丰电梯工程有限公司，住所地：沈丘县槐店回族镇兆丰大道，统一社会信用代码91411824071386342P。
法定代表人：李敏，经理。
委托诉讼代理人：孙洋，沈丘县槐店回族镇中心法律服务所法律工作者，执业证号:03940126,代理权限为一般代理。
原告通力电梯有限公司郑州分公司（以下简称通力郑州公司）与被告沈丘县恒丰电梯工程有限公司（以下简称沈丘恒丰公司）承揽合同纠纷一案，本院于2017年6月1日受理后，依法适用简易程序，于2017年7月28日公开开庭进行了审理，原告通力郑州公司的委托诉讼代理人刘云川、顾陶，被告沈丘恒丰公司的法定代表人李敏、委托诉讼代理人孙洋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告通力郑州公司向本院提出诉讼请求：一、判令被告支付安装费588770元；二、判令被告向原告支付违约金29438.5元及律师费39000元；三、诉讼费由被告承担。事实与理由：2013年9月10日，原、被告就槐府6号项目签订《设备安装合同》及相关补充协议，合同约定原告承担电梯设备的安装工作，被告应向原告支付安装款。但在原告按约履行义务后，被告仍欠原告安装款588770元，经原告多次催要未果。合同约定，如被告未按约定支付款项，被告应向原告支付违约金，且由此引发诉讼的，诉讼费用（包含但不限于律师费用）应由败诉方承担。
被告沈丘恒丰公司辩称，1.原、被告签订的《设备安装合同》以及另一份未涉及的《设备销售合同》，均是同一天由原告合同代理人刘立鹏分别代表原告与沈丘恒丰公司签订的，合同文本均是由原告提供的格式合同，该合同内容显失公平，而且关键条款可做不同理解；2.合同履行期间被告并无违约行为，引起本案纠纷的原因是原告在电梯安装竣工后，未按约定向被告提交相关检测证明，以及电梯的相关手续。由于原告的违约行为，造成使用电梯的开发商未能支付货款；3.本案争议的未付款数额并不是588770元，而应当减去被告于2017年3月2日支付的87000元；4.原告在安装施工过程中，因现场管理混乱，造成槐府6号的监理方对原告罚款，罚款金额高达200000元。该罚款应由原告在未取得的工程款中扣除；5.原告在安装电梯期间，因变更层站设置，其中一栋楼的2、3、4层两部电梯少开6个层站，节约的层站设备被原告带走，原告节省了6个层站的安装费，该安装费应当从安装款中扣除。
就各方争议的事实，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下：2013年9月10日，原告通力郑州公司作为乙方，被告沈丘恒丰公司作为甲方，双方签订《设备安装合同》一份，合同号:ZZ3008531M。约定：1.乙方为甲方安装电梯44台，设备安装地点：周口市沈丘县槐府6号项目工地，合同总价1885840元；2.付款条件为：甲方应当在双方确定的安装开始日前十（10）天支付给乙方相当于合同总价的百分之五十（50）%的安装款，即942920元。甲方应当在当地质量技术监督部门验收合格之日后十（10）天内，支付给乙方相当于合同总价的百分之五十（50）%的安装款942920元，但是第二次付款最迟不得晚于安装开始后的六（6）个月（该六个月不包括完全由于乙方原因而造成的延误时间）。3、违约和赔偿除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（1）周（不足一周的按一周计），违约金为延误部分合同金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。4、争议的解决。所有因本合同产生或与本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果无法协商解决，该争议应通过诉讼解决。诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担。本条款在合同终止后仍然有效。合同附件2：各方承担的工作，其中第二页倒数6-7行约定，乙方（通力郑州公司）在安装施工中的责任约定:工程竣工后，向甲方移交通过国家和地方检测部门以及乙方内检的优质设备和相关的证书随机文件和设备安全准运证。
2014年12月1日，原告通力郑州公司作为乙方，被告沈丘恒丰公司作为甲方，双方签订合同号ZZ3008531M的补充协议，合同号：ZZ3008531M-R1。约定:L29L34L39L44行程由58.5M变更为60M；:L29L34层站由20层20站变更为20层17站，增加一个安全触点，以上变更安装价格共计减少人民币4360元。
合同签订后，原告通力郑州公司分两批次对案涉电梯进行安装，并完成安装工作。2014年11月7日，河南省特种设备安全检验研究院周口分院对案涉合同项下的产品出具《无机房曳引电梯监督检验报告》24份，检验结论均为合格。2016年4月29日，河南省特种设备安全检验研究院周口分院对案涉合同项下的产品出具《有机房曳引电梯监督检验报告》20份检验结论亦均为合格。2015年2月16日，通力郑州公司将“2014年11月7日，河南省特种设备安全检验研究院周口分院对案涉合同项下的产品出具《无机房曳引电梯监督检验报告》24份”、电梯注册合同证24份、电梯出厂合格证L1-24号原件移交给被告。
原、被告双方签订的合同总价款为1885840元，去掉补充协议应当扣除的4360元，实际为1881480元，被告在合同签订后，共向原告支付安装款1292710元，剩余588770元至今未付。
2017年5月12日，原告的总公司通力电梯有限公司就本案之争议与康达律师事务所上海分所签订《法律服务委托协议》，约定该律所接受委托就原告通力郑州公司与沈丘恒丰公司关于“槐府6号”项目安装款欠款纠纷事宜之协商谈判及民事诉讼案件提供法律服务，民事诉讼一审代理律师费为39000元。6月30日，通力电梯有限公司向康达律师事务所上海分所支付律师代理费，康达律师事务所上海分所向通力电梯有限公司开具金额为39000元的增值税专用发票。
本院认为，当事人的合法权益受法律保护。本案中，原告与被告签订的《设备安装合同》及《补充协议》系双方真实意思表示，合法有效，受法律保护，对双方当事人均具有约束力。现原告已依约履行全部安装义务，被告尚欠安装费588770元未支付的行为，系违约行为，应承担违约责任，故原告要求被告给付安装费588770元的诉讼请求，具有事实根据和法律依据，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第一百二十条规定：当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。本案中，原告要求被告按照尚欠数额5%支付违约金29438.5元及律师费39000元，因未提供证据证明其向被告交付了“2016年4月29日，河南省特种设备安全检验研究院周口分院对案涉合同项下的产品出具《有机房曳引电梯监督检验报告》20份检验合格报告”，其也存在违约行为，亦应承担相应的违约责任，故其要求被告支付违约金29438.5元及律师费39000元的诉讼请求本院不予支持。被告辩称，其欠原告安装款不是588770元，应当减去被告于2017年3月2日向原告支付的87000元，但未提供证据予以证明，本院不予采信；被告辩称，原告在安装施工过程中，因现场管理混乱，造成槐府6号的监理方对原告罚款200000元，该罚款应由原告在未取得的安装款中扣除，庭审中，原告称其未收到槐府6号监理方的罚款通知，对于该200000元的罚款不予认可，本院对该辩解意见不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百二十条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
一、被告沈丘县恒丰电梯工程有限公司于本判决生效后五日内向原告通力电梯有限公司郑州分公司支付安装费588770元；
二、驳回原告通力电梯有限公司郑州分公司的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费5186元（已减半收取），保全费3806元，合计8992元，由被告沈丘县恒丰电梯工程有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省周口市中级人民法院。
代理审判员 张保华
二〇一七年八月十五日
书 记 员 李 冰