广东省揭阳市榕城区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）揭榕法民一初字第123号
原告揭阳市集诚贸易有限公司，住所地广东省揭阳市榕城区。
法定代表人林旭斯，该公司经理。
委托代理人张宇光，广东粤剑律师事务所律师。
委托代理人黄丹丹，广东粤剑律师事务所实习律师。
被告中厦建设集团有限公司揭阳分公司，住所地广东省揭阳市区。
负责人王建丰。
被告中厦建设集团有限公司，住所地浙江省绍兴市柯桥区。
法定代表人张国荣。
原告揭阳市集诚贸易有限公司（下称集诚公司）与被告中厦建设集团有限公司揭阳分公司（下称揭阳公司）、中厦建设集团有限公司（下称中厦公司）买卖合同纠纷一案，本院于2014年8月4日受理后，依法组成合议庭，于2014年10月9日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人张宇光到庭参加诉讼，被告揭阳公司、中厦公司经传票分别传唤，没有正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，被告揭阳公司是被告中厦公司设立的分公司，被告中厦公司因承建揭阳市创鸿金水岸房地产项目向原告购买钢材，于2013年8月5日由被告揭阳公司与原告签订《钢材购销合同》。合同约定：被告揭阳公司不定时、多批次向原告采购钢材，总需钢材约2800吨；原告供货累计达人民币3500000元，作为特定垫资款；特定垫资款满3500000元后，原告每批钢材到达工地验收后，被告揭阳公司必须在5个工作日内付清该批钢材货款；被告揭阳公司违约付款逾期30天以上，原告可单方终止合同，并停止供货，被告揭阳公司应按日息1‰计息等内容。合同签订后，原告按约定分批次将钢材运抵工地，并由两被告派驻工地的管理人员验收接货。至2013年8月7日，原告按合同约定供货达到特定垫资款满3500000元。然而在后续供货中，被告揭阳公司没有遵守合同约定在收货后5个工作日内付清每批货款，直至2013年11月6日原告最后一次送货，被告揭阳公司收货后依旧不予履行还款义务，原告经交涉未果，遂停止供货。经核算，两被告共结欠原告钢材款人民币4175151元，原告多次上门催讨货款，被告揭阳公司却以开发商拖欠工程款为由拒不支付结欠原告的货款。诉讼请求：一、判令两被告连带偿还原告钢材款人民币4175151元并赔偿利息损失（自2013年12月12日起计至实际清还之日止，按每日1‰的利率计算），二、本案的诉讼费用由被告承担。
被告揭阳公司、中厦公司均没有作出答辩，也没有向本院提交证据。
经审理查明，被告揭阳公司系被告中厦公司设立的领取营业执照，但不具有法人资格的分公司。被告揭阳公司因承建工程需要采购钢材，于2013年8月5日与原告集诚公司签订《钢材购销合同》，该合同约定，被告揭阳公司承建揭阳市创鸿金水岸4A、4B、6#、7#楼共4栋，因工程需要自2013年6月1日起至2014年4月30日止，不定时，多批次向原告采购钢材，总需约2800吨，在合同规定的采购期限内，被告揭阳公司可以口头或书面形式向原告订货、通知原告所采购钢材的具体品名、规格、数量，采购钢材价格以“我的钢铁网”http://jiancai.mysteel.com广州市场到货后前一天供货牌价的基础上每吨加价80元（各自级别和厂家对应各自级别厂家的价格，没有品牌参照韶钢厂家价格）；原告供货的每一批钢材经验收合格后结算材料款，总计结算人民币3500000元止，作为特定垫资款，该特定垫资款封顶后一个月内付1500000元，本工程整体封顶后二个月内结算所有垫资款。特定垫资款满3500000元后，原告的每批钢材到达工地验收后，被告揭阳公司必须在五个工作日内付清该批钢材货款，若被告揭阳公司中途停工二个月（不含春节放假一个月），则视为封顶，被告揭阳公司在三个月内付清所有款项。若被告揭阳公司在约定的付款期限逾期30天以上，原告可单方终止合同，并停止供货，被告揭阳公司按月息1‰计付利息等主要条款。合同签订后，原告依约不定期、分批次将高线、螺纹钢等钢材运抵被告揭阳公司承建的工地，并由其工地管理人员验收钢材。原告至2013年8月7日按合同约定供给被告揭阳公司钢材货款的特定垫资款满人民币3500000元。自2013年8月7日至2013年11月6日原告又分五次供给被告揭阳公司钢材，每次均由被告揭阳公司的经办人员在送货对账单上签名确认。2014年3月27日，原告与被告揭阳公司就逾期累欠货款及退货进行对账，并由被告揭阳公司经办人员在送货对账单上签名确认，该送货对账单记载，被告揭阳公司2013年3月9日退还原告钢材折价人民币108510元，截止2014年3月27日，累计结欠原告钢材货款人民币4175151元。2014年6月30日，被告揭阳公司以盖有“中厦建设集团有限公司金水岸工程项目部技术专用章”的《还款计划书》交原告持有，该印章下半部用小字标注“仅用于技术资料，签订合同无效”，《还款计划书》内容记载：“因创鸿集团严重拖欠金水岸项目资金，给我项目经济上造成严重影响，该项目被迫停工至今。就我项目和你签订的钢筋材料采购合同，现累计欠款4175151元，我司郑重承诺在2014年春节前还款200万元，剩余货款2175151元在2015年6月份前还清”。原告收到被告出具的上述《还款计划书》后，于2014年7月30日向二被告送达《催款函》，明确表示不同意被告揭阳公司承诺的还款时间，要求其按合同约定的限期履行还款义务，并于收到本函后三日内付清尚欠货款及利息。但二被告至今未有履行，致原告诉至本院。
另查，2014年1月5日，被告揭阳公司就其承建的金水岸项目向开发商揭阳市创鸿公司提交《金水岸项目2014年停工费用申请报告》，被告揭阳公司在该报告中自认该项目自2014年1月份停工，要求揭阳市创鸿公司支付自1月份停工及后续至还清欠款前每月的停工费用。
以上事实有营业执照、网络查询信息、钢材购销合同、送货对账单、还款计划书、催款函和送达现场照片、停工费用申请报告及当事人的陈述等为证。
本院认为，本案为买卖合同纠纷。被告揭阳公司作为被告中厦公司设立的领取营业执照的分支机构，其与原告于2013年8月5日签订的《钢材购销合同》，双方当事人主体适格，意思表示真实，内容并不违反法律、行政法规的强制性规定，应确认合法有效且生效。双方当事人在合同中约定的权利义务关系清晰、完整确定。均应依合同约定履行。原告在合同签订后，依约将钢材供给被告，并经被告揭阳公司验收确认，且依约履行了特定垫资款人民币3500000元，应认定原告依约履行了合同义务，被告揭阳公司收到原告钢材后予以验收确认，并对累欠原告钢材价款人民币4175151元的事实分别于2014年3月27日、6月30日作出数额相同的确认；被告揭阳公司2014年6月30日出具的《还款计划书》虽使用技术专用章确认，且印章上用小字标注用途，但被告中厦公司作为集团公司，公司内部管理上以何名义使用何印章，属于其内部管理事务，对外没有约束力，且其在本案中的用途是确认尚欠货款数额，并非用于签订合同，所以，两被告尚欠原告货款事实清楚、证据充分，应予认定。由于原告与被告揭阳公司在《钢材购销合同》中约定若被告揭阳公司中途停工二个月（不含春节放假一个月），则视为封项，应在三个月内付清所有货款，依双方约定，被告揭阳公司承建工程自2014年1月份开始停工，至2014年3月底（含春节放假一个月）应视为工程封项，自视为封项时间三个月内即2014年6月底被告揭阳公司应依合同约定付清尚欠价款，但被告没有依约履行，而是单方作出还款计划，其还款计划原告在《催款函》中明确予以拒绝，故对被告揭阳公司承诺分期付款计划，本院不予认定。被告揭阳公司没有依合同约定的时间履行钢材价款的给付义务，构成违约，应依约向原告支付按日1‰的逾期付款利息，逾期付款利息起算时间依合同约定自视为2014年6月30日起逾期30天以上，故应从2014年8月1日起算。不应依原告所主张的自2013年12月12日起计。所以，原告提出的诉讼请求，除逾期付款利息的起计时间没有事实依据，不予支持外，其余诉讼请求，合法合理，本院予以支持。被告揭阳公司不具有法人资格，其民事责任应由被告中厦公司连带承担。故被告揭阳公司、中厦公司应连带向原告支付尚欠钢材货款及逾期付款利息。被告揭阳公司、中厦公司经本院传票分别传唤，没有正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃答辩、举证、质证、辩论等诉讼权利，应承担本案败诉的风险，本院依法缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第一百零七条、第一百零九条、第一百六十一条、《中华人民共和国公司法》第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：
被告中厦建设集团有限公司揭阳分公司、中厦建设集团有限公司应于本判决生效之日起二十日内付还原告揭阳市集诚贸易有限公司钢材货款人民币4175151元及逾期付款利息（自2014年8月1日起计至本判决确定的履行之日止，按日1‰计）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费人民币51000元，由被告中厦建设集团有限公司揭阳分公司、中厦建设集团有限公司连带承担，两被告应于本判决生效后五日内向本院交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于揭阳市中级人民法院。
当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内向揭阳市中级人民法院预交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。
审 判 长 林利波
审 判 员 陈桂忠
人民陪审员 许丽玲
二〇一四年十一月十八日
代书 记员 陈淡娜
附相关法律条文：
一审民事判决适用法律条文：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。
第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。
《中华人民共和国公司法》
第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。
公司可以设立子公司，子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。