连云港市连云区人民法院民 事 判 决 书（2016）苏0703民初607号原告王统县。被告连云港美通科技发展有限公司，住所地连云港市连云区临港产业区碱厂南路。法定代表人郑送花，总经理。原告王统县诉被告连云港美通科技发展有限公司（以下简称美通公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年2月24日立案受理，依法由本院审判员周鹤适用简易程序公开开庭进行了审理。原告到庭参加诉讼。被告美通公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告王统县诉称：2015年6月1日，原告与被告签订《C01-C06钢结构厂房塑钢窗安装施工协议》，工程价款为80万元。2015年6月24日双方又签订《C01-C06钢结构厂房推拉门，门封堵及雨蓬安装施工协议》，工程价款为44万元。2015年原告在施工中又投入井圈3500元、砖1300元、风化沙7208元、石块54180元、黄沙550元及2014年欠施工方工程价款40万元，合计1706738元。经原告多次追要未果，故诉至法院，请求判令被告支付原告工程款1706738元及利息，利息的起算时间是2016年2月24日至实际给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算；被告承担本案的诉讼费。被告美通公司未到庭参加诉讼，也未向本院提交书面答辩状。经审理查明：2015年6月1日，美通公司（甲方）与原告（乙方）签订《C01-C06钢结构厂房塑钢窗安装施工协议》，该协议约定，乙方承包甲方C01-C06钢结构厂房塑钢窗安装工程，承包方式为包工、包料、包安全、包质量、包质检合格、包验收合格，且乙方不得将所承包的工程转包，承包范围为C01-C06钢结构厂房80型材塑钢窗。合同为总价合同，总价为80万元，上述价格不含税金及规费，只为施工直接费。支付方式：本工程无预付款，工程完工五个月后的十日内付款至合同总价的40%，余款待厂房竣工验收合格后付清，且乙方在保修期（保修期为壹年）内负有保修责任。合同另对双方的责任等事项作了约定。2015年6月24日，美通公司（甲方）与原告（乙方）另签订《C01-C06钢结构厂房推拉门、门封堵及雨蓬安装施工协议》，该协议约定乙方承包甲方C01-C06钢结构厂房推拉门、门封堵及雨蓬安装，承包方式为包工、包料、包安全、包质量、包质检合格、包验收合格，且乙方不得将所承包的工程转包，承包范围为C01-C06钢结构厂房推拉门、门封堵及各个雨蓬安装，推拉门制作安装的所有材料均有乙方自行采购兵按照甲方要求进行施工，封堵门除C型钢由甲方提供外其余材料均由乙方自行材料，外墙板采用0.45MM吼840压型彩钢外墙板。合同为总价合同，总价为44万元。支付方式：本工程无预付款，工程完工五个月后的十日内付款至合同总价的40%，余款待厂房竣工验收合格后付清，且乙方在保修期（保修期为壹年）内负有保修责任。合同另对双方的责任等事项作了约定。合同签订后，原告依照合同约定履行了安装施工的义务。2015年8月25日，原告向被告出具《工程通知单》，内容为：我方与贵公司订立《C01-C06钢结构厂房塑钢窗安装施工协议》于2015年6月1日签订，即在2015年8月1日完成。及《C01-C06钢结构厂房推拉门、门封堵及雨蓬安装施工协议》于2015年6月24日签订，在2015年8月20日完成，施工质量符合合同及规范要求。现书面通知贵公司组织验收。如贵公司20日内不能组织验收，视为该工程验收合格。被告美通公司工程部经理孙强于2015年9月15日接收该通知单，但在通知单上注明“根据领导要求，美通公司完工项目验收必须由公司股东组织安排，其他人员均不得组织验收”。2015年11月17日，被告对原告施工的工程量进行结算：1、2014年欠施工方共计400000元；2、C01-C06塑钢窗800000元；3、C01-C06钢质门440000元；4、材料费：井圈3500元、砖1300元、风化砂7208元、石块54180元、黄砂550元，共计1706738元。对上述欠付的工程款，被告未能给付原告，因而成诉。上述事实，由原告提供的施工协议两份、结算单一份、工程通知单一份及当事人陈述予以证明，本院依法予以确认。本院认为，关于原、被告签订的《C01-C06钢结构厂房塑钢窗安装施工协议》及《C01-C06钢结构厂房推拉门、门封堵及雨蓬安装施工协议》的效力问题。建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列，专业承包企业资质等级标准中第十五类为金属门窗工程专业承包企业资质等级标准，塑钢门窗制作安装工程施工合同属于金属门窗工程专业承包，发包方将塑钢门窗、推拉门、封堵门的安装工程交由承包人专业承包的，承包人应当具备相应资质。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第五十二条第（一）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”。原告未取得塑钢门窗及推拉门等安装资质，因此，上述两份协议系无效合同。虽然上述两份协议系无效协议，但原告已依照上述两协议施工完毕，且于2015年8月25日出具了《工程通知单》，通知被告在20日内组织验收，被告的工作人员于2015年9月15日签收了该通知单，但被告未能在收到该通知单内20日内组织验收，直至2015年11月17日才与原告就施工内容作出结算，至于被告在通知单中所注明的“工程验收由公司股东组织安排，其他人员均不得组织验收”，该注明的内容系被告公司内部的规定，不能对抗原告。根据《最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（二）项：当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。因此，自被告收到该通知单之日即为工程竣工之日，收到该通知单20日视为工程验收合格，该工程于2015年10月5日验收合格。被告应当于该日付清工程款。原告未能经原、被告结算，原告施工的工程量价款为1706738元，被告未按照协议约定给付工程款，故被告应当自2015年10月5日的次日即2015年10月6日起向原告支付欠付工程款的利息，原告主张自2016年2月24日起按照中国人民银行同期贷款利率计算利息，符合法律规定，本院依法予以准许。综上，依据《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院》第一条第（一）项、第二条、第十四条第（二）项、第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：被告连云港美通科技发展有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王统县工程款1706738元及利息（利息自2016年2月24日起至实际给付之日，按照中国人民银行同期贷款利率计算)。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费20160元，由被告连云港美通科技发展有限公司承担（因原告已预交，被告将该款与给付上述赔偿款时一并给付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。根据国务院《诉讼费用交纳办法》，同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费20160元。连云港市中级人民法院开户行：连云港市农行苍梧支行营业部，账号：44×××94。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。审判员 周 鹤二〇一六年五月十三日书记员 刘一龙法律条文及上诉须知附录一、法律条文《中华人民共和国合同法》第二百六十九条：建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《最高人民法院》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，使用法律有关诉讼时效的中止、中断的规定。前款规定的时间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，在规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期限的，从法律文书生效之日起计算。二、上诉须知根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下：当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。