陕西省靖边县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）靖民初字第02198号
原告陕西秦北建设有限公司，地址：陕西省榆林市靖边县统万路土地局东侧。
法定代表人彭玉江，男，任公司经理。
委托代理人陈龙，男。系陕西秦北建设有限公司职工。特别授权。
被告延长油田股份有限公司靖边采油厂，地址：陕西省榆林市靖边县张家畔镇长城西路。
法定代表人李兴斌，男，任该厂厂长。
委托代理人董彦琳，女，陕西秦靖律师事务所律师。
原告陕西秦北建设有限公司诉被告延长油田股份有限公司靖边采油厂建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人陈龙、被告委托代理人董彦琳到庭参加了诉讼，原告法定代表人彭玉江、被告法定代表人李兴斌经传票传唤无正当理由未到庭。本案现已审理终结。原告陕西秦北建设有限公司诉称，2011年间，被告计划在延长油田股份有限公司靖边采油厂第四采油大队采油一队修建三井式点式撬装注水站，2011年6月28日，被告与原告签订了《撬装注水点工程合同》两份，两份合同约定该工程期限从2011年8月12日起至9月2日止。合同签订后，原告按照合同要求进行施工，该工程按期竣工。竣工后，工程被被告验收，给原告出具了竣工验收资料，同时经过被告所在的审计部门进行审计，并出具了审计报告，工程款为959952.51元，被告给原告支付了300000元，下欠659952.51元未付。现请求：1、依法判令被告立即支付所欠原告工程款659952.51元。2、本案的诉讼费用由被告承担。
原告向法庭提供了以下证据
第一组证据：2011年7月16日、8月12日，原告与靖边采油厂签订《撬装注水点工程合同》两份，证明原告与被告签订了《撬装注水点工程合同》，原告承包了被告在第三采油大队采油一队的工程，工程包括站内土建、流程连接、站外管线开挖、井口连接，2011年8月12日签订的合同工程期限为2011年8月12日至2011年9月2日，共计20天，工程总造价为210000元，2011年7月16日签订的合同工程期限为2011年7月26日至2011年8月16日，共计20天，工程总造价为210000元，两份合同的总造价为420000元。最终造价以验收审计为准。付款方式为工程竣工验收合格后付工程总价的90%，10%为质保金，一年内工程不出现质量问题全部付清。
第二组证据，靖边采油厂工程竣工验收单、签证单两份，第一份是探412三井式点式撬装注水点工程，验收时间为2011年12月10日第二份是梁6点式注水站，验收时间为2012年4月10日，保修期至2013年4月10日。证明被告对原告所承包的工程进行了全面验收并且都合格。
第三组证据，陕西延审工程造价公司审查报告两份，第一份陕延造基字（2013）第02—281号、第二份02—282号审查报告，证明该工程靖审查结算，总工程款为959952.51元。
被告延长油田股份有限公司靖边采油厂辨称，2011年7月16日、8月12日，靖边采油厂与原告签订《撬装注水点工程合同》两份。合同约定，施工期限分别为2011年7月26日至2011年8月16日、2011年8月12日至2011年9月2日，工期均为20天，工程总造价分别为210000.00元，验收合格后付90%，保质期满无质量问题付10%。合同签订后，原告未按合同约定期限施工，逾期分别于2012年4月10日、2011年12月10日施工结束，但原告至今未向靖边采油厂提交相关竣工验收的资料，未办理相关质保手续。同时，施工过程中因变更施工设计，改变施工内容，增加施工量，提高工程造价，导致靖边采油厂无法支付约定工程款（已付30万元）。由于原告未按合同约定履行义务，未按合同约定期限施工，至今未提交竣工验收的资料和办理质保手续，变更施工，增大工程造价，导致采油厂在没有计划审批的情况下无法支付原告应当获取的工程款，其全部民事责任应当由原告承担，而不是答辩人。原告在施工结束后，由第三方核算工程造价，请求采油厂支付659952.51元工程款，与法无据，应予驳回。
被告向法庭提交一组证据，2011年7月16日、8月12日，靖边采油厂与原告签订《撬装注水点工程合同》两份，证明1、工程名称是梁6和探412三井式点式撬装注水点，工程内容均为站内土建、流程连接、站外管线开挖、井口连接。2、工程期限分别为20天，工期分别从2011年7月26日至2011年8月16日、2011年8月12日至2011年9月2日竣工。3、工程总造价分别为210000.00元，为估算价。最终造价以采油厂文件、验收审计为准。4、工程竣工后，乙方（原告）应向甲方（被告）提交竣工验收报告等工程完工资料。
经庭审质证：
对原告提供的第一组证据，被告质证，对《撬装注水点工程合同》2份的真实性认可，对证明目的持有异议。该合同只证明如下事实：1、工程范围为梁6、412三井式点式撬装注水点施工设计所包含的全部内容，均为站内土建、流程连接、站外管线开挖、井口连接。2、工程期限分别为20天，分别从2011年7月26日至2011年8月16日、2011年8月12日至2011年9月2日完工。3、工程总造价分别为210000.00元为估算价。最终造价以验收审计为准。4、工程竣工后，乙方（原告）应向甲方（被告）提交竣工验收报告等资料。质保期满应办理质保相关手续。
对原告提供的第二组证据，被告质证，对工程竣工验收单、签证单的真实性认可，对证明目的持有异议，理由是：该组证据证实，工程是在2012年4月10日、2011年12月10日竣工验收，证明原告没有按合同约定的工期在2011年8月16日、9月2日完工，而是逾期完工。
对原告提供的第三组证据，被告质证，对陕延造基字（2013）第02—281号、02—282号审查报告的真实性、证明目的均持有异议，其理由是：1、依法应当由作出结算的该公司负责人或者经办人出庭或书面材料说明该审查报告结算的依据及相关资料来源，并接受当事人质询。2、没有工程审批计划文件及合法结算依据。
对被告提供的一组证据，原告质证，对真实性及证明目的均无异议。
根据双方当事人的陈述、举证、质证对原告提交的证据作如下认证：
对原告提供的第一组证据《撬装注水点工程合同》两份，该证据来源合法，与本案具有关联性，故本院予以采信。
对原告提供的第二组证据，工程竣工验收单、签证单，该证据来源合法，与本案具有关联性，故本院予以采信。
对原告提供的第三组证据陕西延审工程造价公司审计的审计报告，因该证据的来源及形式要件符合法律规定，与本案具有关联性，故本院予以采信。
对被告提供的一组证据，因其与原告提供的第一组证据一致，且原、被告双方对该组证据的真实性均无异议，故对于该组证据的真实性本院依法予以采信。
本院根据原告的陈述、举证。被告的质证及法庭认证查明以下事实：
原、被告于2011年7月16日、2011年8月12日签订《撬装注水点工程合同》两份，第一份工程名称为梁6三井式点式撬装注水点，工程地点为第六采油大队采油一队；第二份工程名称为探412三井式点式撬装注水点，工程地点为第三采油大队采油一队。两份合同的工程内容为站内土建、流程连接、站外管线开挖、井口连接。2011年7月16日签订的合同期限为从2011年7月26日起至2011年8月16日；2011年8月12日签订的合同期限为从2011年8月12日起至2011年9月2日。两份合同约定的付款方式为工程竣工验收合格后付工程总价的90%，10%为质保金，一年内工程不出质量问题全部付清；工程造价210000元，本工程造价均为估算价，最终造价以验收审计为准。合同双方还就其他合同权利义务等事项进行了约定。梁6三井式点式撬装注水点工程于2012年4月10日经验收单位验收合格；探412三井式点式撬装注水点工程于2011年12月10日经验收单位验收合格。2013年9月27日，经双方委托陕西延审工程造价公司对原告承建的梁6三井式点式撬装注水点工程及探412三井式点式撬装注水点工程进行了审计，陕西延审工程造价公司给出具了审查报告两份，第一份陕延造基字（2013）第02—281号、第二份02—282号审查报告，审计总工程款为959952.51元，被告已付给原告300000元，下欠659952.51元未付。
本院认为，原告陕西秦北建设有限公司与被告延长油田股份有限公司靖边采油厂签订的《撬装注水点工程合同》两份，系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同。原、被告应当按照合同约定履行义务。原告按照合同约定承建撬装注水点工程，工程完工后，经工程验收及工程审计符合合同约定要求，被告应按审定价格给付原告工程款。被告未按约定支付原告工程款的行为违反合同约定，依法应承担相应法律责任。故原告主张被告给付剩余工程款的请求，有事实及法律依据，予以支持。对于被告所持未提交竣工验收的资料和办理质保手续，变更施工，增大工程造价，导致采油厂在没有计划审批的情况下无法支付原告应当获取的工程款的辩解理由，因其未提供相应证据证明其主张，故对于其辩解理由，本院依法不予采纳。故依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
由被告延长油田股份有限公司靖边采油厂于本判决生效后十日内给付原告陕西秦北建设有限公司梁6三井式点式撬装注水点工程及探412三井式点式撬装注水点工程工程款共计659952.51元。
案件受理费10399元，由被告延长油田股份有限公司靖边采油厂承担。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于榆林市中级人民法院。
审判长 鲍登利
审判员 赵树仁
审判员 艾 婷
二〇一五年八月十八日
书记员 刘小利