陕西省三原县人民法院
民 事 判 决 书
（2015）三民初字第00808号
原告陕西建工第三建设集团有限公司
委托代理人郭钢，该公司职员。一般代理。
委托代理人郑永鑫，陕西鸿辰律师事务所律师，特别授权代理。
被告三原县南郊中学
委托代理人潘军政，该校后勤主任，一般代理。
委托代理人曹景玉，三原城关法律服务所法律工作者。一般代理。
陕西建工第三建设集团有限公司诉三原县南郊中学建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人郭钢、郑永鑫、被告委托代理人潘军政、曹景玉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2005年3月10日，原告和被告签订建设工程施工合同，合同约定由原告承包被告的广场工程，并详细约定了工程承包范围、工期、质量、合同价款等。在合同第八条合同价款与支付中约定：“无预付款和进度款，本工程的工程款甲方于2007年元月1日前一次性付清，若未能按期支付按同期贷款利率计息”。合同签订后，原告依据合同的约定完成了工程建设，通过审计，总造价为1636189.29元。但被告未能在合同约定的期限内支付工程款，虽经无数次催要，从2010年8月19日至2013年5月，陆续将本金付清，但拒绝支付同期贷款利息。现原告提起诉讼，请求被告支付垫资工程款的利息50万元，并承担诉讼费。
被告辩称：合同第三条约定了开工、竣工日期，工程实际交付时间2009年7月18日，推迟交工时间三年之久，原告违约在先，且原告使用学校门面房多达数年之久，给我方造成巨大的损失，故请求驳回原告诉请。
本案的争议焦点：原告的诉请是否能成立并得到支持。
原告针对争议焦点提供如下证据：
1、建设工程施工合同一份，证明工程已经按期竣工，原告要求验收，被告认为工程质量没有问题，未经验收便开始使用，故工程验收时间在竣工日期之前；合同第八条约定2007年元月1日前付款，若不能按期则计息。
证据2、审核报告一份，证明工程总造价为1636189.29元。双方对审计结果无异议，且已支付完毕。
证据3、票据一组（复印件），证明被告付款时间及数额。
被告对以上证据真实性均无异议，但认为审计结束时间才是竣工时间。
本院审查认为，以上证据真实有效，予以确认。
被告提供如下证据：合同一份、审核报告一份，证明原告没有按照约定的竣工日期交工，存在拖延工期。交工日期为审计报告的时间，为2009年7月18日，计算利息应从此时开始。
原告对该组证据真实性无异议，证明目的不认可。其认为根据司法解释，工程未经验收而使用的视为验收、竣工。
本院审查认为，该组证据真实有效，但不能证明被告欲证明之目的，对证据予以确认，证明目的不予确认。
经审理查明：2005年3月10日，原、被告签订《建设工程施工合同》，由原告承建被告的广场工程，合同工期为2005年3月10日至2006年6月20日；第五条合同价款中约定：“……2、因本工程无预付款，结算时计取贷款利息；……4、本工程以现场签证单和施工图及竣工图为准计算工价。”；第八条合同价款与支付中约定：“双方约定，因无预付款和进度款，本工程的工程款甲方于2007年元月1日前一次性付清，如未能按期支付按同期贷款利息计息”。原告在合同签订后开始施工。原告完成了该工程后向被告出具了基本建设工程结算书。2009年7月18日经过陕西长城工程造价师事务所有限责任公司审核，三原县南郊中学东广场工程审定金额为1636189.29元。原、被告均对该审定金额无异议。2010年8月19日起，被告分次向原告付款，分别为：2010年8月19日付款10万元、2010年9月19日付款30万元、2011年1月19日付款20万元、2011年2月28日付款23万元、2011年4月18日付10万元、2011年8月25日付30万元、2012年8月30日付10万元、2013年1月23日付5万元、2013年2月3日付款5万元、2013年4月30日支付剩余的206198.29元。因被告未按照约定支付贷款利息，故原告诉讼来院，提出上述诉讼请求。
庭审中，原告要求利息按照建设银行贷款利率计算，被告表示同意，但双方对适用具体利率未进行约定。
又查：中国人民银行2008年12月23日至2010年10月19日发布的中长期贷款一至三年期的贷款年利率为5.4%，三至五年期的贷款年利率为5.76%。
本院认为：原、被告之间签订的《建设工程施工合同》是双方的真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，合法、有效。双方均应按照合同约定履行各自义务。原告依约完成了合同工程，被告亦应按照合同支付相应款项。合同中虽约定工程款的给付时间，但合同中并未约定工程款的数额，且原告亦未当庭提供证据证明签订合同时约定工程款的具体数额，针对该工程的工程款经过审计方得确定，且审计金额双方均无异议，故对工程款的确定应以审计报告为准，即2009年7月18日双方对工程款达成一致意见，工程款为1636189.29元。合同约定工程款的给付时间为2007年1月1日前，而确定工程款的时间为2009年7月18日，在约定给付之时工程款尚不明确，支付无依据，故给付时间应以工程款确定之时计算。庭审中，原、被告均同意按照建设银行贷款利率计算涉案利息，但双方对具体利率并未约定，根据《中国人民建设银行贷款利率浮动管理办法》关于“建设银行贷款利率浮动幅度必须控制在人民银行规定的上浮20%和下浮10%的幅度以内，不得超过浮动最高限和最低限”的规定，本案的利率本院酌定为在人民银行公布的同期同类贷款利率基础之上上浮10%。被告分期还款，根据占用资金的时间可参照中国人民银行2008年12月23日至2010年10月19日发布的中长期贷款一至三年期、三至五年期的贷款年利率计息。2012年7月18日之前适用一至三年期年利率，之后适用三至五年期年利率计算。综上，本案中2012年7月18日之前的利息按照人民银行公布的年利率5.4%的基础上上浮10%为5.94%计算，之后的利息按照人民银行公布的年利率5.76%的基础上上浮10%为6.336%计算，本案的利息：①2010年8月19日付款10万元，故2009年7月18日至2010年8月19日共396天，以1636189.29元为本金，年利率按照5.94%计算，利息为105444.11元（1636189.29元396天5.94%÷365天）；②2010年9月19日付款30万元，2010年8月20日至2010年9月19日共30天，以1536189.29元为本金，年利率按照5.94%计算，利息为7499.97元（1536189.29元30天5.94%÷365天）；③2011年1月19日付款20万元，2010年9月20日至2011年1月19日共120天，以1236189.29元为本金，年利率按照5.94%计算，利息为24141.25元（1236189.29元120天5.94%÷365天）；④2011年2月28日付款23万元，2011年1月10日至2011年2月28日共39天，以1036189.29元为本金，年利率按照5.94%计算，利息为6576.54元（1036189.29元39天5.94%÷365天）；⑤2011年4月18日付10万元，2011年3月1日至2011年4月18日共48天，以806189.29元为本金，年利率按照5.94%计算，利息为6297.55元（806189.29元48天5.94%÷365天）⑥2011年8月25日付30万元，2011年4月19日至2011年8月25日共128天，以706189.29元为本金，年利率按照5.94%计算，利息为14710.41元（706189.29元128天5.94%÷365天）；⑦2012年8月30日付10万元，2011年8月26日至2012年8月30日共369天，以406189.29元为本金，年利率按照5.94%计算，利息为24392.06元（406189.29元369天5.94%÷365天）；⑧2013年1月23日付5万元，2012年8月31日至2013年1月23日共145天，以306189.29元为本金，年利率按照6.336%计算，利息为7706.91元（306189.29元145天6.336%÷365天）；⑨2013年2月3日付款5万元，2013年1月24日至2013年2月3日共11天，以256189.29元为本金，年利率按照6.336%计算，利息为489.19元（256189.29元11天6.336%÷365天）；⑩2013年4月30日支付剩余的206198.29元，2013年2月4日至2013年4月30日共计86天，以206189.29元为本金，年利率按照6.336%计算，利息为3078.13元（206189.29元86天6.336%÷365天）；以上共计200366.12元。被告提出的原告占用其门面房一节属另一法律关系，本案中不予论处。依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第六十一条、第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定，判决如下：
一、限被告三原县南郊中学于判决生效后三十日内向原告陕西建工第三建设集团有限公司支付工程款利息200366.12元；
二、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限内履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
诉讼费8800元，原告负担4800元，被告负担4000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人人数提供副本，上诉至陕西省咸阳市中级人民法院。
审 判 长 李晓丽
审 判 员 王 芳
人民陪审员 陈登奎
二〇一五年十一月二十三日
书 记 员 徐 健
判决依据法律规定：
《中华人民共和国合同法》
第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第六十一条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。