湖南省岳阳市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2015）岳中民二初字第100号
原告：成小平，经商。
委托诉讼代理人：姚益中，湖南方照律师事务所律师。
被告：湘阴县国有资产经营有限责任公司，住所地湖南省湘阴县文星镇江东路县财政局院内。
法定代表人：ＸＸ清，该公司总经理。
委托诉讼代理人：曹卫文，该公司员工。
委托诉讼代理人：韩喜，湖南九野律师事务所律师。
原告成小平与被告湘阴县国有资产经营有限责任公司（以下简称湘阴国资公司）、杨大卫拍卖合同纠纷一案，湖南省湘阴县人民法院于2014年3月24日受理后，杨大卫提出级别管辖异议，湖南省湘阴县人民法院于2015年3月17日以（2014）湘民二初字第21号民事裁定书，裁定移本院审理。本院于2015年4月8日立案后。依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告成小平于2016年8月9日向本院提出撤回对被告杨大卫的起诉的申请，本院于2016年8月10日裁定予以准许。原告成小平及其委托代理人姚益中，被告湘阴国资公司的委托诉讼代理人曹卫文、韩喜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
成小平向本院提出诉讼请求：1、请求判令湘阴国资公司立即将“湘湘阴挖0142号”工程船交付成小平；2、请求判令湘阴国资公司赔偿其未按时交付船舶已造成成小平的利润损失860000元（计算至起诉之日）及至一审判决之日止按10000元/天的标准计算的利润损失。事实和理由：2012年10月8日，成小平缴纳了1000万元保证金后，参加了湘阴国资公司委托岳阳市晟阳拍卖有限公司和岳阳市华兴拍卖有限公司组织的“湘湘阴挖0142号”工程船（拍卖时由杨大卫占有，杨大卫承诺于2013年12月18日前移交给买受人）。成小平以1800万元的价格竞买得“湘湘阴挖0142号”工程船，成小平及时付清全部款项，湘阴国资公司应于2013年12月18日前将“湘湘阴挖0142号”工程船移交给成小平。成小平于2013年12月5日与桃源县宇智砂石场签订《桃源县宇智砂石场砂石采挖合同书》，约定成小平以“湘湘阴挖0142号”工程船来行使桃源县宇智砂石场的采矿权（月平均允许采砂7.5万�方米，日平均采砂5000吨），成小平报酬按6元/吨获取收益（双方约定成本为4元/吨包干，纯利润2元/吨）。但湘阴国资公司未按期限交付工程船，导致成小平不能履行与桃源县宇智砂石场所签订合同，给成小平造成巨大利润损失。
湘阴国资公司辩称，湘阴国资公司已按照拍卖合同约定向成小平交付了工程船所有证件，同时也按约定安排了其采挖工程船名额，成小平已将自己的“中大五号”工程船替换“湘湘阴挖0142号”工程船进行采挖作业。湘阴国资公司未按时交付工程船系杨大卫违约所致，湘阴国资公司已尽到合理义务。成小平的损失计算显然不符合实际，其实际损失应根据未交付的工程船本身的实际价值确定，该损失应由杨大卫承担。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。成小平向本院提交的成交确认书、湖南省非税收入一般缴款书、关于办理原湘阴县航运总公司“湘湘阴挖0142号”工程船移交手续的函、拍卖会资料，湘阴国资公司向本院提交的成小平收条、湘阴国资公司要求向成小平移交采砂权的函、湘阴县砂石办的证明、湘阴国资公司关于交付工程船的函、评估报告，双方对真实性、合法性均无异议，本院予以确认并在卷佐证。双方有争议的证据为成小平提交的成小平与桃源县宇智砂场的《桃源县宇智砂石场砂石采挖合同书》、《解除合同协议书》、桃源县宇智砂石场收据，拟证明湘阴国资公司逾期交付工程船，对成小平造成了每天10000元的经济损失。对有争议的证据，本院认定如下：成小平提交的《桃源县宇智砂石场砂石采挖合同书》、《解除合同协议书》、桃源县宇智砂石场收据等证据与本案没有关联性，本院不予确认。
成小平于2016年1月20日�出鉴定申请：对“湘湘阴挖0142号”工程船修复至正常生产状态的费用和工程船舶工作台班净利润进行鉴定。本院司法技术室依程序选定中介机构湖南唯国资产评估事务所进行鉴定后，于2016年8月10日根据中介机构的因现有资料和查勘结果无法客观准确评估的意见，终止了鉴定。
本院根据采信的证据及当事人的当庭陈述，确认以下事实：“湘湘阴挖0142号”工程船建造于1988年7月1日，原产权人为湘阴县航运总公司。2012年10月8日，成小平参加了湘阴国资公司委托岳阳市晟阳拍卖有限公司和岳阳市华兴拍卖有限公司组织的“湘湘阴挖0142号”工程船。拍卖资料的“标的说明”中指出买受人需继续履行与船舶承包人杨大卫的《合作协议书》至2013年12月15日止，标的物以拍卖日的实时、实物现状为准，船舶完好状况及部件缺损不影响成交价格的计算，即拍卖人不对该标的物的质量、性能、配件的完整或缺损等作任何形式的担保。成小平以1800万元的价格竞得“湘湘阴挖0142号”工程船（含采砂经营权），成小平付清了全部款项，湘阴国资公司向成小平交付了与“湘湘阴挖0142号”工程船相关的证书及采矿许可证，协助成小平办理了自2013年12月24日起由“中大五号”工程船替换“湘湘阴挖0142号”工程船进行采砂作业的手续。拍卖时工程船尚由杨大卫占有，杨大卫向湘阴国资公司书面承诺于2013年12月18日前移交给买受人。到期后，湘阴国资公司要求杨大卫向买受人成小平移交船舶时，杨大卫以其根据合同约定享有优先购买权为由拒不移交工程船并对湘阴国资公司提起民事诉讼，导致湘阴国资公司未能及时向成小平移交“湘湘阴挖0142号”工程船。湘阴国资公司通过民事诉讼程序从杨大卫处取回了“湘湘阴挖0142号”工程船，于2014年11月14�书面向成小平发函，要求其在收到函件3日内来湘阴国资公司办理工程船交付手续，成小平以工程船未修复到能正常生产为由拒收。
另查明，2014年12月8日湘阴国资公司委托湘阴县价格认证中心对“湘湘阴挖0142号”工程船的市场价值进行认证，价格认证结论为：“经测算，确定此次委托认证标的物不含营业资质证的认证价格为：￥1800000.0元（大写：人民币壹佰捌拾万元整）。”
本院认为，成小平通过拍卖竞得“湘湘阴挖0142号”工程船（含采矿权），成小平与湘阴国资公司之间的船舶买卖合同关系已依法成立，湘阴国资公司应按合同约定向成小平交付船舶，成小平要求湘阴国资公司交付船舶的诉讼请求，符合法律规定，应予支持。湘阴国资公司未按合同约定的时间向成小平交付船舶，构成违约。湘阴国资公司逾期交付船舶，应当赔偿成小平因该船舶逾期交付产生的经济损失。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十九条规定：“当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。”从本案合同内容和履行情况来看，湘阴国资公司已履行主要义务，即为成小平办理了随船舶一起拍卖的采砂权，交付了船舶权证等，虽然湘阴国资公司迟延履行了交付船舶的义务，但不构成根本违约并导致合同目的不能实现，成小平不得拒绝领受船舶。即使双方对船舶现状存在争议，成小平也应先领受船舶，及时将船舶投入营运生产，成小平未采取适当措施造成损失扩大，因此对成小平拒绝领受船舶后产生的经济损失，湘阴国资公司不承担赔偿责任。湘阴国资公司于2014年11月14日通知成小平向其�船，距合同约定交付时间约11个月，此期间的运营损失，湘阴国资公司应当赔偿。另迟延交付时间较长，船舶的自然折旧损失也应当列入赔偿范围。根据该船舶的现状、生产能力、逾期交付时间等，本院酌情认定“湘湘阴挖0142号”工程船在逾期交付期间的营运损失和自然折旧损失合计为26万元。
湘阴国资公司在拍卖船舶时，己在“标的说明”中明示不对船舶的质量、性能、配件的完整或缺损等作任何形式的担保，以拍卖日的实时、实物现状为准，并未明确表明船舶能否正常生产，也没有证据证明在湘阴国资公司逾期交船期间船舶遭到人为损害，成小平要求湘阴国资公司将船舶修复至能正常使用状态，没有事实依据，不应予以支持。成小平要求湘阴国资公司按每天10000元的标准赔偿经济损失，依据为成小平购买“湘湘阴挖0142号”工程船是为履行其与桃源县�智砂石场签订的《桃源县宇智砂石场砂石采挖合同书》，湘阴国资公司违约导致其对桃源县宇智砂石场违约，产生了赔偿责任，该诉讼主张没有事实和法律依据，不应予以支持。因为湘阴国资公司在与成小平订立船舶买卖合同时是连船带经营权一并出售的，可以预见的是延期交付造成“湘湘阴挖0142号”工程船不能在指定区域经营的损失，该损失因成小平换船经营已得到了弥补。而根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条第一款的规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”湘阴国资公司并不能预见到因逾期交付船舶，会导致成小平在其与他人订�的合同中违约造成巨额经济损失，成小平所主张的每日10000元损失与该船舶的价格、生产能力不相符，故本院不予支持。
综上所述，对成小平要求湘阴国资公司交付“湘湘阴挖0142号”工程船的诉讼请求，本院予以支持。对成小平要求湘阴国资公司赔偿损失的诉讼请求，本院部分予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十三条第一款、第一百三十五、第一百四十八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告湘阴县国有资产经营有限责任公司在本判决发生法律效力之日起十日内向原告成小平交付“湘湘阴挖0142号”工程船；
二、被告湘阴县国有资产经营有限责任公司在本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告成小平损失26万元；
三、驳回�告成小平的其他诉讼请求。
如未按本判决书所确定期限履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费104760元，由成小平负担50000元，湘阴县国有资产经营有限责任公司负担54760元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省高级人民法院。
审判长 李 琛
审判员 华 雷
审判员 徐 艳
二〇一六年九月十八日
书记员 马任聪