贵州省纳雍县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）黔0525民初695号
原告：杨某某，男，某年某月某日出生，汉族，住贵州省金沙县某乡某村某组某号。
被告：贵州心装世界装饰工程有限公司，住所地：贵州省毕节市纳雍县文昌街道经六路英伦城邦独栋商业楼二栋。
法定代表人：张燕，该公司执行董事。
原告杨某某与被告贵州心装世界装饰工程有限公司（以下至判决主文前简称为“心装公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年3月5日立案后，依法适用普通程序，于同月27日公开开庭进行了审理。原告杨某某到庭参加了诉讼，被告心装公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告杨某某向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告合同关系；2、判令被告返还原告装修款7.6万元；3、判令被告向原告支付违约金3.06万元；4、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年11月17日，原告与被告心装公司签订了家装合同，包干价为10.6万元，施工期限为2017年11月19日至2018年2月10日。合同签订后，原告共支付8万元给被告，被告于2017年12月中旬水电安装一半后就未施工。2017年12月27日，原告与被告协商并达成补充协议，延期至2018年4月1日。因被告一直未施工，原告每天电话联系被告履行义务，但始终无果，甚至从2月8日至今音讯全无，办公室已无人营业。原告认为，1、因被告未按合同约定施工，且现在拒绝继续施工，构成根本违约，故双方合同关系应予解除；2、若被告完成水电部分的安装工程，所需工程款大概就是8000元，被告对水电部分安装工程完成了一半，工程款也就是4000元，该款应从被告返还原告装修款中扣除，即被告应当返还原告装修款8万元－4000元＝7.6万元；3、根据双方签订的合同第7.5.3条“凡签订施工合同后，因一方原因而不能进行施工，应按合同总价格的30％支付对方违约金”的约定，被告应向原告支付违约金（合同价款106000－水电部分工程完成施工的工程款4000元）×30％＝30600元。为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，请求依法支持原告诉求。
被告心装公司辩称，我公司与原告杨某某签订合同之后收取了原告装修款8万元，我公司已出具收据给了原告。现在公司没钱对原告装修工程进行施工，同意与原告解除合同。
原告围绕诉讼请求依法提交了如下证据：1、金沙县沙土镇新爱村民委员会出具的《证明》1份、《商品房买卖合同》1份，用于证明装修的房屋为以原告妻子名义向开发商购买；2、《住宅施工合同》1份，用于证明原、被告存在房屋装修合同关系，被告违约时，应向原告支付一定数额的违约金；3、《收据》3张、微信截图打印件3页，用于证明原告已按合同履行了装修款的支付义务；4、图片打印件4张，用于证明被告对原告装修工程的水电部分进行了部分施工；5、《补充协议》1份，用于证明被告未按约定完成工程施工进度，构成违约；6、《588打包整合式装修》1份，用于证明涉案装修款系包干价。本院认为，因前述证据符合证据“三性”，且被告无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃质证权利，故对原告提交的证据作为本案的定案依据。被告未向本院提交证据。
本院经审理认定事实如下：原告杨某某与江某某系夫妻关系。2017年6月14日，遵义精卫房地产开发有限公司为出卖人与江某某为买受人签订《商品房买卖合同》，遵义精卫房地产开发有限公司将其开发建设的位于南白镇西大街播州区扬州恬苑（二期）城市棚户区改造项目紫薇阁24层24-3号房售予江某某。该商品房建筑面积97.26平方米，套内建筑面积80.41平方米。2017年9月24日，原告杨某某向被告心装公司支付雅居装饰材料定金6000元。2017年11月12日，原告杨某某采用微信转账方式向被告心装公司支付材料款1.4万元。2017年11月17日，原告杨某某为发包方（甲方）与被告心装公司为承包方（乙方）签订《住宅施工合同》，原告杨某某将上述住宅发包给被告心装公司装修。合同约定，工程名称：住宅装修；工程地点：播州区扬州恬苑（遵义县）；承包范围：预算书内的项目内容；承包方式：包工、料（部分）；合同价款：10.6万元；付款方式：签订施工合同之日支付施工合同总款的80％即8万元，验收合格之日一次付清施工合同总款20％即2.6万元；施工日期：2017年11月19日至2018年2月10日。该合同第7.5.3条载明：“凡签订施工合同后，因一方原因而不能进行施工，应按合同总价格的30％支付对方违约金”。合同签订当日，原告杨某某向被告心装公司支付雅居装饰工程首付款6万元。原告杨某某共计向被告心装公司支付住宅装修款8万元。合同签订后，被告心装公司于2017年12月进场对原告住宅装修工程的水电进行了部分安装。之后，便擅自停工。因被告在相应的工程施工期间未完成对应的工程施工进度，双方于2017年12月27日签订了《补充协议》，约定工期延期至2018年4月1日。因被告心装公司至今仍未恢复对原告杨某某的住宅装修工程施工，原告与被告协商无果后遂诉至本院。
本院认为，原告杨某某与被告心装公司签订的《住宅施工合同》、《补充协议》，是双方的真实意思表示，且不违反法律规定，合法有效，双方均应按合同约定全面履行义务。
本案应解决的问题在于：对原告杨某某的诉求是否支持。
关于是否解除双方合同关系问题的认定。1、双方签订合同后，被告心装公司进场对原告住宅装修工程的水电部分进行了部分安装后擅自停工，被告在相应的工程施工期间未完成对应的工程施工进度，经双方协商施工期限延至2018年4月1日之后，至今被告仍未恢复工程施工，被告以自己的行为表示不履行合同义务；2、原告诉请解除双方合同关系，被告明确表示同意与原告解除合同，双方对解除合同形成了合意。基于以上事实与理由，双方签订的合同应予解除。
关于原告住宅装修款的返还及被告应否向一个支付违约金问题的认定。虽双方在《补充协议》中约定，工期延期至2018年4月1日，但如前所述，被告已明确表示和以自己的行为表示不履行合同义务，构成根本违约,故原告有权要求被告在履行期限届满之前承担违约责任，即返还原告住宅装修款和按合同约定向原告支付违约金。1、关于原告住宅装修款的返还问题的认定。原告杨某某共计向被告心装公司支付住宅装修款8万元，这一事实双方认可，在被告未提出扣减主张的情况下，被告应当全额返还原告已支付的住宅装修款，但原告认为被告已部分完成住宅装修工程的水电安装，应从被告返还的住宅装修款中扣除工程款4000元，因被告的这一主张符合民法的基本原则，应予支持，即被告应向原告返还住宅装修款8万元－4000元＝7.6万元，若被告对扣除金额有异议，可另案主张。2、被告如何向原告支付违约金问题的认定。双方签订的《住宅施工合同》第7.5.3条的约定内容明确，且不违反法律、法规的强制性规定，应遵循合同约定，被告应当依照合同第7.5.3条约定向原告承担违约责任，即被告应按合同约定向原告支付违约金10.6万元（合同价款）×30％＝31800元。原告主张30600元，本院从其自愿。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（二）、（四）项、第九十七条、第一百零七条、第一百零八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除原告杨某某与被告贵州心装世界装饰工程有限公司签订的《住宅施工合同》、《补充协议》；
二、被告贵州心装世界装饰工程有限公司于本判决生效之日起30日内向原告杨某某返还住宅装修款7.6万元；
三、被告贵州心装世界装饰工程有限公司于本判决生效之日起30日内向原告杨某某支付违约金30600元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费2432元，由被告贵州心装世界装饰工程有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。
审 判 长 张升平
人民陪审员 罗朝林
人民陪审员 周训谟
二〇一八年三月二十八日
书 记 员 田 鹏