重庆市合川区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）渝0117民初4479号
原告:钛格斯医疗设备（重庆）有限公司，住所地重庆市合川工业园区南溪组团标准化厂房B11幢第四层，统一社会信用代码91500117MA5U6CDQ4T。
法定代表人:袁奇炜，该公司总经理。
委托代理人:颜嘉，�庆百君律师事务所律师。
被告:重庆观澜天下医疗设备有限公司，住所地重庆市合川工业园区核心区九阳路90号，统一社会信用代码不详。
法定代表人:唐莉，该公司总经理。
被告:唐莉，女，1990年6月29日出生，汉族，住四川省广安市广安区。
被告:赵纯升，男，1975年3月10日出生，汉族，住山东省莒县。
原告钛格斯医疗设备（重庆）有限公司与被告重庆观澜天下医疗设备有限公司、唐莉、赵纯升承揽合同纠纷一案，本院于2017年5月3日立案受理后，依法由审判员尹晓华担任审判长与审判员王晓辉、人民陪审员侯受敏组成合议庭，并适用普通程序并于2017年10月12日公开开庭进行了审理。原告钛格�医疗设备（重庆）有限公司法定代表人袁奇炜及该公司委托代理人颜嘉，到庭参加了诉讼。被告重庆观澜天下医疗设备有限公司、唐莉、赵纯升经本院合法传唤，无正当理由，未到庭参加诉讼，本院依法对其缺席进行了审理。本案现已审理终结。
原告钛格斯医疗设备（重庆）有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告与被告签订的洁净空调工程施工合同；2、被告一退还原告超额支付工程款，该工程款暂按5万元计算，最终以鉴定意见为准；3、判令被告一承担工期延误违约责任，该违约责任从2016年9月10日开始按每日3000元计算至一审法院判决解除合同之日止，暂计算至2017年5月2日为69.6万元；4、被告一支付原告提前支付工程款利息，该利息以原告按补充协议实际支付金额为基数，从实际支付之日起按月息2%计算至一审判决解除双方合同之日止，暂计算至2017年5月2日止为5000元；5、判令被告二、三对原告向被告一的第二、三、四项诉讼请求承担连带责任；4、本案诉讼费，由三被告承担。
事实和理由：2016年7月8日原告与被告一签订洁净空调工程施工合同，约定被告一为原告位于重庆市合川工业园区南溪组团标准化厂房B11幢第四层从事空调安装施工，合同总价75万元，工期60天，工期延误按每日1000元计算违约金。2017年初双方又达成补充协议，约定如2017年4月30日前不能达到竣工验收标准，被告另行承担双倍违约责任处罚，时间从2016年9月10日开始计算。时至今日，被告一并未按照合同约定施工，且拖延工期达二百多天，目前现场已无被告工作人员施工，为减少原告损失，原告要求解与被告签订的洁净空调工程施工合同，要求被告承担因工期延误的违约责任�另原告认为在施工过程中原告超额支付了工程款，截止起诉原告累计支付了546707元，原告按照合同总价和清单计算大量超付被告工程款，现要求被告一退还超额付款部分，具体金额以鉴定意见为准。2017年初达成的补充协议，约定乙方再借款247000元给甲方，利息按月息2%计算，按此计算被告一应当支付资金利息至本协议解除之日止。同时，洁净空调工程施工合同及补充协议均约定了唐莉、赵纯升承担连带担保责任。
被告目前已累计工期延误二百多天，给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法权益。特起诉。
被告重庆观澜天下医疗设备有限公司未到庭参加诉讼，亦未提供答辩意见。
被告唐莉未到庭参加诉讼，亦未提供答辩意见。
被告赵纯升未到庭参加诉讼，亦未提供答辩意见。
本院经审理认定事实如下：2016年7月8日原告（甲方）与被告重庆观澜天下医疗设备有限公司（乙方）签订洁净空调工程施工合同，约定被告重庆观澜天下医疗设备有限公司为原告位于重庆市合川工业园区南溪组团标准化厂房B11幢第四层洁净厂房装修工程施工，合同总价75万元，工期60天，开工日期为2016年7月12日，竣工日期为2016年9月10日，如果工期由于乙方原因造成延误，按延期时间赔付违约金1000元每天。第32条约定双方企业法人，附有本合同无限连带责任，并为本合同的正常履行，提供担保。被告唐莉、赵纯升在该合同乙方代表栏签名。合同签订后，被告重庆观澜天下医疗设备有限公司即组织相关人员及设备进场施工。2017年初袁奇炜（甲方）与赵纯升（乙方）达成�充协议，约定，鉴于乙方资金出现问题，为了保证双方代表各自公司于2016年7月8日签订的合同能继续履行，乙方向甲方借款247000元，利息按月息2%计算，并由甲方代管向相关供货商直接支付。如果整个工程在2017年4月31日前验收完工，甲方放弃追究洁净空调工程施工合同所述违约责任，同时将本借款全部转为应付工程款，并放弃利息；如果乙方整个工程在2017年4月31日前没有达到工程验收标准，本借款转为甲方借给乙方的私人借款，……。此外，乙方作为重庆观澜天下医疗设备有限公司的实际控制人，承担重庆观澜天下医疗设备有限公司与钛格斯医疗设备（重庆）有限公司签订洁净空调工程施工合同所述违约责任，并承担洁净空调工程施工合同2倍违约责任的额外处罚，时间从2016年9月10日计算。
该补充协议签订后，至今被告重庆观澜天下医疗设备有限公司仍未完工，未达到工程验收标准，现无人员施工。致原告起诉来院。审理中，原告申请撤回了第二项即被告一退还原告超额支付工程款，该工程款暂按5万元计算，最终以鉴定意见为准和第四项即被告一支付原告提前支付工程款利息，该利息以原告按补充协议实际支付金额为基数，从实际支付之日起按月息2%计算至一审判决解除双方合同之日止，暂计算至2017年5月2日止为5000元的诉讼请求，本院已另行裁定准许。同时原告还表示，诉讼请求的第3项中，只要求按每日1000元计算违约金，另每日2000元违约金，本案不作处理为宜。
本院认为，2016年7月8日原告（甲方）与被告重庆观澜天下医疗设备有限公司（乙方）签订洁净空调工程施工合同，是双方真实意思表示，并未违反法律法规禁止性规定，是合法有效的，对合同双方具有法律约束力。根据合同约定及补充协议约定，被告重庆观澜天下医疗设备有限公司最迟应于2017年4月31日前完工并达到工程验收标准，但被告重庆观澜天下医疗设备有限公司所约定的施工工程至今仍未完工，未能达到工程验收标准，被告重庆观澜天下医疗设备有限公司以自己的行为表明不履行合同约定的主要义务，故原告要求解除与被告重庆观澜天下医疗设备有限公司于2016年7月8日签订洁净空调工程施工合同的诉讼请求，符合法律规定，本院予以支持。被告重庆观澜天下医疗设备有限公司存在违约行为，应当承担违约责任。按照合同，如果工期由于重庆观澜天下医疗设备有限公司原因造成延误，按延期时间赔付违约金1000元每天的约定和补充协议约定，被告赵纯升作为重庆观澜天下医疗设备有限公司的实际控制人，应承担�庆观澜天下医疗设备有限公司与钛格斯医疗设备（重庆）有限公司签订洁净空调工程施工合同所述违约责任，故被告重庆观澜天下医疗设备有限公司、被告赵纯升应当支付原告违约金，该违约金从2016年9月10日开始按每日1000元计算至本判决解除合同之日止。在审理中，原告表示，诉讼请求的第3项中，只要求按每日1000元计算违约金，另每日2000元违约金，本案不作处理，对此，本院予以尊重。
被告唐莉作为被告重庆观澜天下医疗设备有限公司的法定代表人，原告要求被告唐莉根据合同第32条双方企业法人，附有本合同无限连带责任，并为本合同的正常履行，提供担保的约定承担连带责任与该约定不相符合且无法律依据，故依法驳回原告对被告唐莉的诉讼请求。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）项、第一百零�条、第一百一十四第一款之规定，判决如下：
一、原告钛格斯医疗设备（重庆）有限公司于2016年7月8日与被告重庆观澜天下医疗设备有限公司签订的洁净空调工程施工合同，在本判决生效之日解除。
二、由被告重庆观澜天下医疗设备有限公司、被告赵纯升在本判决生效之日起十日内支付给原告钛格斯医疗设备（重庆）有限公司违约金，该违约金从2016年9月10日起按每日1000元计算至本判决解除合同之日止。
三、驳回原告钛格斯医疗设备（重庆）有限公司对被告唐莉的诉讼请求。
如果未按本判决指定期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11310元，由被告重庆观澜天下医疗设备有限公司、被告赵纯升承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应当自觉履行判决的全部义务。
自本判决内容生效后，权利人可以向本院申请强制执行。本判决申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。逾期申请的，本院不予执行。
审 判 长 尹晓华
审 判 员 王晓辉
人民陪审员 侯受敏
二〇一七年十月三十日
书 记 员 杨蕊绮