江苏省泰州市海陵区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）泰海商初字第0054号
原告泰州市海陵区宏业车件厂，住所地泰州市海陵区罡杨镇冯官村。
投资人李旭东，厂长。
委托代理人（特别授权）黄雷，江苏君谊律师事务所律师。
被告泰州进鑫机械有限公司，住所地泰州市海陵区九龙镇世纪大道北侧台商工业园区。
法定代表人陈国华，经理。
委托代理人（特别授权）王景阳，江苏运泰律师事务所律师。
原告泰州市海陵区宏业车件厂与被告泰州进鑫机械有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2014年12月25日立案受理。依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。原告泰州市海陵区宏业车件厂投资人李旭东及其委托代理人黄雷、被告泰州进鑫机械有限公司法定代表人陈国华及其委托代理人王景阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告泰州市海陵区宏业车件厂诉称，原被告间素有业务往来。原告为被告进行支架热处理加工，被告给付相应款项。后双方在实质履行过程中，原告均依约履行，而被告在给付部分货款后尚欠原告货款人民币273927.75元。2013年11月8日被告出具欠条一份。其中对欠款方、欠款数额等实质性内容予以载明，但对于被告此项欠款，原告经多次追索无果，为维护原告合法权益，原告特具此诉状，请求法院依法判令：1、被告立即给付原告款项273927.75元；2、被告承担本案诉讼费用。
原告为证明自己的诉讼主张，向本院提交下列证据：
1、2013年11月8日对账单一份，内容为被告欠付原告加工款项273927.75元。
2、证人陈某证人证言一份，主要内容为：我是做个体运输的，我从2013年大概春节过后帮宏业车件厂送货给进鑫公司，一直送到当年9月份不再送货，我都是听电话联系。9月下旬我就不再送货，同时也不再把加工料带回头。我是跟仓库保管员接触的，当时他说货不着急拿，原因我不清楚，是老板的事情。
被告泰州进鑫机械有限公司辩称，1、对原告方起诉的2013年11月8日双方出具的对账手续273927.75元事实没有异议，但是在对账后，由于原告擅自单方面的终止加工合同导致被告无法按期向被告的供货单位陕西汉德车桥有限公司供货，陕西汉桥公司在2014年2月9日作出了扣除被告进鑫公司的货款金额为517000元，其中涉及到原告的加工支架，编号为：0021、0019两个批次，涉及的数量均为2670件，涉及的金额为461910元；2、由于原被告之间的合同并未对加工款项支付进行约定，其中原告也未向被告主张过加工款，被告认为原被告之间的合同为2013年3月26日-2014年3月25日，原告在2013年9月底终止合同没有法律依据，构成了违约行为，应当对被告因此造成的损失承担赔偿责任。
被告为证明自己的诉讼主张，向本院提交下列证据：
1、加工合同一份，期间是从2013年3月26日至2014年3月25日，证明双方存在加工合同关系，合同中明确约定加工的产品由于质量问题造成的违约以及原告方未及时完成加工造成的违约责任；
2、2012年12月26日至2013年9月29日之间的加工清单，其中有涉及到编号为0019、0021两个批次的产品是被告方向陕西汉德车桥有限公司供货的，根据合同的约定，原告方为被告方上述产品进行热处理后，由被告方向陕西公司供货；
3、陕西汉德车桥有限公司在2014年2月9日的供货考核单，实际上是处罚单，处罚的原因是截止到2014年2月9日，上述两个批次的产品至今没有送货，月度的供货量分别为8000件，而订单的数量均为2670件，涉及到原告加工的两个批次的金额为461910元；
4、汉德公司与进鑫公司的合同，合同载明了涉案的两个产品的价格，当时汉德公司处罚进鑫公司的款项也是按照价格处罚的，按照订单的数量2670件，0019的价格是65元／件，0021的价格是108元／件，总计461910元；
5、汉德公司在2014年5月28日向进鑫公司开出的罚款的发票，金额为519464.59元；
6、2014年2月11日-14日飞机票1470元，被告收到陕西公司的罚款考核单后前往汉德公司协调处理的车旅费发票，这也是由于原告单方面终止合同给被告造成的经济损失。
7、情况说明，证明当时汉德公司向进鑫公司要货，品种为5种规格的产品，其中0021、0019这两种规格为一套产品，0019之前是委托给原告加工的曼桥支架热处理加工，由于原告延迟交付违反了进鑫公司与汉德公司之间的约定，导致了汉德公司的损失，为此进鑫公司向汉德公司赔偿517000元，且2014年5月28向进鑫公司反开发票，并从进鑫公司的往来应付款中实际扣除；
8、汉德公司的情况说明，证明在5月28日开具的发票金额为519464.59元，里面涉及产品编号为0021、0019的金额为450124.74元；
9、发票，编号为00138359，证明进鑫公司由于逾期交货被汉德公司罚款总计519464.59元；
10、2014年2月9日汉德公司的考核单，证明由于进鑫公司没有交货造成被汉德公司所罚517000元当时是预计的数额，原因是原告终止了为进鑫公司曼桥支架的热加工处理，造成进鑫公司无法向汉德公司提交0021、0019的货；
11、采购订单，2014年2月8日汉德公司向进鑫公司采购货物有五种编号，涉及到本案的是0021外齿圈、0019齿圈支架，数量分别为2670套（两种规格是成套产品），这个订单当时汉德公司是通过网上向进鑫公司发货的，随时可以在网上进行查询，订单中载明了要求进鑫公司严格按照时间供货。
12、0019、0021的图纸、照片2张，证明这两组产品是成套产品，计算相关损失的时候是一并计算的；
13、证人李某证人证言一份，主要内容为：我曾是进鑫公司的仓库保管员，保管外协加工的产品，2012年4月1日入职，2013年底离职的。2013年9月开始一直是宏业厂在加工，且期间是否只有宏业厂一家在做，时间太长我记不清了，我曾在2013年9、10月份给李老板打过电话叫他过来拿货回去加工，当时没有听说不给他拿，我只管货，他和领导怎么说我不清楚。
经审理查明，原被告之间的长期存在热处理加工合作关系，双方每一年签一次合同，最后一次合同到期日为2014年3月25日，合同履行期间双方滚动结算，2013年9月份，因原告供货质量合格率未能达到被告要求，原告投资人李旭东与被告法定代表人陈国华在被告公司发生争执，被告准备对原告进行扣款处理，双方关系恶化，合同关系实际解除。2013年11月8日对账单反应被告欠付原告加工款项273927.75元，该金额不包含26000多元的质量扣款。
庭审中，双方对合同解除原因的各自陈述不一致，原告认为因为26000多元的质量扣款，在被告法定代表人办公室发生争执，被告回我们不要我们做了。被告认为热处理的工艺跟天气变化关系很大，原告加工的产品出现质量问题，是由于没有及时跟进调整，发生26000元的扣款，这26000元扣款不包含在对账金额中，被告没有叫原告不再做，是原告单方解除合同。
原告诉至本院主张被告给付剩余加工款项人民币273927.75元，被告抗辩认为因原告单方解除合同，导致被告向第三方迟延供货被第三方扣款人民币519464.59元，其中涉及原告加工的产品编号为0021、0019的扣款金额为450124.74元，故请求驳回原告诉讼请求。
庭审中，本院至海陵区新杰机械厂与其负责人王新明制作谈话笔录一份，经审查，该份证据与本案缺乏必要关联性。
庭审中，本院多次组织双方调解，双方差距过大致不能达成一致意见。
本院认为，本案主要争议焦点为双方于2013年3月26日签订的合同是原被告单方解除还是合意解除。诉争合同到期日为2014年3月25日，2013年9月份，因原告供货质量合格率未能达到被告要求，原告投资人李旭东与被告法定代表人陈国华在被告公司发生争执，被告准备对原告进行扣款处理，双方关系恶化，合同关系实际解除。2013年11月8日对账单反应被告欠付原告加工款项273927.75元，该金额不包含26000多元的质量扣款。庭审中，双方当事人均陈述系对方要求解除合同，并各自提供证人证言进行证明，但均无书证提供，双方均未通过发函等方式要求对方继续履行合同，因双方均未提交足够证据推翻对方主张并证明自己的待证事实成立，故对原被告各自陈述均不予采信，法庭依法对因被告方坚持扣减质量扣款（在双方对账时已实际扣除26000多元的质量扣款），双方关系恶化，导致双方合同关系合意解除一节事实予以确认。庭审中，法庭询问被告方，第三方的涉及原告加工的产品编号为0021、0019的扣款金额为450124.74元罚款是基于质量问题还是延期交货，被告明确表示系由于延期交货。本院认为，被告作为商事经营主体，其对经营风险应当明知并有相应能力承受，双方关系恶化后合意解除合同，被告方应在解除前或解除时及时寻找备用供货单位，其未能及时找到以及多长时间找到相应合格的供货单位属于正常的经营风险，即便导致第三方扣款，其延期交货的结果亦不能由之前的合同相对人承受，故被告抗辩理由不能成立，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第二百五十一条之规定，判决如下：
被告泰州进鑫机械有限公司于判决书生效后十日内给付原告泰州市海陵区宏业车件厂承揽款人民币273927.75元。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付上述款项的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件诉讼费人民币5408元，由被告负担（原告已预交，被告迳交原告）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院，并凭本院发出的“上诉须知”，按国务院《诉讼费收费交纳办法》第十三条、第十七条规定，向江苏省泰州市中级人民法院预交上诉费。
审 判 长 董 毕
代理审判员 王 洋
人民陪审员 李兴萍
二〇一五年六月二十五日
书 记 员 潘玉华