广东省深圳市宝安区人民法院
民 事 判 决 书
（2015）深宝法龙民初字第1319号
原告(反诉被告)深圳市速科自动化科技有限公司。
法定代表人钟枝平。
委托代理人胡荣，广东深长城律师事务所律师。
委托代理人张广永，广东深长城律师事务所律师。
被告（反诉原告）深圳博顺创思科技有限公司。
法定代表人柴清龙。
委托代理人蓝芝建，该公司员工。
上列当事人定作合同纠纷一案，本院受理后，依法公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。
本案相关事实及裁判意见如下：
一、案件的基本事实
2013年4月25日深圳博顺创思科技有限公司、深圳市速科自动化科技有限公司签订《自动贴合机定购合同》一份，载明“……第二条本次定购之时限深圳市速科自动化科技有限公司同意并承诺在本条所约定之时限范围内，完成本次定购项下之各项定购事项。本次定购项目之时限为自2013年4月20日起至2013年6月20日止，此时间不包括在终端客户调试时间。中途如因深圳博顺创思科技有限公司相关物料延迟则交付时间顺延。……
第四条……1、2013年6月20日前，深圳市速科自动化科技有限公司完成本次定购项下机器设备在深圳市速科自动化科技有限公司现场的调试工作，机器设备样机调试在深圳市速科自动化科技有限公司进行调试，根据实际需求情况送到深圳博顺创思科技有限公司指定的地点（深圳观兰）供终端使用客户验收，调试期间，深圳博顺创思科技有限公司无偿提供调试所需样带。2、机器设备样机由深圳市速科自动化科技有限公司负责运输至本合同约定之交货地点（江苏昆山），并承担相应的运输费用。……
第五条……1、机器设备样机到达深圳博顺创思科技有限公司指定地点后，深圳博顺创思科技有限公司应对机器设备样机数量以及包装进行清点、查验。出于送货可能选择第三方（如物流）方式送货，深圳博顺创思科技有限公司收货后需仔细对外包装及送货数量进行检查，如有疑问需及时与深圳市速科自动化科技有限公司沟通，依据物流相关法规，签单则为签收。……4、验收标准：机器设备样机安装、调试完及测试完成，并正常运行生产产品50000片后，如果5个工作日内深圳博顺创思科技有限公司未能生产50000片，则以5个工作日为限。深圳博顺创思科技有限公司应在合理期限内进行验收。如深圳博顺创思科技有限公司未在合理期限内进行验收的，双方应协商确定具体验收日期，此后验收产生的额外费用由深圳市速科自动化科技有限公司负责。……
定购费及支付1、双方一致同意本合同项下之定购费用总额为未税价人民币370000元。……3、双方一致同意本合同项下之定购费用按照如下条件及方式支付：（1）自本合同签定之日起5天内，深圳博顺创思科技有限公司向深圳市速科自动化科技有限公司支付本定购项目总价款的30%（大写：人民币壹拾壹万壹仟元整）作为预付款。（2）机器设备验收合格后5天内（此验收日期为在深圳验收日期为限，非终端客户验收日期），深圳博顺创思科技有限公司向深圳市速科自动化科技有限公司支付本定购项目总价款的60%（大写：人民币贰拾贰万贰仟元整）。（3）本及其设备费用总额的10%（大写：人民币叁万柒仟元整）作为质保金，在质保期届满后，如深圳市速科自动化科技有限公司不存在违反法律、法规规定及本合同约定的行为，由深圳博顺创思科技有限公司在质保期届满之日起十天内一次性支付给深圳市速科自动化科技有限公司。……
第十一条违约责任……3、因深圳市速科自动化科技有限公司故意或者重大过失导致深圳市速科自动化科技有限公司交付的机器设备不符合本合同第三条之约定的或者深圳市速科自动化科技有限公司有其它违反本合同约定的行为的，需向深圳博顺创思科技有限公司支付相当于本合同项下之定购研发项目总费用30%的违约金，还应一并赔偿深圳博顺创思科技有限公司因此所遭受的一切损失。……”
深圳博顺创思科技有限公司、深圳市速科自动化科技有限公司均认可合同签订后深圳博顺创思科技有限公司已支付货款111000元。
二、其他情况
庭审中,在回答“2013年6月20日双方约定的交货时间深圳市速科自动化科技有限公司有否交货？”这一问题时，深圳博顺创思科技有限公司、深圳市速科自动化科技有限公司均称“没有。”在回答“深圳市速科自动化科技有限公司为何2013年6月20日未交货给深圳博顺创思科技有限公司？”这一问题时，深圳市速科自动化科技有限公司称“合同约定深圳博顺创思科技有限公司必须提供相关物料，若未提供相关物料交货时间顺延。”深圳博顺创思科技有限公司称“不清楚。”在回答“你公司称依照自动贴合机订购合同第一页倒数第五行至倒数第四行中载明中途如因深圳博顺创思科技有限公司相关物料延迟，则交付时间顺延，你公司称2013年6月20日未交货系因深圳博顺创思科技有限公司相关物料延迟，对此事实你公司有何证据证实？”这一问题时，深圳市速科自动化科技有限公司称“没有直接证据。”深圳博顺创思科技有限公司对深圳市速科自动化科技有限公司此陈述不予认可。本院要求深圳市速科自动化科技有限公司于庭审结束之日起三日内提交2013年6月20日未交货系因深圳博顺创思科技有限公司物料延迟所造成的有效证据，但深圳市速科自动化科技有限公司迄今未予提交。
庭审中，在回答“深圳市速科自动化科技有限公司既然在2013年6月20日未交货，那么此后有否交货？”这一问题时，深圳市速科自动化科技有限公司称“有。”深圳博顺创思科技有限公司称“没有。”在回答“你公司称2013年6月20日后你公司有交货，何时交货？”这一问题时，深圳市速科自动化科技有限公司称“大约2013年9月4日之后，因为我公司搬家部分资料遗失，所以我公司无法向法庭陈述具体的交货时间，邦德货物的底单也遗失了，所有东西都丢了。”在回答“关于你公司所称2013年9月4日之后已向深圳博顺创思科技有限公司交货，你公司有何证据证实？”这一问题时，深圳市速科自动化科技有限公司称“我们有短信记录，且有我公司技术人员进行技术维护的证人证言。”
深圳市速科自动化科技有限公司于庭审中提交手机内保存的手机短信记录原件若干条。深圳市速科自动化科技有限公司称短信记录中白色字迹的短信是柴清龙所发，称发送短信的158××××6889是当时深圳博顺创思科技有限公司法定代表人柴清龙的手机号。但深圳博顺创思科技有限公司称其公司法定代表人柴清龙的手机号为131××××7808，不认可白色字迹的短信为柴清龙所发。白色字迹的短信中亦无明确文字载明双方身份及对收货事实的确认。
深圳市速科自动化科技有限公司并申请证人章某、田某到庭作证。
在回答“证人出庭想证明什么事实？”这一问题时，证人章某称“证明这个机器已送到昆山，并进行了长达三个月的调试。”在回答“你与深圳市速科自动化科技有限公司是什么关系？”这一问题时，章某称“现在我们没有任何关系，原来在设备的制作过程中我是深圳市速科自动化科技有限公司合作人之一。”在回答“关于你刚才所称的自动贴合机已送货到昆山，并且你曾与柴清龙、田某共同到最终客户处进行调试这一事实，除了你的自我陈述以外有否其他证据予以证实？”这一问题时，章某称“我手上有机器调试的视频，但是我们现在没带来，视频里有柴清龙的声音，但是我们没有把他的人录进去。”
在回答“证人出庭想证明什么事实？”这一问题时，证人田某称“这个设备一直是我跟进的，9月份我第一次过去苏州的芳进路8号，国庆去了一次，放假后回来深圳，8号去了第二次，十二月份才回来的。”在回答“你与深圳市速科自动化科技有限公司是什么关系？”这一问题时，田某称“我一毕业就去深圳市速科自动化科技有限公司上班，我现在已经离职。”在回答“你称你于2013年9月去苏州芳进路8号的最终客户处调试自动贴合机，10月国庆放假回来深圳后假期完毕继续去苏州调试机器设备，直至12月份方才从苏州回来，对此事实除了你的自我陈述之外有否其他证据予以证实？”这一问题时，田某称“我在酒店住有酒店清单。”在回答“你称你调试机器设备期间深圳博顺创思科技有限公司法定代表人柴清龙也有参与，你有何证据证实？”这一问题时，田某称“我现在没有。”
在回答“依照合同第三页倒数第八行至倒数第七行其中载明机器设备验收合格后五天内深圳博顺创思科技有限公司向深圳市速科自动化科技有限公司支付本订购项目总价款的60%，设备验收合格这一事实你公司有何证据证实？”这一问题时，深圳市速科自动化科技有限公司称“我们没有直接证据。”在回答“深圳市速科自动化科技有限公司称机器设备已经验收合格，且你公司一直进行使用，你公司是否认可？”这一问题时，深圳博顺创思科技有限公司称“不认可。”本院要求深圳市速科自动化科技有限公司于本庭结束之日起三日内向本院提交自动贴合机交货事实、验收合格事实的有效证据，但深圳市速科自动化科技有限公司迄今未予提交。
三、双方诉讼请求
深圳市速科自动化科技有限公司诉至本院，请求判令深圳博顺创思科技有限公司支付定购款259000元，逾期付款利息25900元（应计算至实际付款日止），并承担本案诉讼费用。
深圳博顺创思科技有限公司于本案审理过程中提起反诉，请求判令深圳市速科自动化科技有限公司返还预付款111000元；支付预付款利息17066.25元，暂计志2015年10月31日，最终应计至实际付清全款日；支付违约金33300元，并承担全部诉讼费用。
四、本院裁判意见
本院认为，（一）关于本诉中的支付定购款259000元及逾期付款利息25900元，关于反诉中的返还预付款111000元。
2013年4月25日深圳博顺创思科技有限公司、深圳市速科自动化科技有限公司签订《自动贴合机定购合同》，后深圳博顺创思科技有限公司已支付货款111000元。
第一，双方均认可2013年6月20日双方约定的交货时间深圳市速科自动化科技有限公司并未交货。深圳市速科自动化科技有限公司称系因深圳博顺创思科技有限公司相关物料延迟导致约定交货时间未交货，对此深圳市速科自动化科技有限公司未能提交证据证实深圳博顺创思科技有限公司对深圳市速科自动化科技有限公司此陈述不予认可。本院要求深圳市速科自动化科技有限公司于庭审结束之日起三日内提交2013年6月20日未交货系因深圳博顺创思科技有限公司物料延迟所造成的有效证据，但深圳市速科自动化科技有限公司迄今未予提交。
第二，深圳市速科自动化科技有限公司称其公司在大约2013年9月4日之后已向深圳博顺创思科技有限公司交货。深圳市速科自动化科技有限公司提交手机短信记录原件以证实其陈述，但深圳市速科自动化科技有限公司未能提交充分证据证实短信记录中白色字迹的短信是深圳博顺创思科技有限公司法定代表人柴清龙所发，且白色字迹的短信中亦无明确文字载明双方身份及对收货事实的确认。证人章某、田某除自我陈述外，亦未能提交证据证实其观点。深圳博顺创思科技有限公司对深圳市速科自动化科技有限公司的陈述不予认可。本院要求深圳市速科自动化科技有限公司于本庭结束之日起三日内向本院提交自动贴合机交货事实的有效证据，但深圳市速科自动化科技有限公司迄今未予提交
第三，深圳市速科自动化科技有限公司未能提交充分证据证实设备验收合格这一事实。深圳博顺创思科技有限公司对深圳市速科自动化科技有限公司所称机器设备已经验收合格，且深圳博顺创思科技有限公司一直进行使用这一陈述不予认可。本院要求深圳市速科自动化科技有限公司于本庭结束之日起三日内向本院提交自动贴合机验收合格事实的有效证据，但深圳市速科自动化科技有限公司迄今未予提交。
鉴于深圳市速科自动化科技有限公司未能提交充分证据证实其公司未在合同约定时间交付货物系因深圳博顺创思科技有限公司过错所致，且未能提交充分证据证实其公司在合同约定时间之后存在交货事实，更未能提交充分证据证实深圳博顺创思科技有限公司对所交货物已验收合格，深圳市速科自动化科技有限公司要求深圳博顺创思科技有限公司支付定购款259000元及逾期付款利息25900元的诉讼请求缺乏事实及法律依据，本院对深圳市速科自动化科技有限公司的诉讼请求不予支持。同样依照以上之事实，深圳博顺创思科技有限公司要求深圳市速科自动化科技有限公司返还预付款111000元的反诉请求合理合法，本院予以支持。
（二）关于反诉中的支付违约金33300元。
《自动贴合机定购合同》第十一条中约定“因深圳市速科自动化科技有限公司故意或者重大过失导致深圳市速科自动化科技有限公司交付的机器设备不符合本合同第三条之约定的或者深圳市速科自动化科技有限公司有其它违反本合同约定的行为的，需向深圳博顺创思科技有限公司支付相当于本合同项下之定购研发项目总费用30%的违约金”，即合同违约金数额为370000×30%=111000元。鉴于深圳市速科自动化科技有限公司违约事实确实存在，深圳博顺创思科技有限公司要求深圳市速科自动化科技有限公司承担低于合同约定违约金数额的33300元违约金合理合法，本院予以支持。
（三）关于反诉中的支付预付款利息17066.25元。
深圳博顺创思科技有限公司已要求深圳市速科自动化科技有限公司依照合同的违约条款承担违约责任，又要求深圳市速科自动化科技有限公司支付已付货款利息，缺乏事实及法律依据，本院对深圳博顺创思科技有限公司此项诉讼请求不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零六条、第一百零八条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七十六条之规定，判决如下：
一、原告（反诉被告）深圳市速科自动化科技有限公司于本判决生效之日起三日内返还被告（反诉原告）深圳博顺创思科技有限公司预付款111000元；
二、原告（反诉被告）深圳市速科自动化科技有限公司于本判决生效之日起三日内支付被告（反诉原告）深圳博顺创思科技有限公司违约金33300元；
三、驳回原告（反诉被告）深圳市速科自动化科技有限公司的诉讼请求；
四、驳回被告（反诉原告）深圳博顺创思科技有限公司的其他反诉请求。
如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案本诉案件受理费2787元，已由原告（反诉被告）深圳市速科自动化科技有限公司预交，此款由原告（反诉被告）深圳市速科自动化科技有限公司自行负担。本案反诉案件受理费1764元，已由被告（反诉原告）深圳博顺创思科技有限公司预交，此款由原告（反诉被告）深圳市速科自动化科技有限公司负担1578元，余款由被告（反诉原告）深圳博顺创思科技有限公司自行负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
审 判 长 刘 媛
人民陪审员 陈初瑛
人民陪审员 王嘉义
二〇一六年三月二十二日
书 记 员 刘 依
书 记 员 文英玲
附相关法条：
《中华人民共和国民法通则》
第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。
债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。
第一百零六条公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。
公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。
没有过错，但法律规定应当承担民事责任的，应当承担民事责任。
第一百零八条债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》
第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
第七十六条当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他相关证据的，其主张不予支持。但对方当事人认可的除外。
第11页共13页