重庆市江北区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）渝0105民初6351号
原告：左淼，女，1981年11月15日出生，汉族，住重庆市江北区。
委托诉讼代理人：黄丽娟，重庆坤源衡泰（南岸）律师事务所律师。
被告：荣昌区渝鑫建材经营部，住所地重庆市荣昌区汇宇小商品批发市场4幢27、28号，统一社会信用代码500226200017194。
负责人：段睿，职务不详。
被告：段睿，男，1983年6月6日出生，汉族，住重庆市荣昌区。
被告：万诗慧，女，1982年11月23日出生，汉族，住重庆市荣昌区。
被告：赵森林，男，1982年2月16日出生，汉族，住重庆市荣昌区。
原告左淼与被告荣昌区渝鑫建材经营部（以下简称渝鑫经营部）、段睿、万诗慧、赵森林装饰装修合同纠纷一案，本院于2016年5月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告左淼的委托诉讼代理人黄丽娟到庭参加诉讼，被告渝鑫经营部、段睿、万诗慧、赵森林经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告左淼向本院提出诉讼请求：1.渝鑫经营部返还装修款53600元，支付解除合同的赔偿金6600元、工期延误的赔偿金7920元、电工费用1800元、误工费及交通费1637元、分期还款的逾期利息3000元，及以61261元为基数，从2016年5月4日起至付清之日止，按月利率2%计算的分期还款的逾期利息；2.段睿、万诗慧、赵森林对以上款项承担连带支付责任。事实和理由：左淼将位于重庆市江北区鸿恩寺国际三期X栋X-
X号房屋的装饰装修工程发包给渝鑫经营部，双方于2015年3月7日签订施工合同。左淼已支付渝鑫经营部装修款109100元，渝鑫经营部因资金问题未能完成施工。2015年9月9日、9月23日、9月30日、11月3日，左淼先后与渝鑫经营部、段睿、万诗慧、赵森林达成多份还款协议，但对方未按约履行，另因段睿系渝鑫经营部投资人，段睿与万诗慧系夫妻关系，赵森林系担保人，左淼追索未果，遂提出上述诉讼请求。
被告渝鑫经营部、段睿、万诗慧、赵森林均未作答辩。
经审理查明，渝鑫经营部的经济性质为个人独资企业，投资人为段睿。2015年3月7日，左淼将位于重庆市江北区鸿恩寺国际三期X栋X-
X号房屋的装饰装修工程发包给渝鑫经营部，双方签订施工合同，施工合同主要约定：工程承包方式为包工包料，工期为90日，装修款为132000元，由于渝鑫经营部原因导致工期延误，每延误一天，支付工程造价款1‰的违约金。
在合同履行过程中，因渝鑫经营部未按照施工合同约定完成施工，2015年9月9日，渝鑫经营部与左淼签订《合同结算协议》，渝鑫经营部以不能按时完成施工合同为由，同意于同年9月24日前将未施工的装修款56600元支付给左淼。同年9月23日，段睿、万诗慧、赵森林与左淼签订《协议书》，段睿、万诗慧以没有现金归还左淼装修款56600元为由，同意将万诗慧名下的，位于重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道X号X幢X-
X号的房屋出售或过户给左淼，赵森林作为担保人进行担保。同年9月30日，渝鑫经营部与左淼签订《还款承诺书》，渝鑫经营部以经营出现问题为由，承诺最迟于2015年10月20日退还装修款56600元。同年11月3日，渝鑫经营部与左淼签订《退款及赔偿合同》，承诺退还装修款56600元，支付延误工期60日、按每天1‰计算的赔偿金4224元，左淼需再次雇佣电工费用1800元，左淼催款产生的误工费及交通费等1637元，以上共计64621元。渝鑫经营部于2015年11月3日归还3000元，于2015年12月3日归还10000元，于2016年1月3日归还10000元，于2016年2月3日归还10000元，于2016年3月3日归还10000元，于2016年4月3日归还10000元，于2016年5月3日归还11261元，如未按照约定还款，每个月应按总欠款的4%加收利息，如未按时归还，左淼须向小额担保金融公司借贷偿还亲戚朋友的借款，渝鑫经营部应承担借款的所有利息与损失。2015年11月3日，渝鑫经营部归还左淼装修款3000元，之后未再归还。
2015年11月12日，登记在万诗慧名下的，位于重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道X号X幢X-X号的房屋已经由万诗慧过户给案外人。
庭审中，左淼举示结婚证的复印件，该结婚证载明段睿与万诗慧于2008年12月31日结婚。左淼拟证实段睿、万诗慧系夫妻关系，应对夫妻债务承担连带支付责任。
上述事实，有施工合同、《合同结算协议》、《协议书》、《还款承诺书》、《退款及赔偿合同》、结婚证、转账明细、企业工商登记信息，以及双方当事人庭审陈述等证据在卷佐证，并经庭审质证。
本院认为，左淼将本案房屋的装饰装修工程发包给渝鑫经营部，该工程仅是对室内建筑的墙面、地板等进行一定程度的添附和改造，不存在主体结构的变更，本案合同性质上属于家庭装饰装修合同。本案涉及的施工合同、《合同结算协议》、《协议书》、《还款承诺书》、《退款及赔偿合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。
关于款项的问题。本案中，渝鑫经营部、左淼于2015年11月3日签订《退款及赔偿合同》，双方约定渝鑫经营部应退还装修款56600元，支付工期延误赔偿金4224元、电工费1800元、误工费及交通费等1637元，现渝鑫经营部已退还装修款3000元，还应退还装修款53600元。左淼主张工期延误赔偿金为7920元不符合双方之间的约定，左淼亦未举证证明《退款及赔偿合同》中关于工期延误赔偿金的约定因重大误解存在可撤销情形且已撤销，故，本院对超过4224元部分的工期延误赔偿金不予支持。左淼主张按照月利率2%计算的分期还款的逾期利息，系其处分民事权利的行为，双方在《退款及赔偿合同》中约定的加收总欠款的利息应为未还款项的利息，渝鑫经营部应支付左淼分期还款的逾期利息3000元，及以53600元为基数，从2016年5月4日起至付清之日止，按月利率2%计算的分期还款的逾期利息。
关于责任承担的问题。《中华人民共和国个人独资企业法》第三十一条规定，个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。本案中，段睿系渝鑫经营部投资人，段睿应对渝鑫经营部的债务承担补充支付责任。但段睿以个人名义在《协议书》上签字确认拖欠左淼装修款56600元，系单独的债务加入，现担保房屋业已出售案外人，渝鑫经营部已退还装修款3000元，段睿应对装修款53600元承担连带支付责任。左淼举示的结婚证系复印件，无原件核实，本院对其真实性不予确认。左淼基于段睿、万诗慧系夫妻关系为由要求万诗慧承担连带支付责任，本院不予支持。但万诗慧本人在《协议书》上签字确认拖欠左淼装修款56600元，系单独的债务加入，现担保房屋业已出售案外人，渝鑫经营部已退还装修款3000元，万诗慧应对装修款53600元承担连带支付责任。《中华人民共和国担保法》第十九条规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。本案中，赵森林本人在《协议书》上签字，自愿承担担保责任，在保证责任方式不明确的情况下，应承担连带保证责任。现担保房屋业已出售案外人，渝鑫经营部已退还装修款3000元，赵森林应对装修款53600元承担连带支付责任。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国个人独资企业法》第三十一条、《中华人民共和国担保法》第十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、被告荣昌区渝鑫建材经营部于本判决生效之日起三日内支付原告左淼装修款53600元、解除合同的赔偿金6600元、工期延误的赔偿金7920元、电工费用1800元、误工费及交通费1637元、分期还款的逾期利息3000元，及以53600元为基数，从2016年5月4日起至付清之日止，按月利率2%计算的分期还款的逾期利息；
二、被告段睿对上述装修款53600元承担连带支付责任，对上述解除合同的赔偿金6600元、工期延误的赔偿金7920元、电工费用1800元、误工费及交通费1637元、分期还款的逾期利息3000元，及以53600元为基数，从2016年5月4日起至付清之日止，按月利率2%计算的分期还款的逾期利息承担补充支付责任；
三、被告万诗慧、赵森林对上述装修款53600元承担连带支付责任；
四、驳回原告左淼的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1738元，由被告荣昌区渝鑫建材经营部、段睿、万诗慧、赵森林负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。
审 判 长 顾 毅
代理审判员 韩玉成
人民陪审员 谢育华
二〇一六年十二月四日
书 记 员 李林禹