长春汽车经济技术开发区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）吉0192民初1926号
原告长春新星宇建筑安装有限责任公司，住所长春市绿园区。
法定代表人王福章，该公司总经理。
委托代理人李娇雪，吉林钟言宇德律师事务所律师。
委托代理人姜成立，该公司职员。
被告一汽-大众汽车有限公司，住所长春市东风大街。
法定代表人徐平，该公司董事长。
委托代理人侯士伟，吉林金律达律师事务所律师。
原告长春新星宇建筑安装有限�任公司(以下简称新星宇公司)诉被告一汽-
大众汽车有限公司（以下简称一汽大众公司）合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告新星宇公司的委托代理人李娇雪、姜成立，被告一汽大众公司的托代理人侯士伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称2014年10月3日,原、被告签订《建设工程施工合同》，约定由原告承建被告发包的“一汽-大众汽车有限公司技术开发部新试验中心项目-
AKZ噪声中心工程”,工程地点位于一汽-
大众传动器厂房以西,原试验车停车场,工程内容为AKZ噪声中心土建、排水、电气工程。原告的承包范围为基础、土建、排水、电气工程。约定工程总价款为40409161元。付款周期为进度款支付每月按形象进度支付款至合同总价的70%,竣工验收合格后付合同总额的95%，余下5%作为保修金，保修期满一年后付清剩余工程款。合同签订后,原告如约履行了全部合同义务。该工程于2015年11月28日组织竣工验收，2015年12月8日验收完成并达到合格要求。根据合同约定，至起诉时,被告应当向原告支付工程款至审计结算价100%,但被告以一汽集团内部规定为由拖延付款，违反了合同约定,并给原告造成利息损失。经审定,工程结算金额应为40107839元，至起诉日，被告实际付款额为32516464元,尚欠7591375元。故原告诉至法院，请求判令1、被告立即给付原告工程款7591375元；2、判令被告支付欠付工程款的利息396364.02元（自2015年12月8日起至2016年10月17日，其中延迟支付工程款部分的利息为164933.64元，应付未付工程款部分的利息为231430.38元，此后利息按中国人民银行同期贷款利率计算至全部工程款付清之日止）；3、案件受理费由被告承担。
被告一汽大众公司答辩称原告除承建案涉工程�，还承建了被告发包的“佛山四厂总装车间工程”。在佛山工程中，工程增项金额为143661228元，被告依据吉林兴业建设工程咨询有限公司的工程造价报告，全额支付了佛山工程的工程款。后经被告审计部门对增项金额审计，吉林兴业建设工程咨询有限公司确认工程增项造价审减金额15930000元，即被告向原告超额支付工程款15930000元。鉴于上述原因，被告停止向原告支付“AKZ噪声中心工程”的款项。目前，被告正在组织材料，准备依据合同约定，近期申请仲裁裁决。如上述金额经仲裁机构确认，被告不仅不应向原告支付工程款，反而原告应向被告退还工程款。因此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第六款之规定，请求法院中止对本案的审理或驳回原告的诉讼请求。
经审理查明2014年10月3日，被告一汽大众公司（发包人）与原告新星宇公司（�包人）签订《建设工程施工合同》，约定：原告承建被告发包的一汽-
大众汽车有限公司技术开发部新试验中心项目-AKZ噪声中心工程，工程地点为一汽-
大众传动器厂房以西，原试验车停车场，资金来源为自筹，工程承包范围为基础、土建、排水、电气工程。计划开工日期为2014年10月3日，计划竣工日期为2015年7月21日。工程质量符合合格标准。签约合同价为40409161元。合同第12.4.1条付款周期约定进度款支付每月按形象进度支付款至合同总价的70%，竣工验收合格后支付合同总额的95%，余下5%作为保修金，保修期满一年后付清剩余工程款。第14.2条第二款约定发包人完成竣工付款的期限为竣工报告提交28天内。第15.3.2条第二款关于质量保证金的补充约定保修期满28日内扣除发包人代为维修发生的费用，一次性无息交付给承包人。第15.4.1条约定本工程质保期为一年。�告于2015年11月28日提交案涉工程竣工报告，申请竣工验收，2015年12月8日，经原、被告及监理单位验收合格。双方认可2016年11月28日质保期届满。经吉林正清和工程项目管理有限公司审定，确认案涉工程结算金额为40107839元，至原告起诉时止，被告实际付款金额为32516464元,其中，2016年9月29日，被告向原告支付工程款4223052元。尚欠7591375元（工程款5585983.05元、质保金2005391.95元）。
认定上述事实的证据有原告的陈述、被告的答辩、建设工程施工合同、一汽-
大众汽车有限公司基建工程项目单位工程竣工验收单、结算审定签署表、工程结算审查报告、收款回单、告知函。
本院认为一、被告是否应承担向原告支付工程款的责任。原告新星宇公司与被告一汽大众公司签订的《建设工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。合同签订后，双方应按合同约定履行各自的义务。现原告新星宇公司已经按照合同约定完成承建项目，被告一汽大众公司应依约向原告支付工程款，但被告未能按时履行付款义务构成违约，应承担向原告支付工程款并赔偿损失的责任。被告抗辩称，因被告在原告承包的一汽-
大众汽车有限公司佛山四厂总装车间工程中向原告超额支付工程款，故请求本院中止审理本案，待佛山四厂总装车间工程经仲裁机构确认工程款金额后再审理本案。因被告提出的佛山四厂总装车间工程与案涉工程并非关联工程，且佛山四厂总装车间工程的工程款数额并未最终确认，故被告对佛山四厂总装车间工程的工程款可另行主张。被告提出的中止理由不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条关于中止审理的法律规定，故对被告的抗辩理由不予支持。二、被告应支付工程款及利息的数额。根据已查明的事实，2016年9月29日，被告逾期向原告支付工程款4223052元，尚欠工程款5585983.05元及质保金2005391.95元。现保修期已届满，被告应向原告支付剩余工程款共7591375元。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。根据上述法律规定，原告要求被告按照中国人民银行同期同类贷款利率支付欠付工程款利息于法有据，本院予以支持。根据合同约定，被告完成竣工付款的期限为竣工报告提交28天内，原告提交竣工报告的日期为2015年11月28日，付款期限应为2015年12月27日前，故原告主张利息自2015年12月8日起算时间有误，应自2015年11月27日起算。5585983.05元工程款的利息为217426.63元（自2015年12月27日至2016年10月17日，此后利息按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至工程款付清之日止）。4223052元工程款的利息为141349元（自2015年12月27日至2016年9月29日），利息合计358775.63元。按照合同约定，2005391.95元工程款（质保金）的利息自2016年12月27日起计算至工程款付清之日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条之规定，判决如下
一、被告一汽-大众汽车有限公司于本判决生效后十日
内向原告长春新星宇建筑安装有限责任公司支付工程款7591375元及利息358775.63元（利息暂计至2016年10月17日，此后利息�5585983.05元为基准，自2016年10月18日起计算至工程款付清之日止；以2005391.95元为基准，自2016年12月27日起计算至工程款付清之日止，以上利息均按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
二、驳回原告长春新星宇建筑安装有限责任公司其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费67710元，由被告一汽-大众汽车有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省长春市中级人民法院。
审 判 长 曲卓& # xB;
代理审判员 徐宝红
人民陪审员 孙 洪 杰
二〇一七年三月三日
书 记 员 程 � � 红