天津市武清区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）津0114民初12213号
原告：董春颖，女，1986年1月21日出生，汉族，住所天津市武清区。
委托诉讼代理人：程冲（董春颖之夫），男，1985年8月13日出生，汉族，住所天津市武清区。
委托诉讼代理人：陈旭颖，天津竹音律师事务所律师。
被告：济南金尚装饰工程有限公司天津分公司，住所天津市东丽区先锋路与利津路交口处汇城广场11层1101-1111室。
法定代表人：崔继松，总经理。
委托诉讼代理人：李振宁，男，1993年1月12日出生，汉族，系该公司职员。
委托诉讼代理人：李义桐，男，1994年7月1日出生，汉族，系该公司职员。
被告：济南金尚装饰工程有限公司，住所济南市历城区华龙路1825号202室。
法定代表人：张智涛。
被告：天津华庭豪宅装饰工程有限公司，住所天津自贸实验区（中心商务区）旷世国际大厦2栋703号。
法定代表人：杨亮。
原告董春颖与被告济南金尚装饰工程有限公司天津分公司（以下简称金尚天津分公司）、济南金尚装饰工程有限公司（以下简称金尚公司）、天津华庭豪宅装饰工程有限公司（以下简称华庭公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年10月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告董春颖及其委托诉讼代理人程冲、陈旭颖、被告金尚天津分公司的委托诉讼代理人李振宁、李义桐到庭参加诉讼，被告金尚公司、华庭公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
董春颖向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告金尚天津分公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》、《优惠（赠送）补充约定》、《样板房工程补充协议》；2.依法判令被告金尚天津分公司返还原告装修定金3万元；3.依法判令被告金尚天津分公司依据定金罚则另行给付原告3万元定金；4.依法判令被告金尚天津分公司赔偿原告误工费、交通费500元；5.要求判令被告金尚公司、华庭公司对上述费用承担连带责任。事实与理由：2017年2月26日原告与被告金尚天津分公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》及相关补充协议，约定由被告金尚天津分公司承担原告位于天津市武清区125平方米房屋的装修工程，合同约定工程一口价、不转包，工期为60个工作日，合同总价款为10万元，合同签订后，原告向被告金尚天津分公司支付定金3万元。但合同签订后，被告金尚天津分公司一直拖延施工，后经原告了解，被告金尚天津分公司将与原告的合同约定工程转包给被告华庭公司，该转包行为未告知原告，更未得到原告的追认。依据合同约定，合同中的各项项目变更事宜均须由乙方施工代理人与甲方共同商定并签署《工程洽商单》，任何口头承诺或口头协议均无效。现被告金尚天津分公司已经构成根本性违约，未如实履行相关合同，故合同应予解除，并退还原告定金3万元，同时依据合同第14.1条和合同法定金罚则有关规定，被告金尚天津分公司应另向原告支付3万元。目前被告金尚天津分公司已将涉诉工程转至被告华庭公司，但两被告不但不如实告知原告转包情况，一直声称两家公司为同一家，企图蒙蔽原告，且均未积极与原告协商装修有关事宜。由于被告金尚天津分公司的违约行为造成原告工期一直延误，且上述被告均未能与原告协商解决相关事宜，原告无奈，为维护自己的合法权益，故提起诉讼。
金尚天津分公司辩称，不同意解除合同，因为设计师已经制作了效果图并确定了施工方案，如果解除合同，原告需支付20%的违约金，不同意原告的其他诉讼请求，本被告没有违约。原告诉状中陈述的签订合同情况、房屋坐落位置、合同价款、约定工程一口价不转包都属实，给付3万元定金属实，签订合同后，本被告组织人员实际量房，根据客户要求出具施工方案及效果图。本被告的工作地点只是暂时在被告华庭公司，没有将合同转让给华庭公司，本被告与华庭公司就是法定代表人关系不错。
金尚公司、华庭公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未提出书面答辩意见。
本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。对于被告金尚天津分公司是否将涉案装修工程转包给被告华庭公司问题，原告提交了被告华庭公司出具的情况说明一份，录音材料两份，被告质证称，情况说明没有异议，录音材料真实性无异议。本院对原告提交上述证据的真实性、合法性、关联性予以采信。原告提交的情况说明中，被告华庭公司确认原告与被告金尚公司达成的装修协议由被告华庭公司监管，并由被告华庭公司组织人员量房、验房、出具施工方案等，并要求尽快施工，拒绝调解；原告提交的录音材料中，被告金尚天津分公司的设计师明确向原告说明，“华庭和金尚是一家公司，一个老板”，根据上述证据，可以确认被告金尚天津分公司将相应装饰装修工程转包给被告华庭公司。对于原告给付的3万元款项性质问题，原告提交的两张收据中，金额为2万元的收据，载明为“定金”，金额为1万元的收据，载明为“补30%”，结合原告与被告金尚天津分公司签订施工合同约定的合同总价款为10万元，本院确定2万元为定金，1万元为装修款。
本院认为，原告与被告金尚天津分公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》及其补充协议等系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按合同约定履行各自义务。被告金尚天津分公司在签订合同时明确承诺不转包，但在签订合同后未经原告同意将相应工程转包给被告华庭公司，被告金尚天津分公司的行为构成违约，应承担本案的民事责任。鉴于被告金尚天津分公司系被告金尚公司所设分支机构，根据我国公司法相关规定，其责任应由被告金尚公司承担。原告在被告金尚天津分公司违约转包后提出异议，被告金尚天津分公司非但未及时履行合同义务，反而用“金尚和华庭是一家公司”等明显不合理的理由对原告进行推诿，导致原告的合同目的无法实现，故对于原告要求解除相关合同及协议的诉讼请求，本院予以支持。结合原告给付相应款项的性质，对于原告主张的双倍返还定金，本院支持双倍返还定金4万元及退还装修款1万元。因双倍返还定金足以弥补原告的其他损失，故对于原告主张的其他损失，本院不予支持。原告主张要求被告华庭公司承担连带责任，无法律依据，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国民事合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国担保法》第八十九条、第九十一条规定，判决如下：
一、解除原告董春颖与被告济南金尚装饰工程有限公司天津分公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》、《优惠（赠送）补充约定》、《样板房工程补充协议》；
二、被告济南金尚装饰工程有限公司于本判决生效之日起五日内双倍返还原告董春颖定金4万元并返还原告董春颖装修款1万元，共计5万元；
三、原告的其他诉讼请求不予支持。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费656元，由被告济南金尚装饰工程有限公司负担656元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第一中级人民法院。
审判员 张文涛
二〇一七年十二月二十二日
书记员 甄 磊
附：
《中华人民共和国合同法》
第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；
（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；
（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
（五）法律规定的其他情形。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
《中华人民共和国担保法》
第八十九条当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
第九十一条定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。