四川省乐山市中级人民法院
民 事 判 决 书
（2017）川11民终9号
上诉人（原审被告）：广西五鸿建设集团有限公司内蒙古分公司，住所地：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区102省道东侧金桥景观花园小区商业1号楼4层。
负责人：张帅，总经理。
委托诉讼代理人：麻贺昆，内蒙古万生律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：乐山市汇鑫建筑劳务分包有限公司，住所地：四川省乐山市五通桥区茶花路。
法定代表人：肖建兵，经理。
委托诉讼代理人：任丽，四川嘉州律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）：刘福鸿，男，1968年9月1日出生，住四川省新津县。
上诉人广西五鸿建设集团有限公司内蒙古分公司（以下简称广西五鸿公司内蒙古分公司）因与被上诉人乐山市汇鑫建筑劳务分包有限公司（以下简称乐山汇鑫劳务公司）、刘福鸿建设工程分包合同纠纷一案，不服四川省乐山市市中区人民法院（2015）川1102民初3953号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年1月3日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
广西五鸿公司内蒙古分公司上诉请求：撤销原判，改判驳回乐山汇鑫劳务公司对上诉人的诉讼请求。事实与理由：上诉人没有收到乐山汇鑫劳务公司50万元的诚信金，收款人是刘福鸿个人，与上诉人无关。收条上加盖的印鉴未附有蒙文，为刘福鸿私刻的印章。授权委托书与上诉人提交的代理人手续中加盖的公章不一致，不能印证其授权的真实性，且授权内容明确，亦无上诉人前任法人代表签字笔迹。建设工程施工合同上的印章不清，无法核实其真实性，上诉人亦未与被上诉人签订过任何工程分包合同。
乐山汇鑫劳务公司辩称，收条上的公章真伪问题，乐山市市中区土主派出所办案民警在对上诉人公司进行询问，上诉人对授权刘福鸿全权代理行为从来不予否认，认可其代表公司签订的《建设工程施工劳务分包合同书》。授权委托书上的公章，经公安机关对比上诉人留在工商局的印鉴，确认无误。公安机关提取了上诉人和乐山市恒业纺织有限公司法定代表人陈崇年的短信记录，上面明确认可了授权刘福鸿在招投标活动中的全权代理行为。我方是基于看到该授权委托书才与其签订的分包合同。经我方了解本案分包合同不能履行的原因在于上诉人没有向发包方乐山市恒业纺织有限公司缴纳诚信金，乐山市恒业纺织有限公司通知解除了双方的施工合同，导致我方无权继续施工。请求驳回上诉，维持原判。
乐山汇鑫劳务公司向一审法院起诉请求：1、判决解除我司与被告广西五鸿公司内蒙古分公司签订的《建设工程施工劳务分包合同》；2、判决广西五鸿公司内蒙古分公司返还我司合同诚信金50万元；3、判决广西五鸿公司内蒙古分公司赔偿我司50万元停工退场损失；4、判决广西五鸿公司内蒙古分公司赔偿拖欠我司从2015年8月18日到2015年12月2日利息：50万元×5.6﹪÷360天×4倍×160天＝49777元；刘福鸿对以上款项承担连带赔偿责任。
一审法院认定事实：2015年6月6日，广西五鸿公司内蒙古分公司出具授权委托书，委托刘福鸿为公司代理人，以公司名义参加乐山市恒业纺织有限公司投标活动，并在委托书中注明：代理人在开标、评标、合同谈判过程中签署的一切文件与处理与之有关的一切事务均予以承认，代理人无权转让委托。同日广西五鸿公司内蒙古分公司与乐山汇鑫劳务公司签订《建设工程施工劳务分包合同》约定，原告分包乐山恒业纺织有限公司鼎瑞大厦及公租房项目工程，工期180天，合同金额以竣工图的建筑面积计算，每平方400元/㎡。本工程原告向广西五鸿公司内蒙古分公司交诚信金100万元经双方协商约定,十层主体完成后退付50﹪，主体工程封顶后退诚信金50﹪。若原告在中途单方面退场和施工中违约，广西五鸿公司内蒙古分公司有权按照合同约定以及损失，按比例扣除履行保证金。若广西五鸿公司内蒙古分公司没有按时支付工程款，造成损失由其负责。如因广西五鸿公司内蒙古分公司原因中途停工、退场，所有损失由广西五鸿公司内蒙古分公司负责，并赔偿乐山汇鑫劳务公司100﹪款项。原告于2015年6月6日、6月8日及6月10日向刘福鸿账户转款499000元，并支付其现金1000元，共计50万元。2015年8月18日刘福鸿出具收条，今收到王开军、叶满宣为乐山恒业纺织公司项目工程诚信金50万元，此项目已终止，所交诚信金保证在十日内归还，于2015年8月28号全部归还，如到期未归还，我负全部责任，并承担收到此款时到归还前银行利息的4倍，广西五鸿公司内蒙古分公司在收条上盖章。原告于2015年11月27日向广西五鸿公司内蒙古分公司发出书面解除通知：要求解除双方于2015年6月6日签订的《建设工程施工劳务分包合同》，返还原告合同诚信金50万元，赔偿原告停工退场损失及支付利息49777元。广西五鸿公司内蒙古分公司于2015年11月29日收到该解除通知。原告于2015年12月2日提起本案诉讼，主张前述请求。
另查明，王开军于2015年9月28日向乐山市公安局市中区分局提出刘福鸿诈骗案，经该局审查认为无犯罪事实，决定不予立案。
一审法院认为：刘福鸿经广西五鸿公司内蒙古分公司授权参与乐山市恒业纺织有限公司投标活动，在开标、评标、合同谈判过程中签署的一切文件与处理与之有关的一切事务后，刘福鸿代表广西五鸿公司内蒙古分公司与乐山汇鑫劳务公司于2015年6月6日签订的《建设工程施工劳务分包合同》系双方真实意思表示，合法有效。按照双方合同约定，乐山汇鑫劳务公司支付广西五鸿公司内蒙古分公司诚信金50万元。项目工程终止后，广西五鸿公司内蒙古分公司未按期（2015年8月28日）支付原告诚信金50万元。原告即向广西五鸿公司内蒙古分公司发出了解除通知，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条及九十六条规定，在履行期限届满前，被告明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的，当事人一方可以解除合同及合同自通知到达对方时解除。广西五鸿公司内蒙古分公司于2015年11月29日收到解除通知，该院确认乐山汇鑫劳务公司与广西五鸿公司内蒙古分公司于2015年11月29日解除《建设工程施工劳务分包合同》。合同解除后，因广西五鸿公司内蒙古分公司逾期未归还原告诚信金，依据法律规定及被告承诺除应当返还原告诚信金50万元，还应承担原告主张的支付从2015年8月18日到2015年12月2日银行利息的4倍。刘福鸿是否应当对上述款项承担连带支付责任，广西五鸿公司内蒙古分公司授权刘福鸿处理合同谈判过程中签署的一切文件与处理与之“签署的一切文件”有关的一切事务。未载明授权具体事项，属授权不明。依据《中华人民共和国民法通则》第六十五条规定，委托书授权不明的，被代理人广西五鸿公司内蒙古分公司应当向原告承担民事责任，代理人刘福鸿负连带责任。另原告主张被告赔偿原告50万元停工退场损失，因原告未提供证据证明因广西五鸿公司内蒙古分公司原因中途停工、退场，所以对于原告该请求该院不予以支持。该院依照《中华人民共和国民法通则》第六十五条，《中华人民共和国合同法》第八条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：一、被告广西五鸿建设集团有限公司内蒙古分公司在本判决生效之日起15日内偿还原告乐山市汇鑫建筑劳务分包有限公司50万元及利息（以50万元为基数，从2015年8月18日至2015年12月2日止按银行同期贷款利率4倍支付）；二、被告刘福鸿对上述条款承担连带责任；三、驳回原告乐山市汇鑫建筑劳务分包有限公司的其他诉讼请求。本案案件受理费14248元，由被告刘福鸿负担。
二审中，当事人没有提交新证据。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：关于案涉《建设工程施工劳务分包合同书》加盖的广西五鸿公司内蒙古分公司印章真伪问题。经查该印章除了“广西五鸿建设集团有限公司内蒙古分公司”字迹外，另有蒙文和编码，上诉人认为无法核实其真实性，但未申请对该印章真实性进行鉴定，亦未提交其他反驳证据，根据最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条规定“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”，应当由广西五鸿公司内蒙古分公司承担不利后果，故本院认为《建设工程施工劳务分包合同书》上的印章是广西五鸿公司内蒙古分公司的真实印章。
本院认为，刘福鸿以广西五鸿公司内蒙古分公司名义与乐山汇鑫劳务公司签订案涉《建设工程施工劳务分包合同书》并加盖广西五鸿公司内蒙古分公司印章，加之乐山汇鑫劳务公司持有乐山汇鑫劳务公司授权刘福鸿参加乐山市恒业纺织有限公司投标、评标、合同谈判等商业活动的授权委托书，故乐山汇鑫劳务公司有充分理由相信刘福鸿有权代表广西五鸿公司内蒙古分公司签订《建设工程施工劳务分包合同书》及出具《收条》等，其法律后果应由广西五鸿公司内蒙古分公司享有和承担，虽有关诚信金打入合同签约人刘福鸿的个人账户，此行为亦符合当前建筑施工行业的往来习惯，故并不影响广西五鸿公司内蒙古分公司的责任承担。广西五鸿公司内蒙古分公司应按刘福鸿《收条》的承诺，连带返还乐山汇鑫劳务公司50万元诚信金及利息。
综上所述，广西五鸿公司内蒙古分公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费14248元，由上诉人广西五鸿公司内蒙古分公司负担（已预交）。
本判决为终审判决。
审判长 李金伟
审判员 王 进
审判员 谭媛媛
二〇一七年三月十四日
书记员 孙 影