天津市东丽区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）津0110民初1052号
原告：江西建工第二建筑有限责任公司，统一社会信用代码91360000550860697P，住所地江西省南昌市青云谱区建设路173号。
法定代表人：徐小勇，总经理。
委托诉讼代理人：梁学敏，国浩律师（天津）事务所律师。
被告：大顺国际花卉股份有限公司，统一社会信用代码91120000679405847J，住所地天津市东丽区赤欢路6901号。
法定代表人：杨铁顺，董事长。
委托诉讼代理人：翟文明，北京大成律师事务所律师。
委托诉讼代理人：柯盛发，男，该公司副总经理。
被告：杨铁顺，男，1961年7月20日出生，汉族，大顺国际花卉股份有限公司董事长，住天津市东丽区。
委托诉讼代理人：翟文明，北京大成律师事务所律师。
原告江西建工第二建筑有限责任公司（以下简称江西二建）与被告大顺国际花卉股份有限公司（以下简称大顺公司）、被告杨铁顺因申请诉中财产保全损害责任纠纷一案，本院于2017年1月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。本案经审理发现有不宜适用简易程序的情形，裁定转为普通程序，于2017年5月17日再次公开开庭进行了审理。原告江西二建的委托诉讼代理人梁学敏、被告大顺公司、被告杨铁顺的委托诉讼代理人翟文明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告江西二建向本院提出诉讼请求：1、请求法院判决第一被告赔偿原告因错误申请诉中财产保全产生的经济损失345230元；2、判决第二被告对第一被告错误保全行为给原告造成的损失承担连带担保责任；3、本案诉讼费由被告承担。诉讼过程中，原告变更第一项诉讼请求为：第一被告赔偿原告因错误申请诉中财产保全产生的经济损失312108.7元，即以3754691元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算,自2015年5月16日至2017年2月15日。事实和理由：原告与被告大顺公司建设工程施工合同纠纷强制执行一案，原告于2014年向天津市第二中级人民法院（以下简称二中院）申请强制执行，案号为2014二中执字第0156号，二中院于2014年4月14日出具执行裁定书，冻结、划扣了被告大顺公司的本金4472617元、迟延履行期间的债务利息及案件受理费、保全费、鉴定费等。2015年5月，被告大顺公司以要求原告支付未完工程及维修费为由向天津市东丽区人民法院（以下简称东丽法院）提起民事诉讼，在诉讼过程中，被告大顺公司向法院提出财产保全申请，东丽法院查封冻结了包括原告在二中院的上述执行案款在内的财产共计9155186元。2016年9月26日，二中院就该案作出（2016）津02民终3599号生效民事判决书，判决原告向被告大顺公司支付工程款等费用总计5400495元，远远低于被告大顺公司起诉及保全金额。另外，被告大顺公司向法院申请财产保全时，被告杨铁顺以自有房产为大顺公司提供担保，并承诺自愿承担错误保全所产生的全部法律责任。综上，由于被告大顺公司的错误申请财产保全行为，给原告造成严重经济损失。故原告起诉。
被告大顺公司、杨铁顺辩称，被告大顺公司系依据（2012）丽民初字第2811号生效民事判决书起诉并申请财产保全，东丽法院在采取保全措施时，除了对原告在二中院的工程款4663759元进行保全外，对原告银行账户仅保全49万余元，且系轮候查封。两项加起来并没有超过（2016）津02民终3599号生效民事判决书确定的数额，对原告并没有造成损害，且被告也不存在任何过错，原告的诉请缺乏事实及法律依据，请求驳回原告的诉讼请求。
原告江西二建围绕其诉讼请求依法提交了证据，被告未提供证据，本院组织当事人进行证据交换和质证。被告对原告提供的证据真实性均无异议，经审查，原告提供的证据真实、客观，与本案具有关联性，本院予以确认并记录在卷佐证。
根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：
2010年5月9日，原告江西二建、被告大顺公司经招、投标签订《天津市建设工程施工合同》，原告系承包方，被告大顺公司为发包方。工程项目为天津滨海国际花卉科技园区一期项目工程，工程地点为天津市东丽区赤欢路6901号。工期从2010年5月10日至2010年8月31日，工程价款为32048971元。2010年5月10日，双方又签订了补充协议书，承包范围另增加展厅基础工程（包括地脚螺栓安装，地脚螺栓甲供），四个卫生间砌墙、抹灰，工程价款为3370000元，同时工程竣工日期变更至2011年4月30日。合同签订后，江西二建进行了工程的施工，2012年3月，在工程尚未进行竣工验收的情况下，江西二建撤场。大顺公司于2012年7月起诉，要求江西二建继续履行施工合同并承担违约责任。本院经审理，以（2012）丽民初字第2811号民事判决书，判决：“一、被告江西建工第二建筑有限责任公司于判决书生效后三十日内继续履行合同中约定的外墙粉刷、修缮部分工程和消防工程中未完工程的施工至工程项目竣工验收合格；二、被告江西建工第二建筑有限责任公司于判决书生效后十日给付原告天津滨海国际花卉科技园区股份有限公司工程延期违约金人民币743798元。”2012年11月29日，二中院以（2012）二中民四终字第737号民事判决书，判决维持原判。2013年3月，江西二建向天津市高级人民法院（以下简称高院）申请再审，高院于2013年4月23日作出裁定，驳回了江西二建的再审申请。
另查明，2013年1月23日，江西二建起诉大顺公司建设工程施工合同纠纷一案，要求大顺公司给付工程欠款及利息共计14358018元。二中院于2013年3月19日作出（2013）二中民四初字第13号民事判决，驳回江西二建的诉讼请求。江西二建上诉于高院，2014年2月27日，高院作出（2013）津高民一终字第0035号民事判决，判决撤销（2013）二中民四初字第13号民事判决，大顺公司给付江西二建工程款4472617元。2014年3月28日，江西二建申请强制执行，二中院于2014年4月14日冻结、扣划大顺公司借款本金4472617元及加倍迟延履行期间的债务履行、案件受理费、鉴定费、执行费等共计4663759元。
再查明，（2012）丽民初字第2811号民事判决书生效后，判决主文第二项已履行完毕，但江西二建未履行继续施工至工程项目竣工验收合格的义务。2012年12月，大顺公司向本院申请强制执行。执行过程中，江西二建明确表示不再履行判决书确定的继续履行建设工程施工合同义务，并申请对未完工程进行造价鉴定。经本院委托天津市滨海房地产工程造价咨询有限公司进行鉴定，该鉴定机构对涉案未完成部分工程造价做出鉴定结果为：718892元。对于涉案工程的外墙粉刷、修缮部分的工程质量及维修方案、维修费用，经双方同意，由本院委托天津元旭工程咨询管理有限公司进行工程维修方案及造价鉴定，该鉴定机构鉴定的涉案工程维修费用：若不按照施工图纸要求，符合相关技术规范，维修费用为3981217元；满足施工图纸要求，维修费用为7816794元。鉴定结论作出后，江西二建未继续履行建设工程施工合同，亦未向大顺公司支付未完工程的相关费用。2014年6月10日，本院作出（2013）丽执字第192号执行裁定书，冻结、扣划江西二建银行存款8535686元。2014年7月14日，江西二建提出执行异议，本院作出（2014）丽执异字第12号执行裁定书，江西二建提出复议，二中院作出（2014）二中执复字第126号执行裁定指令重新审查。重新审查后，本院于2015年1月20日作出（2015）丽执异字第1号执行裁定，再次驳回了江西二建的执行异议。2015年5月13日，二中院以（2015）二中执复字第0020号执行裁定，撤销了本院（2015）丽执异字第1号执行裁定。（2015）二中执复字第0020号民事裁定书载明：“作为执行依据的（2012）丽民初字第2811号民事判决并未对继续履行合同的范围予以明确，也未涉及工程质量问题，且对质量责任归属存在争议，在执行过程中，双方当事人对继续履行施工及修缮的范围也未能达成一致，并不具备继续履行条件，应另行诉讼解决双方争议纠纷事项”。2015年5月14日，大顺公司提起诉讼并申请财产保全，案号为（2015）丽民初字第3033号，要求查封、冻结江西二建在二中院的执行款4663759元。被告杨铁顺向本院提交担保函并以其名下房产提供担保。本院于2015年5月15日作出民事裁定书，查封、冻结江西二建在二中院的执行款4663759元。2015年7月27日，大顺公司向本院提出增加财产保全申请，要求冻结江西二建银行存款4491427元。本院于2015年8月13日再次作出民事裁定书，冻结江西二建银行存款4491427元，并实际冻结江西二建银行存款4509114.44元。2016年4月15日，本院作出民事判决，判决解除江西二建与大顺公司的施工合同及补充协议，江西二建给付大顺公司未完工程施工及维修费用8535686元。判决后，江西二建提起上诉。二审期间，本院于2016年8月11日对江西二建银行存款4491427元进行了续封。2016年9月29日，二中院作出（2016）津02民终3599号民事判决，维持（2015）丽民初字第3033号民事判决第一项，并变更判决第二项，江西二建给付大顺公司未完工程施工及维修费用4700109元。2017年2月15日，本院执行庭扣划江西二建银行存款5557709元。2017年2月27日，二中院将4663759元发还江西二建。
本院认为，本案争议的焦点问题是被告大顺公司是否因基础案件申请诉讼保全存在错误而应当对原告承担财产损害赔偿责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零五条规定，申请保全有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。因保全引起的损害赔偿案件，应当适用侵权责任法规定的过错责任归责原则，申请是否有错误，不能简单地以申请人的诉讼请求是否得到人民法院支持为判断依据，应以申请人对出现保全错误存在故意或重大过失作为认定过错的标准。
在基础案件中，2015年5月14日，大顺公司以江西二建未完成施工项目及修缮项目工程起诉要求支付剩余工程的建设费用及鉴定费共计9155186元，并分别于2015年5月14日、2015年7月27日提出保全申请，申请保全的金额为9155186元。本院于2015年5月15日查封、冻结江西二建在二中院的执行款4663759元，并于2015年8月13日冻结江西二建银行存款4491427元。经一、二审法院审理，终审判决认定江西二建应付大顺公司未完工程施工及维修费用4700109元，应承担一审案件受理费、保全费、鉴定费700386元，江西二建共计承担数额为5400495元，对大顺公司的其他诉请未予支持。而未获得支持的部分，主要涉及修缮项目工程造价鉴定意见如何采信的问题。因鉴定机构就涉案工程维修费用作出的结论，建议维修方案有两个，即若不按照施工图纸要求，符合相关技术规范维修费用为3981217元，满足施工图纸要求维修费用为7816794元。大顺公司以满足施工图纸要求诉请支付维修费用并申请保全，系基于现有的事实和证据提出的，其行为本身不具备违法性；生效判决认定以不按照施工图纸要求，符合相关技术规范的维修方案为宜，未支持大顺公司的全部诉讼请求，就案件的证据而言，不足以认定大顺公司具有通过保全来损害江西二建财产的故意或明显过失。
综上，依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：
驳回原告江西建工第二建筑有限责任公司的诉讼请求。
案件受理费5982元，由原告江西建工第二建筑有限责任公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提供副本，上诉于天津市第二中级人民法院。
审 判 长 侯 静
审 判 员 张厚勇
人民陪审员 齐淑芬
二〇一七年六月二十二日
书 记 员 王 静
本判决所依据的相关法律、法规
一、《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款：行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。
二、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零五条：申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。
三、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。
在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利的后果。