四川省都江堰市人民法院
民 事 判 决 书
（2014）都江民初字第2937号
原告四川冠和美仪科技有限公司，住所地：成都市。
法定代表人周吉肆，系该公司董事长。
委托代理人吴文福，系四川伦典律师事务所律师。
被告四川博源仕科技有限公司，住所地：成都市武侯区。
法定代表人尹玉华，系该公司董事长。
委托代理人杜秀斌，系四川华神律师事务所律师。
委托代理人刘川江，系四川华神律师事务所律师。
原告四川冠和美仪科技有限公司（以下简称冠和公司）与被告四川博源仕科技有限公司（以下简称博源仕公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，由代理审判员田丹依法适用简易程序对本案进行了公开开庭审理。原告冠和公司的委托代理人吴文福，被告博源仕公司的委托代理人刘川江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告冠和公司诉称，2013年9月27日，原告与被告签订《产品购销合同》一份，约定：原告向被告购买“数字化彩色超声波诊断装置”（型号：日立小二郎神HTVISIONAvius）一台，设备及配件详情以附件清单为准，产品总价款106万元，双方还约定了产品交付、保修、违约责任等事项。合同签订后，原告于2013年9月29日向被告支付定金5万元，于2014年2月12日、2月24日分二次共计向被告支付货款81万元。2014年5月24日，原告、被告与都江堰智康诊所签订《三方补充协议》一份，该《三方补充协议》对被告前期违约行为的处理方式等事项进行了约定。2014年5月30日，被告向产品用户都江堰智康诊所交付了主体设备和部分配件，至原告提交起诉状之日，被告尚未向原告及用户交付“耦合剂加热装置”，也未向原告全额开具增值税专用发票。原告在多次催收无果的情况下，诉至法院，请求判令：1、判令被告博源仕公司交付“耦合剂加热装置”一台；2、判令被告博源仕公司支付逾期交货的违约金164300，并从2014年10月13日起以106万元为基数，按照每7天支付0.5%的违约金计付至实际交付设备“耦合剂加热装置”一台为止；3、判令被告博源仕公司开价106万元的增值税专用发票；4、本案诉讼费用由被告博源仕公司承担。
被告博源仕公司辩称，原、被告双方已口头达成协议，原告不要“耦合剂加热装置”并抵减1万元货款。原告应先付款被告后开具发票。
经审理查明，2013年9月27日，被告博源仕公司与原告冠和公司签订《产品购销合同》，合同约定：一、原告向被告购买日立小二郎神HTVISIONAVIUS数字化彩色超声波诊断装置一台（配置为标配：含主机及心脏、腹部、高频探头各壹＋4D套件＋自由臂三维＋耦合剂加热功能），价格为106万元。二、结算方式、期限及其他：1、合同签订后三天内原告冠和公司向被告博源仕公司支付5万元作为订金，被告博源仕公司货到医院前20天原告冠和公司支付货款81万元，在货到医院安装验收合格二月内原告冠和公司支付20万元。2、特别约定：在被告博源仕公司给原告冠和公司提供本合同项下对应设备的全额增值税一般纳税人专用购货发票后的三日之前，原告冠和公司向被告博源仕公司支付10万元，此款项的数额包含于（三、1）条款的20万元之内。三、保修期：产品主机和探头免费保修十二个月。四、违约责任：1、原告冠和公司必须按期支付合同款项，否则视为违约，需支付违约金。违约金数额为每7天按货款总额的0.5%计算，不足7天按7天计算。2、被告博源仕公司必须按期交货，若延期，则需支付违约金。违约金数额为每7天按货款总额的0.5%计算，不足7天按7天计算。另合同配置单中含耦合剂加热装置。被告博源仕公司在卖方处加盖印章并有孙传波签字确认，原告冠和公司在买方处加盖印章并有徐大东签字确认。
都江堰智康诊所系个体工商户，被告陈朝明系该所业主。2014年5月24日，被告博源仕公司与原告冠和公司、都江堰智康诊所针对被告博源仕公司对原告冠和公司、冠和公司对都江堰智康诊所的超过二个多月的交货迟延情况，签订《三方补充协议》，约定：一、被告博源仕公司承诺：1、除原合同已经约定的产品制造商的保修期条款以外，为弥补由于延迟到货给都江堰智康诊所带来的损失，被告博源仕公司将在合同全套设备安装验收合格后三十日内为都江堰智康诊所设备向产品制造商购买产品主机全保合同壹年，并向都江堰智康诊所提供相关制造商全保证明原件，此行动经都江堰智康诊所确认并书面通知冠和公司后，冠和公司可按其与被告博源仕公司签订的合同按期支付尾款，如该期限拖延，冠和公司可延迟同等时间支付。2、产品的使用期内，在设备出现故障无法正常工作的情况下，被告博源仕公司承诺在五个工作日内准备满足诊所临床要求的样机到诊所现场使用，直到设备修复可投入使用。3、本协议生效后，被告博源仕公司将履行原合同其他责任义务，保持合同各方的有效沟通，并协调制造商在5月31日前在都江堰智康诊所现场装机培训验收，在装机验收设备投入使用后的2日内，保证原合同产品（AVIUS）样机在都江堰智康诊所的使用。二、原告冠和公司承诺：在本协议被告博源仕公司承诺实现后，原告冠和公司将不追究其与被告博源仕公司合同中第六项违约责任中的第3条被告延期交货责任。三、都江堰智康诊所承诺：在本协议签字盖章生效同日，在被告博源仕公司现场补齐合同产品配件（实时四维套件）的情况下，同意被告博源仕公司样机（阿尔法6）原样离场，在合同全套设备及功能安装验收培训合格，原、被告双方提供合同设备有效报关单、商检单、《制造商售后服务承诺书》后的二日内，同意被告博源仕公司样机（AVIUS）原样离场。三方达成以上协议的同时，三方同意严格执行各自原合同付款方式及其他相关责任、义务。协议中三方联系人与本项目各自单位债权债务承担连带担保责任。被告博源仕公司在丙方处加盖印章并有孙传波签字确认，原告冠和公司在乙方处加盖印章并有徐大东签字确认。都江堰智康诊所在甲方处加盖印章并有签字代表代勇签字予以确认。
2014年5月30日，被告博源仕公司委托日立医疗（广州）有限公司为都江堰智康诊所安装了日立超声装置设备（型号：HTVISIONAVIUS）。都江堰智康诊所在《日立超声波安装报告表》上加盖印章并有代勇签字予以确认：原告已将随即附件交付医院，确认机器安装完毕。
被告博源仕公司委托日立医疗（广州）有限公司安装完毕后，被告向都江堰智康诊所出具了加盖有日立医疗（广州）有限公司印章的《售后服务承诺》一份，该承诺书载明：保质期从设备安装调试完毕起提供主机24个月，探头12个月的保质期，软件终身免费升级；质保期内出现故障由日立医疗公司免费负责维修。
另查2013年9月29日、2014年2月12日、2014年2月24日，原告冠和公司通过银行转账的方式分三次向被告博源仕公司共计支付货款86万元。
上述事实，有原、被告身份信息、产品购销合同、三方补充协议、日立超声波安装报告表、银行汇款凭证、售后服务承诺以及当事人陈述等证据予以佐证，本院予以确认。
本院认为，原、被告签订的《产品购销合同》以及《三方补充协议》系当事人真实意思表示，未违反法律法规的禁止性规定，应为有效合同，各方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。
一、被告博源仕公司是否交付耦合剂加热装置。2014年5月30日，被告博源仕公司对原告冠和公司履行了为都江堰智康诊所安装日立超声装置设备（型号：HTVISIONAVIUS）的义务。原告认为双方未达成协议并要求被告交付耦合剂加热装置。被告博源仕公司辩称双方达成不需要安装耦合剂加热装置的口头协议并扣减1万元货款。对此，虽然合同中约定被告博源仕公司应交付耦合剂加热装置，但根据购销合同以及日立超声波安装报告表可见，该耦合剂加热装置系主机选购件，双方对现场安装设备达成一致，都江堰智康诊所确认安装完毕，且原告冠和公司以及都江堰智康诊所及其工作人员在安装完毕当日均未对安装耦合剂加热装置提出异议，故本院对被告博源仕公司抗辩的事实予以确认。故原告冠和公司主张被告博源仕公司交付耦合剂加热装置一台的主张，本院不予支持。
二、关于被告博源仕公司是否开具106万元增值税专用发票的问题。根据购销合同关于“结算方式…货到医院安装验收合格二月内原告冠和公司支付20万元…特别约定：在被告博源仕公司给原告冠和公司提供本合同项下对应设备的全额增值税专用购货发票后的三日之前，原告冠和公司向被告博源仕公司支付10万元，此款项的数额包含于余款20万元之内”的约定，根据文义解释，原告冠和公司在被告博源仕公司安装完毕设备合格后的两月内支付余款20万元，但在安装完毕合格后至支付余款两月到期之间，应先由被告博源仕公司向原告冠和公司开具增值税专用发票，原告冠和公司在收到增值税专用发票后三日内支付余款20万元中的10万元。本案中，被告博源仕公司在2014年5月30日安装完毕后，被告博源仕公司一直未向原告冠和公司出具增值税专用发票，故原告冠和公司主张被告开具增值税专用发票，但金额应扣除1万元耦合剂加热装置货款，本院在原告主张被告开具105万元增值税专用发票范围内予以支持。
三、关于违约金的问题。被告博源仕公司对原告冠和公司履行了为都江堰智康诊所安装日立超声装置设备（型号：HTVISIONAVIUS）的义务，双方对现场安装设备达成一致，都江堰智康诊所确认安装完毕，被告博源仕公司已经履行了合同义务，故原告主张被告支付逾期交货违约责任，于法无据，本院不予支持。
据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条之规定，判决如下：
一、被告四川博源仕科技有限公司于本判决生效之日起五日内向原告四川冠和美仪科技有限公司开具105万元增值税一般纳税人专用发票。
二、驳回原告四川冠和美仪科技有限公司的其他诉讼请求。
案件诉讼费3786元，减半收取1893元，由被告四川博源仕科技有限公司负担893元，原告四川冠和美仪科技有限公司负担1000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。
代理审判员 田丹
二〇一四年十一月十二日
书 记 员 雷琪