北京市朝阳区人民法院
民 事 判 决 书
（2014）朝民初字第02361号
原告古唐（北京）文化发展有限公司，住所地北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1366A。
法定代表人魏欣，董事长。
委托代理人靳春雷，北京华沛德权律师事务所律师。
委托代理人阮建松，北京华沛德权律师事务所律师。
被告北京银星英派启智教育科技有限公司，住所地北京市朝阳区来广营乡来广营西路28号内二层2445室。
法定代表人阮希亚，总经理。
委托代理人王然，男，1983年1月11日出生，北京银星英派启智教育科技有限公司研发人员。
原告古唐（北京）文化发展有限公司（简称古唐公司）与被告北京银星英派启智教育科技有限公司（简称银星英派公司）计算机软件开发合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。古唐公司的委托代理人阮建松、银星英派公司的委托代理人王然，到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
古唐公司起诉称：2013年3月12日，银星英派公司与我公司签署了“EINPAD化学游戏”《制作合同》，委托我公司开发上述游戏，合同金额为320000元。我公司如约完成了上述合同项下游戏的全部制作并已经交付给银星英派公司审核通过。依照上述合同，银星英派公司应在交付后三个工作日内结清制作费用，但银星英派公司至今拖欠我公司合同款290000元。现我公司请求法院判令银星英派公司支付我公司剩余合同款项290000元及利息（按照同期银行贷款利率，自2013年8月30日起算至实际支付之日止），并支付违约金16000元。
银星英派公司答辩称：在签订合同后双方并未按照合同约定的时间履行；我公司未对涉案游戏进行审核确认，未签署过任何确认书；我公司收到了古唐公司交付的游戏源代码和测试软件，但该游戏无法正常运行，一直未达到我公司要求的标准。综上，我公司不同意古唐公司的全部诉讼请求。
经审理查明：2013年3月12日，银星英派公司（作为甲方）与古唐公司（作为乙方）签署了《制作合同》，主要内容如下：一、甲方委托乙方开发制作EINPAD化学游戏“天天魔法屋”的程序，游戏脚本参考附件一。乙方负责游戏的全部程序工作、包括架构设计、交互程序、游戏调试等。游戏制作完成后格式为apk，可直接用于Android系统安装，分辨率为1024x768。游戏运行平台为Android4.0平板系统，游戏需在此平台上流畅运行；二、质量要求。乙方制作以甲乙方认可的游戏脚本为基础，游戏脚本参见附件一。乙方提交的游戏成品应符合甲方提出的标准和要求。甲方对本合同所涉游戏的具体标准和要求进行变更或修改时，应给予乙方以相应的工期顺延。乙方应按照甲乙双方确认的进度完成全部制作，并提交甲方审查检验；三、责任与分工。乙方接到甲方给予的游戏脚本与创意要求，了解游戏项目流程之后，根据要求负责架构设计、交互程序、游戏调试，直到完成作品。乙方在确立上述相关要求后正式开始制作，在正式制作过程中，甲方有权根据实际需要，要求乙方对创作进行调整修改，乙方不得擅自更改脚本、画面形式等项目要求，如需更改要取得甲方同意；四、制作费用及付款方式。游戏开发费用（含税）总计320000元。乙方制作完成游戏并由甲方认可并验收交付作品后的三个工作日之内，由甲方向乙方支付320000元。五、制作周期。乙方收到预付款之日起，开始完成甲方委托的项目制作工作，乙方应按双方协定时间及工作进度提交符合甲方质量要求的游戏成品。乙方需于2013年4月10日前完成甲方委托的游戏项目制作；六、交付作品。游戏完成制作及甲方审查通过后，乙方需在三个工作日内向甲方提交刻录游戏文件的光盘，光盘中文件的格式为apk，分辨率为1024x768；七、违约责任。如甲方不能按时向乙方支付合同款，甲方除应及时支付外，还应支付给乙方合同金额5%的违约金。该合同有一个附件一“游戏脚本”，记载了涉案游戏的内容。上述合同银星英派公司的签字代表为武小平。
上述合同签订后，银星英派公司支付了古唐公司预付款30000元。
2013年6月3日，古唐公司通过电子邮件将其开发的涉案游戏的源代码发送给了银星英派公司。6月18日，古唐公司又将修改后的源代码发送给了银星英派公司。7月23日，古唐公司通过电子邮件将其开发的涉案游戏的安装程序发送给了银星英派公司。8月26日，古唐公司又将修改后的涉案游戏安装程序发送给了银星英派公司。古唐公司称上述修改后的源代码及游戏安装程序即为最终的游戏作品。银星英派公司称上述修改后的源代码及游戏安装程序是可以运行的，但运行过程中有很多错误，无法正常运行，所以不符合其要求的标准，属于测试版本，不是最终的游戏作品，其未验收通过。
为证明涉案游戏已经验收交付，古唐公司提供了两份由武小平签字的《确认书》。第一份《确认书》载明银星英派公司收到古唐公司制作的“EINPAD化学游戏（天天魔法屋）”项目的源代码，落款日期为2013年6月20日。第二份《确认书》载明银星英派公司委托古唐公司制作的“EINPAD化学游戏（天天魔法屋）”，因为对原有设计进行修改，项目完工日期顺延至2013年8月31日，现项目已全部制作完毕，银星英派公司的审核意见为“审核通过”，时间为2013年8月28日。上述两份《确认书》均未加盖银星英派公司公章。银星英派公司对上述《确认书》不予认可。
武小平在银星英派公司任副总，于2013年10月17日申请离职。古唐公司和银星英派公司均表示目前无法联系到武小平。
诉讼中，将2013年8月26日古唐公司通过电子邮件发送给银星英派公司的涉案游戏软件安装到银星英派公司提供的EINPAD平板电脑上进行运行，该游戏能够正常运行。
古唐公司未举证证明其在游戏完成制作及银星英派公司审查通过后三个工作日内，向银星英派公司提交刻录游戏文件的光盘。
上述事实，有《制作合同》及附件、《确认书》、网页打印件、游戏软件及双方当事人陈述等在案佐证。
本院认为：银星英派公司与古唐公司签署的《制作合同》是双方真实的意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，属于合法有效的合同，双方均应依约履行自己的合同义务。
尽管银星英派公司未在涉案两份《确认书》上加盖印章，但作为涉案合同签约代表的武小平在该两份《确认书》上签字确认，再结合武小平在银星英派公司任副总的身份，且其离职时间又晚于其签署上述《确认书》时间，故在银星英派公司对此未提出相反证据的情况下，本院确认武小平代表银星英派公司签署了该两份《确认书》。
双方合同约定古唐公司制作完成游戏并由银星英派公司认可并验收交付作品后的三个工作日之内，银星英派公司向古唐公司支付320000元。古唐公司在2013年8月26日将其制作完成的涉案游戏的安装程序通过电子邮件发送给了银星英派公司，且银星英派公司于2013年8月28日审核通过了该游戏，故银星英派公司应当在2013年9月2日前向银星英派公司支付剩余的涉案合同款项290000元。银星英派公司至今未支付该款项，构成了违约，应当承担继续支付款项的法律责任。尽管古唐公司交付该游戏的时间晚于双方合同原定的2013年4月10日，但在银星英派公司签署的《确认书》中明确确认因对原有设计进行修改，涉案游戏项目完工日期顺延至了2013年8月31日，故古唐公司在2013年8月26日交付涉案游戏，并不违反双方合同约定。对于银星英派公司提出的涉案游戏无法正常运行，达不到其要求的标准的意见，银星英派公司已经在《确认书》中确认审核通过了涉案游戏，且在诉讼中将古唐公司交付的涉案游戏安装在银星英派公司提供的EINPAD平板电脑上后该游戏也能够正常运行，银星英派公司除提出涉案游戏不能正常运行外，也并未提出其他的达不到标准的具体表现，故本院对银星英派公司的该项意见不予支持。尽管合同约定古唐公司需要提交刻录有涉案游戏的光盘，而古唐公司未举证证明其交付了光盘，但该约定的光盘仅仅是交付的形式，在古唐公司已经通过电子邮件将涉案游戏的安装程序及源代码交付了银星英派公司，且不会影响银星英派公司对涉案游戏的使用，银星英派公司又对涉案游戏审核通过的情况下，银星英派公司无理由不支付合同款项。
根据合同约定，如银星英派公司不能按时向古唐公司支付合同款，银星英派公司除应及时支付外，还应支付给古唐公司合同金额5%的违约金。因此，古唐公司主张16000元违约金，符合合同约定，本院予以支持。至于古唐公司主张的利息，鉴于双方明确约定了银星英派公司需对其涉案违约行为承担违约金责任，且违约金赔偿也足以弥补古唐公司的损失，故本院对古唐公司主张的利息不再予以支持。
综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定，判决如下：
一、被告北京银星英派启智教育科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告古唐（北京）文化发展有限公司合同款二十九万元；
二、被告北京银星英派启智教育科技有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告古唐（北京）文化发展有限公司违约金一万六千元；
三、驳回原告古唐（北京）文化发展有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费5956元，由原告古唐（北京）文化发展有限公司负担85元（已交纳），由被告北京银星英派启智教育科技有限公司负担5871元（于本判决生效后7日内交纳）。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。
审 判 长 李自柱
代理审判员 朱书龙
人民陪审员 张金妹
二〇一四年五月十九日
书 记 员 沈 飞