安徽省肥东县人民法院
民 事 判 决 书
（2018）皖0122民初4436号
原告：江苏爱吉斯海珠机械有限公司，住所地江苏省洪泽县大庆北路20号，统一社会信用代码91320829722224823L（1/1）。
法定代表人：王明泉，总经理。
委托诉讼代理人：张苗，该公司员工。
委托诉讼代理人：朱淮玲，江苏泽之源律师事务所律师。
被告：安徽萨纬起重机械有限公司，住所地安徽省肥东县肥东经济开发区燎原路东侧，统一社会信用代码91340122348822283L。
法定代表人：马盈勇，总经理。
委托诉讼代理人：韦建国，安徽鑫和律师事务所律师。
原告江苏爱吉斯海珠机械有限公司与被告安徽萨纬起重机械有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2018年7月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人张苗、朱淮玲到庭参加诉讼，被告安徽萨纬起重机械有限公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告江苏爱吉斯海珠机械有限公司向本院提出的诉讼请求为：1、判令被告支付原告已支付货款740762.15元；2、判令被告承担延误工期罚金169632元（1488000*20%*57天，暂自2018年4月11日计算至2018年6月30日，扣除节假日）；3、判令被告双倍返还定金；4、终止合同；5、本案诉讼费用由被告负担。事实和理由：2018年2月6日，原、被告签订价值为1488000元的《起重机购销安装合同》一份，合同约定了付款方式及时间、安装完工时间、违约责任等。合同签订后，原告于2018年2月8日支付被告740762.15元，但被告未能按合同约定时间交货安装。2018年6月6日，被告在《起重机延期交货函》中承诺于6月26-27日自动化起重机整体结构件进场，但至今未能履行，构成严重违约。
被告安徽萨纬起重机械有限公司辩称：合同签订时原告未能对被告进行技术交底，导致起重机制作过程中一些技术参数还在修正之中；同时合同签订后原告公司现场不具备施工安装条件。现两台5T电动吊钩桥式起重机已制作完成，请求继续履行合同。
经审理查明：2018年2月6日，原、被告签订《起重机购销安装合同》一份，合同约定原告向被告订购起重机4台，其中5T电动双梁冶金起重机S-26.48米2台，单价420000元，5T电动吊钩桥式起重机S-13米2台，单价324000元，合同总价款1488000元。交货方式及地点：乙方（被告）送货至甲方（原告）工厂；交货日期：付定金后2018年4月10日完工可以整体使用，延误一天罚款合同总金额的千分之二；付款方式、时间：签订合同后付订金40%既人民币595200元（承兑支付），发货前支付30%既人民币446400元（承兑支付），安装调试验收合格取证，供方开具合同全额发票给需方，需方收到发票后支付20%既人民币297600元（承兑），余款质保期满2019年7月31日付清148800元（承兑）。违约责任：在合同正常期间，甲乙双方的任何一方未经对方许可，不得单方面更改或终止合同，如有发生，则违约方需�守约方支付合同总数的15%的违约金，并承担由此造成的一切经济损失和相应的违约责任。合同签订后，原告于2018年2月8日支付被告电子承兑汇票一张，金额1020762.15元，被告出具收据一张，并注明起重机款。之后被告退还原告承兑汇票一张，金额200000元，并于2018年2月13日退还原告现金80000元。之后，被告未能按合同约定时间制作安装机械。2018年6月6日，被告向原告出具《起重机延期交货函》，函中被告承诺对4台起重机具体进度为：1、2018年6月11-12号进行轨道、滑线进场安装；2、2018年6月23-24号冶金起重机整体电器进场；3、2018年6月20日前所有轨道安装结束；4、2018年6月26-27号自动化起重机整体结构件进场，7月4日安装交付使用，自动化交由济南德诺公司进行电器调试；5、2018年6月30号第一台冶金起重机进场并安装调试结束交付使用；6、2018年7月10号第二台冶金起重�进场并安装调试结束交付使用；7、6月30日提供淮安特种设备监测站备案文件并交给江苏爱吉斯海珠机械工程有限公司；8、2018年8月2日整体验收，8月30日取得淮安特种设备监测站验收合格证交由海珠公司。9、需方保留2018年2月6日签订的《起重机购销安装合同》第二条第3款，第七条第1款追究罚金和违约金的权利；10、上述条款中如果有未按期履行完毕，双方终止合同。但被告仍未能按承诺时间安装交付机械。2018年6月22日，原告向被告发出《终止履行合同通知》，鉴于被告再次违约，原告要求终止合同履行。之后，被告与原告联系，表示2台5T电动吊钩桥式起重机已制作完成，原告表示在7月24日之前同意接受该2台机械，但被告仍未能按期交货。为此，原告起诉来院，请求判如所请。
上述事实，有原、被告的身份证明、《起重机购销安装合同》、收据、承兑汇�、汇款凭证、《起重机延期交货函》，《终止履行合同通知》以及原告的当庭陈述等证据证实，本院予以确认。
本院认为：原、被告双方签订的《起重机购销安装合同》是双方真实意思表示，合法有效，双方应按合同约定履行各自义务。原告履行了支付订金40%的义务，被告应按约定时间履行交货安装义务。原告接受被告的延期交货函，视为双方对履行期限的变更。被告未能按延期交货函承诺的时间履行，构成违约，应按约定承担违约责任。由于被告迟延履行合同义务，经延期后仍未能履行，现原告请求解除合同，符合法律规定，本院予以支持。合同解除后，被告收取原告的货款应当退还。针对原告请求被告双倍返还定金及承担延误工期罚款169632元的请求，经查，合同第二条（3）交货日期约定“付定金后2018年4月10日完工”，双方没有约定定金数额；�三条（1）约定“签订合同后付订金40%既人民币595200元（承兑支付）”，结合被告出具的收据上注明为“起重机款”，应认定原告没有支付定金，其主张双倍返还定金的请求不予支持。双方约定的延误一天罚款合同总金额的千分之二的违约金过高，本院确定自逾期之日起按月利率2%计算，但应自原告决定终止合同之日（2018年6月22日）起计算。被告的辩称理由，无证据证明，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）项、第九十六条第一款、第九十七条、第一百一十四条、第一百三十条、第一百三十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
一、解除原、被告双方于2018年2月6日签订的《起重机购销安装合同》；
二、被告安徽萨纬起重机械有限公司于本判决生效后十日内返还原告江苏爱吉斯海珠机械有限公司货款740762.15元，并自2018年6月22日起按月利率2%计算违约金至款清时止；
三、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费12904元,减半收取计6452元，由原告负担1452元，被告负担5000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。
审判员 黄德华
二〇一八年九月十二日
书记员 孙 毅
附相关法条：
《中华人民共和国合同法》
第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：
（三）当�人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；
第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。
第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
第一百三十八条出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。